鋼結構加工合同（33篇）

鋼結構加工合同（精選33篇）

鋼結構加工合同篇1

甲方：

乙方：

甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

一、工程名稱：鋼結構車間

二、加工形式：包工包料

三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據)

四、工程總造價整(小寫元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。

五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。

六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

七、加工期限：

八、結算方式：工程預付款為元整(小寫元)，作為定金用于開工費用，余款元整(小寫元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。

九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

鋼結構加工合同篇2

甲方：_________

乙方：_________

依據中華人民共和國《民法典》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱：_________

2、工程地點：_________

3、工程造價：_________

第二條、分包內容

乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。

上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

第三條、施工工期

總工期為天。開工日期為，預定截止工期日期。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同后三日內，甲方支付乙方預付款______元，(大寫：_______________元整)。

2、甲方支付乙方二次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

3、甲方支付乙方三次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬______元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。

第五條、雙方責任

甲方責任

1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。

2、協(xié)調本工程施工過程中與物業(yè)等方面產生的情況。

3、提供現場臨時用水、用電接入點。

4、提供的圖紙要符合安全結構。

乙方責任

1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的結構質量負責，并按照設計和規(guī)范要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，并承擔相應費用，并做好自檢工作。

2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

5、工程竣工驗收后，清理現場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。

6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時保修。

7、乙方施工應采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方：_________乙方：_________

電話：_________電話：_________

簽訂日期：______________

鋼結構加工合同篇3

工程名稱:

委托方(甲方)：

承攬方(乙方)：

簽訂日期：

鋼結構加工承攬合同

委托方(甲方)全稱：

承攬方(乙方)全稱：

根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，根據甲方與業(yè)主簽訂的合同，結合本項目的特點，為保質、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產品，雙方本著平等互利的原則，經友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。

本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：

附件一：《鋼結構制造技術協(xié)議》以下簡稱《技術協(xié)議》;

附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;

附件三：鋼結構的材料匯總清單;

附件四：往來傳真及函件。

1、供貨范圍及交貨期

本合同供貨范圍：

交貨期：

交貨是指該合同范圍產品100%的交貨，任何一個構件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。

2、加工技術要求

為了確保加工質量，乙方在加工過程中要嚴格執(zhí)行甲方的《技術協(xié)議》和相應的國家標準。所有《技術協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責人的簽字。

3、技術資料、圖紙

除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。

4、項目管理

本合同規(guī)定的鋼結構的制作質量要求按《技術協(xié)議》以及國家現行標準要求執(zhí)行，為保證產品符合規(guī)定要求，乙方必須遵照甲方制定的質量控制要求執(zhí)行，構件出廠后發(fā)現的質量問題，甲方有權向乙方提出賠償。

本合同規(guī)定的供貨范圍內的產品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉由他人制作，否則甲方有權予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。

為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內，乙方應向甲方提交項目組織管理機構及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。

乙方應隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關人員的檢查，并提供食宿方便。

5、原輔材料的采購及進廠復檢等規(guī)定

本合同項下的材料由乙方自購且滿足相應的國家標準要求。主材為方購買，損耗為，廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質證明書原件。

本合同產品所用焊材等由乙方自購且報甲方質量部門或監(jiān)造人員備案。

6、驗收標準和方法

制造執(zhí)行標準見《技術協(xié)議》中的相關規(guī)定;

7、合同價格及交貨要求：

7.1合同單價：綜合單價：

1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構件運輸至現場的運輸費、原材料進廠復驗等所有相關費用、以及所有應向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。

2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構件的實際凈重量，如發(fā)現錯誤，須報甲方書面更正。

3)因乙方制造或運輸等原因造成的產品報廢或返修，乙方應積極配合加以解決，由此產生的費用由乙方承擔。因甲方要求設計變更，出廠前乙方有責任和義務進行變更。出廠后乙方也有責任變更，費用另行協(xié)商。

7.2交貨要求

1)乙方應嚴格按照本合同要求，在得到甲方質量部門或監(jiān)造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。

