甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024版學校操場塑膠跑道施工合同書本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.3塑膠跑道：指由聚氨酯預聚體、混合聚醚、廢輪胎橡膠、顏料、助劑、填料等組成，具有良好彈性、耐磨性、抗老化性、色彩穩(wěn)定性的塑膠運動面層。第二條工程概況2.1工程名稱：學校操場塑膠跑道施工工程2.2工程地點：學校操場2.3工程規(guī)模：全長米，寬米，面積平方米2.4工程質量：符合《塑膠跑道技術標準》及《學校操場建設規(guī)范》的要求第三條合同金額3.1本工程合同總金額為人民幣元整（大寫：人民幣元整）3.2合同金額包含：材料費、施工費、運輸費、稅費、質保期服務等全部費用第四條合同工期4.1合同工期自雙方簽訂合同之日起計算，共計個日歷天4.2承包商應按照約定的工期完成工程，如因特殊情況導致工期延誤，需提前書面通知學校，并征得學校同意第五條材料供應5.1承包商應按照約定的材料品牌、規(guī)格、質量標準供應塑膠跑道所需材料5.2材料到場后，學校有權進行驗收，如不符合合同約定，有權要求承包商更換或修復第六條施工質量及驗收6.1承包商應嚴格按照施工圖紙、施工方案和技術規(guī)范進行施工6.2工程完成后，學校有權組織驗收，如不符合合同約定，承包商應負責整改直至達到驗收標準第七條質保期7.1工程驗收合格后，進入質保期，質保期為年7.2在質保期內，如出現(xiàn)非人為損壞導致的質量問題，承包商應負責免費維修或更換第八條合同的變更和解除8.1合同履行過程中，如遇不可抗力等因素導致無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同8.2合同變更或解除應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方確認第九條違約責任9.1雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任9.2違約金的計算和支付方式按照合同約定執(zhí)行第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決10.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第十一條合同的生效、變更和解除11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效11.2合同的變更和解除應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方確認第十二條合同的附件12.1本合同附件包括：施工圖紙、施工方案、材料供應清單、驗收標準等第十三條其他約定13.1雙方在合同履行過程中如有其他約定，應以書面形式補充本合同13.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第十四條合同簽訂日期14.1本合同于年月日簽訂。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.3塑膠跑道：指由聚氨酯預聚體、混合聚醚、廢輪胎橡膠、顏料、助劑、填料等組成，具有良好彈性、耐磨性、抗老化性、色彩穩(wěn)定性的塑膠運動面層。第二條工程概況2.1工程名稱：學校操場塑膠跑道施工工程2.2工程地點：學校操場2.3工程規(guī)模：全長米，寬米，面積平方米2.4工程質量：符合《塑膠跑道技術標準》及《學校操場建設規(guī)范》的要求第三條合同金額3.1本工程合同總金額為人民幣元整（大寫：人民幣元整）3.2合同金額包含：材料費、施工費、運輸費、稅費、質保期服務等全部費用第四條合同工期4.1合同工期自雙方簽訂合同之日起計算，共計個日歷天4.2承包商應按照約定的工期完成工程，如因特殊情況導致工期延誤，需提前書面通知學校，并征得學校同意第五條材料供應5.1承包商應按照約定的材料品牌、規(guī)格、質量標準供應塑膠跑道所需材料5.2材料到場后，學校有權進行驗收，如不符合合同約定，有權要求承包商更換或修復第六條施工質量及驗收6.1承包商應嚴格按照施工圖紙、施工方案和技術規(guī)范進行施工6.2工程完成后，學校有權組織驗收，如不符合合同約定，承包商應負責整改直至達到驗收標準第七條質保期7.1工程驗收合格后，進入質保期，質保期為年7.2在質保期內，如出現(xiàn)非人為損壞導致的質量問題，承包商應負責免費維修或更換第八條合同的變更和解除8.1合同履行過程中，如遇不可抗力等因素導致無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同8.2合同的變更或解除應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方確認第九條違約責任9.1雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任9.2違約金的計算和支付方式按照合同約定執(zhí)行第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決10.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第十一條合同的生效、變更和解除11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效11.2合同的變更和解除應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方確認第十二條合同的附件12.1本合同附件包括：施工圖紙、施工方案、材料供應清單、驗收標準等12.2附件應作為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力第十三條其他約定13.1雙方在合同履行過程中如有其他約定，應以書面形式補充本合同13.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第十四條合同簽訂日期14.1本合同于年月日簽訂。第八條合同的變更和解除8.1合同履行過程中，如遇不可抗力等因素導致無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商變更或解除合同8.2合同的變更或解除應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方確認8.3變更或解除合同后，承包商應按照合同約定承擔相應的責任第九條違約責任9.1雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任9.2違約金的計算和支付方式按照合同約定執(zhí)行9.3違約方應承擔因違約導致的對方損失賠償責任第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決10.