2)乙方須作好成品、半成品的`拆開構件號標識，以便甲方現場正確使用。

3)貨物發(fā)運時，應同時移交材質證明書、質量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。

4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產生的錯誤，乙方必須及時給予修正。

5)雙方單位簽章的《結算單》。

8、付款及結算

8.1付款方式：轉帳支票或承兌匯票。

8.2付款比例

1)預付款：合同簽訂生效后五天內預付(約計￥元);或本工程無預付款。

2)全部構件發(fā)運到甲方指定地點，經甲方、業(yè)主和現場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的，余款作為質量保證金，乙方構件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構件發(fā)到甲方現場，經甲方、業(yè)主和現場監(jiān)理驗收合格后，甲方按工程進度款的付進度款，余作為質量保證金，該合同質保期為乙方合同構件安裝完成，質保期滿且無質量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質量保證金。

3)乙方所制作的全部構件經甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結算報告及結算資料8日內由甲方項目經理部初審完畢，報甲方工程公司經營部10日內復核完畢，復審后的結算資料提交甲方審計部門審計10日內審計完畢審計結果為最終竣工結算值。

9、擔保

合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式：;擔保額度：待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。

10、違約責任

乙方有責任并保證按本合同及相應合同附件規(guī)定的合同產品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;

乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責任，如果合同產品延期交貨，甲方有權終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據自己認為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時乙方應繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。

同時由于乙方原因導致延期發(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業(yè)主可能給予甲方的罰款。

甲方應按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術文件，如因甲方原因未能按時提供技術文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。

甲方如中途變更加工產品的品種、規(guī)格、質量標準及設計變更，甲方應事先與乙方協(xié)商;若實際產品的數量和預估的產品數量有出入時，乙方不得借故要求調整單價。

乙方提供的鋼結構產品達不到合同規(guī)定的質量標準，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應當負責修正或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修正或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方負責。

實際交付產品的數量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。

乙方須按甲方要求對產品進行適當的包裝，以確保運輸和交付順利，未按合同規(guī)定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規(guī)定要求，造成產品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產品時，甲方有權拒收。

乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求，甲方有權責令停產，因此造成的損失由乙方承擔。

甲方未按規(guī)定的時間付款，超過合同規(guī)定日期付款，甲方應當比照當地銀行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。

11、合同變更

在合同有效期內，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內對合同的任何部分予以合理變更。

如果這種變更導致乙方在執(zhí)行本合同項下相關部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應作適當的調整，而且雙方應對合同進行相應的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。

12、技術服務

乙方應做好售后服務工作，及時解決因制造出現的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務費用包含在綜合單價中，凡因乙方產品質量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術人員到安裝現場進行技術服務。在售后服務過程中，乙方對派往現場服務的人員的安全負責，應對其加強安全教育，服務人員須服從甲方的現場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。

13、糾紛的處理

甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時，雙方應積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時，任何一方可向法院提起訴訟。

本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)二份。本合同約定經雙方簽字蓋章后生效。

甲方合同章：乙方合同章：

地址：地址：

委托代理人：法定代表人：

經辦人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

簽定日期：簽定日期：

鋼結構加工技術協(xié)議

委托單位：(以下簡稱甲方)

承攬單位：(以下簡稱乙方)

_有限公司(甲方)委托(乙方)承擔鋼結構的制造，現經雙方協(xié)商，達成如下技術協(xié)議：

一、概況：

二、制造范圍：

三、制造驗收標準：

1、構件制作的一般質量要求必須符合gb50205-20__《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》的相應規(guī)定。

2、除滿中上述要求外，還滿足下列要求：

四、標識及包裝：

1、構件制作完畢，應按構件清冊上的拆開構件號在相應構件的標志端處作出標識。標識應醒目且不易脫落，易于區(qū)分。

2、乙方涂漆時應注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆，應用清洗劑將孔群四周60mm范圍內底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。

3、為便于分層管理與工地使用，應根據構件長度，在構件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。

4、其它：

五、職責范圍：

1、由甲方技術資料和設計的錯誤造成的產品損失，由甲方承擔責任。乙方應協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見主合同。

2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責，乙方應及時補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現的漏缺件。

3、乙方在施工過程中發(fā)現甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應及時通知甲方。

4、乙方制造的產品在運輸過程中因包裝不當造成產品受損，由乙方負責。

六、產品完工應提交的資料：

乙方產品制作完畢，應向甲方提供下列資料：

1、所有鋼材、焊接材料的材質證明原件。

2、按規(guī)定必須進行抽樣復驗的材料的復驗報告原件。

3、對接焊縫的超聲波探傷報告。

4、產品合格證原件。

5、貨物交接證明。

七、甲方技術負責人：電話：傳真：

乙方技術負責人：電話：傳真：

八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

九、本協(xié)議正文一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)貳份，經雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

鋼結構加工合同篇4

甲方：__________________________

乙方：__________________________

甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

一、工程名稱：鋼結構車間。

二、加工形式：包工包料。

三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據)

四、工程總造價______________整(小寫______________元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。

五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。

六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

七、加工期限：

八、結算方式：工程預付款為______________元整(小寫_______元)，作為定金用于開工費用，余款______________元整(小寫______________元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。

九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。

十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由_______省_______市仲裁委員會協(xié)商解決。

甲方(公章)______________乙方(公章)______________

甲方簽字：_____________乙方簽字：______________

簽訂日期：_____年_____月_____日簽訂日期：_____年_____月_____日

鋼結構加工合同篇5

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)之規(guī)定，甲方委托乙方制作加工鋼結構構件，結合工程的實際情況，經雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：鋼構件制作內容質為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸，材質為Q345、動力車間H型鋼柱約173噸，材質為Q345B，空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸，材質為Q345B，H型鋼加工量約為一道，面漆一道(面漆為中灰醇酸面漆);

一、承包方式：包工包料

二、合同價款及付款方式

1、合同價款：__元/噸(Q345)/噸(Q235)。合計價款約為人民幣：___。

2、結算方式：。

3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最后一次提貨時結算。

4、以上為含稅價，乙方須提供發(fā)票與甲方。

三、交貨地點及時間

1、交貨地點：

2、交貨時間：

四、質量及驗收要求

1、乙方應按照國家現行的鋼結構制作規(guī)范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規(guī)范的要求。

2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內所購材料應具有質保書。材料的代用必須經甲方認可方可代用。

3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求，依據國家現行鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范的規(guī)定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質保書和產品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產生費用由甲方承擔。

五、其它

1、乙方應接受甲方的質量監(jiān)督，在乙方制作過程中，甲方有權到乙方制作現場進行質量檢測，發(fā)現問題應及時糾正。如甲方在現場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時派人整改，其費用由乙方承擔。

2、如中途設計變更，甲方應以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應順延。

六、違約責任：按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

七、合同糾紛由雙方協(xié)商解決，或由乙方所在地法院解決。

八、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經雙方代表簽字蓋章后生效。

甲方：(蓋章)

日期：

乙方：(蓋章)

日期：

鋼結構加工合同篇6

甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

雙方為開展來料加工業(yè)務，經友好協(xié)商，特訂立本合同。

第一條加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

第二條交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。

第三條來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

第七條運輸與保險

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

第八條不可抗力

由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求

第九條仲裁

本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向對方提請協(xié)商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%。

2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規(guī)格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協(xié)商一致。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

鋼結構加工合同篇7

發(fā)包方:(以下可簡稱:甲方)

承攬方:(以下可簡稱:乙方)

根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，為

一、工程名稱:。

二、工程施工地點:。

三、工程內容:。

四、工程量和工程造價:

1、工程量為:平方米，(注:如為約計數，可據實結算)。

2、工程合同單價為:元/平方米，本項工程合同總造價約為:元，大寫:元。

(注:如為約計數、可根據工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)

四、付款方式及工程確認辦法:

1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的%，即元，作

2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的%，即元。

3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的%，即元

4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的%，即元。

5、本項工程質保金為合同總款%，質保期為合同簽訂之日起滿壹

五、工程延期:

如遇下列情況之一，經雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。

1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。

2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。

3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

4、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度。

5、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

六、雙方職責

1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據此調整合同價款。

2、甲乙方對于產品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護，甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關責任。

七、甲方職責:

1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。

2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸的需要。

3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。

4、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經乙方同意，不得擅自進入乙方施工現場，否則造成人員傷亡由甲方負責。

八、乙方職責:

1、乙方根據甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。

2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監(jiān)督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質量不合格的.部位應立即返工或修改，由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。

3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現場的管理規(guī)定。

5、竣工清理現場并具備交驗條件。

九、土建方應配合的相關事宜:

1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。

2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

十、施工工期:

在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期，日歷天數工期天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

十一、合同爭議、合同的生效與終止:

(一)爭議:

甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

(二)、合同的生效與終止

本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

十二、交工質量保修承諾

1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。

2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。

3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現的問題。

十三、其它約定:

1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方所有。

2、乙方支取工程款時，須出據帶有財務紅章的收據或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方承擔。