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟10.3訴訟過程中，雙方應遵守法院的判決，并承擔相應的法律責任第十一條合同的生效、變更和解除11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效11.2合同的變更和解除應簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方確認11.3合同生效后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務第十二條合同的附件12.1本合同附件包括：施工圖紙、施工方案、材料供應清單、驗收標準等12.2附件應作為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力12.3附件的修改或補充應經(jīng)雙方同意，并以書面形式進行確認第十三條其他約定13.1雙方在合同履行過程中如有其他約定，應以書面形式補充本合同13.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力13.3雙方應妥善保管合同及其附件，未經(jīng)對方同意，不得泄露合同內容第十四條合同簽訂日期14.1本合同于年月日簽訂。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入的定義及范圍15.1第三方：指除甲乙雙方外，與本合同履行有關聯(lián)的其他主體，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、材料供應商、施工分包商等。15.2第三方介入：指第三方在合同履行過程中，根據(jù)合同約定或經(jīng)甲乙雙方同意，參與合同的履行、監(jiān)督或協(xié)調等活動。第十六條第三方介入的方式和條件16.1第三方介入應符合合同約定或甲乙雙方的書面同意。16.2第三方介入前，應向甲乙雙方提交介入申請，明確介入的角色、范圍和期限。16.3甲乙雙方應在收到第三方介入申請后個工作日內予以答復，同意或拒絕第三方介入。第十七條第三方的主要權利和義務17.1第三方根據(jù)合同約定或甲乙雙方同意，有權參與合同履行相關的活動。17.2第三方應按照合同約定或甲乙雙方的要求，履行相應的義務。17.3第三方應承擔因自身原因導致的損失和責任，與甲乙雙方無關。第十八條第三方責任限額18.1第三方對甲乙雙方的損失承擔有限責任，責任限額為第三方介入費用的一定比例，具體比例在合同中約定。18.2第三方如因故意或重大過失導致甲乙雙方損失，不受責任限額的限制。18.3第三方對甲乙雙方的賠償責任，不免除其對其他第三方的責任。第十九條第三方介入的協(xié)調與管理19.2甲乙雙方應對第三方的工作進行監(jiān)督和管理，確保第三方按合同要求履行義務。19.3第三方如未能按合同要求履行義務，甲乙雙方有權要求第三方整改或解除合同。第二十條約定第三方與甲乙雙方之間的糾紛解決20.1第三方與甲乙雙方之間如發(fā)生糾紛，應通過友好協(xié)商解決。20.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。20.3訴訟過程中，甲乙雙方應遵守法院的判決，并承擔相應的法律責任。第二十一條第三方介入對合同其他條款的影響21.1第三方介入不影響本合同其他條款的執(zhí)行，除非合同另有約定。21.2第三方介入不影響甲乙雙方的權利和義務，甲乙雙方仍應按照本合同約定履行各自的責任。第二十二條合同的附件22.1本合同附件包括：第三方介入?yún)f(xié)議、第三方責任限額協(xié)議等。22.2附件應作為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。22.3附件的修改或補充應經(jīng)甲乙雙方和第三方同意，并以書面形式進行確認。第二十三條其他約定23.1雙方在合同履行過程中如有其他約定，應以書面形式補充本合同。23.2本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份，具有同等法律效力。23.3雙方應妥善保管合同及其附件，未經(jīng)對方同意，不得泄露合同內容。第二十四條合同簽訂日期24.1本合同于年月日簽訂。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工圖紙1.1圖紙內容：包括平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等，詳細展示塑膠跑道的布局、材料、構造等。1.2圖紙要求：圖紙應清晰、完整，標注應準確無誤，符合國家相關規(guī)范和標準。1.3圖紙?zhí)峁撼邪虘诤贤炗喓髠€工作日內提供完整的施工圖紙。附件二：施工方案2.1方案內容：包括施工工藝、施工步驟、施工要點等，詳細說明塑膠跑道的施工過程。2.2方案要求：方案應科學合理，具備可操作性，符合國家相關規(guī)范和標準。2.3方案提供：承包商應在合同簽訂后個工作日內提供完整的施工方案。附件三：材料供應清單3.1清單內容：包括材料名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、質量標準等。3.2清單要求：清單應詳細準確，符合合同約定的材料要求。3.3清單提供：承包商應在合同簽訂后個工作日內提供完整的材料供應清單。附件四：驗收標準4.1標準內容：包括驗收項目、驗收標準、驗收方法等。4.2標準要求：標準應符合國家相關規(guī)范和標準，具備可操作性。4.3標準提供：承包商應在合同簽訂后個工作日內提供完整的驗收標準。附件五：第三方介入?yún)f(xié)議5.1協(xié)議內容：包括第三方介入的角色、范圍、期限、責任等。5.2協(xié)議要求：協(xié)議應明確具體，具備可操作性。5.3協(xié)議提供：第三方介入前，承包商應與甲乙雙方簽訂完整的第三方介入?yún)f(xié)議。附件六：第三方責任限額協(xié)議6.1協(xié)議內容：包括第三方責任限額、賠償責任等。6.2協(xié)議要求：協(xié)議應明確具體，具備可操作性。6.3協(xié)議提供：第三方介入前，承包商應與甲乙雙方簽訂完整的第三方責任限額協(xié)議。說明二：違約行為及責任認定：1.承包商未按約定時間提供施工圖紙、施工方案、材料供應清單等。2.承包商未按約定標準提供材料，或提供的材料不符合國家相關規(guī)范和標準。3.承包商未按約定工藝、步驟、要點進行施工，導致工程質量不符合標準。4.承包商未按約定時間完成工程，造成工期延誤。5.第三方未按約定履行介入職責，導致合同履行受到影響。6.第三方未按約定承擔責任，導致甲乙雙方損失。違約責任認定標準：1.違約金計算：根據(jù)合同金額的一定比例計算違約金，具體比例在合同中約定。2.