3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

4、結構網架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現問題自負。

5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關費用由甲方承擔。

6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方簽字蓋章后生效。

十四、備注:

代表人:代表人:

代理人:代理人:

地址:地址:

電話:電話:

開戶行:開戶行:

鋼結構加工合同篇8

甲方：

乙方：

依據中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程造價：

第二條、分包內容

乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。

上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

第三條、施工工期

總工期為。開工日期為，預定截止工期日期。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同后三日內，甲方支付乙方預付款元，元整)。

2、甲方支付乙方二次費付款元，(大寫：元整)。

3、甲方支付乙方三次費付款元，(大寫：元整)。

4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。

第五條、雙方責任

甲方責任

1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。

2、協(xié)調本工程施工過程中與物業(yè)等方面產生的情況。

3、提供現場臨時用水、用電接入點。

4、提供的圖紙要符合安全結構。

乙方責任

1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的結構質量負責，并按照設計和規(guī)范要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，并承擔相應費用，并做好自檢工作。

2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

5、工程竣工驗收后，清理現場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。

6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時免費保修。

7、乙方施工應采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方：乙方：

電話：電話：

年月日年

鋼結構加工合同篇9

甲方：(發(fā)包方)

乙方：(承包方)

甲方將鋼結構工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據合同法規(guī)定，雙方達成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙)

1、型鋼總重約：T，每噸價格為：元，合計為)

2、變截面總約：T，每噸價格為：元，合計為)

3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為(大寫：)

4、總價金額為：)

5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的，構件離廠前全部結清。

6、鋼板用料：H型鋼為產，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟鋼或安鋼產，并備有材質證書。

7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據工程量追加費用。

8、H型鋼梁噴漆均為：

9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。

10、構件有合格證，材料證明書。

以上H鋼結構用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。

在合同簽訂的時間內保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現錯誤乙方負責。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

鋼結構加工合同篇10

發(fā)包人(甲方)

承包人(乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人鋼結構消防樓梯工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成協(xié)儀：

第一條工程概況

1.1工程地址：

1.2工程項目名稱：

1.3工程內容及做法(詳見附表1：甲方設計圖紙)。

1.4工程承包方式：雙方商定采取包工、包料方式。

1.5工程期限個工作日，開工日期年月日，竣工日期年月日甲方更改圖紙、有關部門規(guī)定等客觀原因不能施工時，工期順延。

1.6合同預算價款：本合同工程預算造價(詳見附表1：工程預算書)為(大寫)：人民幣元(￥：元)，工程竣工驗收合格后，結算款以預算書單價為基礎，按實際發(fā)生工程量為準結算。若合同價打折時結算價同比例打折，但增項款不打折，據實結算。

第二條工程管理

2.1甲方指派為駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.2乙方指派為駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

第三條施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份式。

第四條雙方責任約定

4.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論任何原因造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程總價10%違約金，若造成損失的違約方應予以賠償。

4.2因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延，影響工期時甲方要簽字確認誤工日，方可繼續(xù)施工。

4.2.1不能按期供水、電;

4.2.2不能保證工人每天工作9小時(含加班);

4.2.3不能按期提供自購材料、設備;

4.2.4不能按期付工程款;

4.2.5因甲方變更設計圖紙、變更設計材料、人工誤工浪費。

4.3因甲方終止執(zhí)行合同，而總報價工程量未過半，乙方擁有收取工程總價10%的設計費的權利，或按實用面積每平方米30元的設計費收取。

4.4合同簽訂后，若甲方提出減項且減項工程額達到總工程額5%時，須向乙方支付減項總額8%變更費;若甲方提出合同上由乙方購買的材料變?yōu)榧追劫徺I，則甲方向乙方支付該部份材料費用(預算書為準)的10%變更費，若甲方減項所用材料乙方已定購或運至現場，甲方需另支付材料來回運費、損耗及退貨費用，若甲方要求減項的項目已施工，甲方需支付乙方該項目的人工費、材料費、管理費及拆除費。所有減少項目或材料之費用均以預算書費用為準再乘以合同價折扣比例來計算。

4.5由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由乙方負責修理直至約定標準，所需修理費用乙方承擔，工期不予以順延。

4.6對竣工后月內發(fā)現并證實屬于乙方責任的質量問題，乙方免費維修。

4.7由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，責任乙方自負。

4.8施工中由于乙方的過錯造成甲方的物品損失、損壞，乙方負責賠償或修復，但甲方物品進場時必須由乙方監(jiān)理簽收驗證。

4.9由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成的罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結算中扣除。

4.10隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方若兩天內不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫記錄，甲方應予以認可。

4.11工程竣工后，乙方應書面或電話口頭(當甲方不在裝修地域時)通知甲方驗收，甲方簽收驗收通知回執(zhí)，并在得知通知后六天內驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在約定時間內未能驗收應及時通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方看管費用及相應費用。

4.12本合同履行完畢后自動終止。

第五條違約責任

5.1由于甲方原因導致工程延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按合同約定支付工程款，每延期一天按應付款額的0.5%支付滯納金。

5.2由于乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭議引起的停工日期除外。

5.3未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自使用，造成損失甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。

5.4因乙方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此所造成的經濟損失。

第六條材料的提供

6.1本工程所需按預算書規(guī)定應由甲方自購的施工材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，分別在各項工程施工之日前第三天內甲方負責采購到場，若有質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任甲方承擔;甲方供應的材料，經乙方驗收后由乙方負責保管，乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

6.2凡由乙方采購的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場后通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗，如不符合質量要求或有規(guī)格差異禁止使用，若已使用造成的損失由乙方負責。若有疑議，發(fā)包人及時書面提出，讓承包人簽字并解決，

第七條工程款支付方式

7.1合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款

7.2工程款付款雙方協(xié)商約定

7.3雙方款項往來均應出具收據，甲方應予以保存，竣工結算后乙方收回收據并應開具稅務統(tǒng)一發(fā)票交甲方。

7.4工程若有甲乙雙方協(xié)商同意的增項，則應在下次付款時一并付清，否則乙方有權停工待款，損失甲方自負。

第八條裝飾工程預算書、施工圖經雙方協(xié)商達成一致的具體問題之協(xié)議，作為合同附件與合同具有同等效力。

第九條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力，希雙方誠心遵守。

第十條本合同經雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利的原則協(xié)商解決。

發(fā)包人(甲方)簽名：承包人(乙方)簽名：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

日期：年月日日期：年月日

鋼結構加工合同篇11

甲方：

乙方：

身份證號：

一、勞務名稱：鋼結構加工制作

二、制作地點：

三、工期：按公司的工期要求交付成品

四、質量要求：執(zhí)行公司的工藝文件要求

甲方將鋼結構車間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權利和義務特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執(zhí)行國家的有關勞動合同和勞動保護條例，遵守公司的有關規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行安全生產的方針。具體合同條款如下：

1、甲方將年月份到年月份(以陽歷為準)的鋼結構車間里的鋼構件制作承包給乙方，甲方負責提供制作鋼結構所需的機械設備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構件所需的人員，招聘來的相關技術人員必須具有國家認可的資格證書和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。

2、甲方負責每一批鋼構件的細畫詳圖,乙方必須按甲方的詳圖出料單及下料,嚴格按國家和行業(yè)標準及甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規(guī)格和數字及點倒工藝，如確實發(fā)現技術部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的，應先向技術部門匯報，待核實后，由技術人員更改圖紙，出具更改書并簽字后再制作。乙方必須嚴格按照規(guī)范規(guī)定和加工制作工藝及圖紙要求進行加工制作,由于乙方原因造成的鋼構件報廢和返工費、人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔,并承擔由此造成的工期誤期等一切費用。

3、乙方必須保質、保量按時完成甲方下達的任務，在工程量滿足的情況下，電焊班組每月產量不得低于80噸。無條件服從甲方的工期安排，無不可抗力因素，不得拖延工期。乙方經常不經允許就無故不上班這種嚴重不守約行為處以罰金100元/天.

4、所需制作人員的多少要滿足甲方的工期要求，必須按本公司的`規(guī)模及預計任務，確定人員的數量應相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應通知甲方備案，否則出現問題由乙方負全責，固定人員應保持在4人以上，以按時完成生產任務為宗旨。

5、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿一年中途調換或其本人中途離職該本人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內如有工傷事故的，醫(yī)藥費、誤工費、賠償等費用由乙方承擔。(乙方工人入廠后應及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發(fā)生的任何意外由乙方自行承擔責任)。

6、結算制作承包費為固定價格。不論次結構件加工工藝的難易、構件的輕重，單價按照協(xié)議價格執(zhí)行(后附價格清單),不得以任何理由抬高工價,以此為由來拒絕加工,延誤工期由乙方全額承擔賠償損失.

7、乙方有義務對使用的設備負責進行定期保養(yǎng)，工具以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價賠償，嚴格控制非生產性支出，以節(jié)約為原則。

8、乙方必須堅持安全生產原則，設備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現因亂串崗或操作不當而造成機械設備故障或損壞的，必須照價賠償并處以相應的罰款,對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產人員的安全帽,安全帽乙方人員每人每年一個,如有遺失或損壞乙方自負。

勞保用品由甲方定期發(fā)放，該費用由乙方承擔。

9、板材切割須合理，以節(jié)約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。

10、乙方人員服從甲方的領導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規(guī)、公司制度，甲方對乙方招聘的人員有權開除或辭退，其本人的全部費用由乙方承擔，甲方應提前3天通知乙方，包括勞動者本人。

11、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞動合同，嚴格執(zhí)行民法典中規(guī)定的各項權利和義務。

12、合同簽定前乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整.待合同期滿和按約定乙方履行完畢后支付.如合同期滿后,經雙方協(xié)商一致需續(xù)訂制作承包合同的,該保證金仍留在甲方。

13、在合同期內,如乙方在中途違約或提出合同以外的條件,在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況下,乙方中途撤走,所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付,該責任由乙方全部承擔。

14、本合同的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后即生效,有效期一年。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

鋼結構加工合同篇12

訂立合同雙方：承攬方：__________________定作方：__________________定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：品名規(guī)格單位數量備注

第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照

第七條規(guī)定執(zhí)行。）

第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）

第六條驗收標準和方法：__________________________________________________________（1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________（如：1.根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任：一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：一，中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條

第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。定作方：____________________（蓋章）代表人：____________________（蓋章）地址：________________________________電話：________________________________開戶銀行：____________________________帳號：______________________________承攬方：__________________________（蓋章）代表人：__________________________（蓋章）地址：_________________________電話：_________________________開戶銀行：_____________________帳號：________年____月____日訂

返

鋼結構加工合同篇13

承攬方：________________________

代表人：____________職務：____________電話：____________

定作方：________________________

地址：____________電話：____________

定作方委托承攬方加工，經雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條承攬項目概況

1、項目名稱：________________________。

2、項目地點：________________________。

3、項目內容：________________________。

4、建筑面積：________________________。

5、承攬方式：承攬方包工包料。

6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

7、共計：____________元。

第二條圖紙或技術資料

雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。

第三條定作方義務

(1)負責向承攬方提供水、電。

(2)參與項目質量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。

第四條承攬方義務

(1)按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

(2)參加項目的竣工驗收。

第五條項目變更

(1)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的'變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

第六條確定變更合同價款及工期

(1)發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

第七條材料的提供

(1)由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

(2)由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

第八條質量標準

雙方約定本項目質量標準：

(1)項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求

第九條項目驗收和保修

(1)項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

第十條合同價款支付方式

1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

第十一條違約責任

1、承攬方的違約責任

(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。

2、定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

甲方：____________乙方：____________

日期：____________年_______月_______

鋼結構加工合同篇14

甲方：_________

乙方：_________

依據中華人民共和國《民法典》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱：_________

2、工程地點：_________

3、工程造價：_________

第二條、分包內容

乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。

上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

第三條、施工工期

總工期為天。開工日期為，預定截止工期日期。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同后三日內，甲方支付乙方預付款______元，(大寫：_______________元整)。

2、甲方支付乙方二次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

3、甲方支付乙方三次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬______元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。

第五條、雙方責任

甲方責任

1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。

2、協(xié)調本工程施工過程中與物業(yè)等方面產生的情況。

3、提供現場臨時用水、用電接入點。

4、提供的圖紙要符合安全結構。

乙方責任

1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的結構質量負責，并按照設計和規(guī)范要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，并承擔相應費用，并做好自檢工作。

2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

5、工程竣工驗收后，清理現場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。

6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時保修。

7、乙方施工應采取必要的`安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方：_________乙方：_________

電話：_________電話：_________

__________年__________月__________日

鋼結構加工合同篇15

定作方：(以下簡稱：甲方)承攬方：(以下簡稱：乙方)

依據《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本承攬加工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、加工范圍及合同價款

1、加工項目名稱：

2、本次加工所需圖紙深化由負責深化并提供。

3、本次加工所需原材料由負責提供，其中包含(材料、加工、除銹、油漆、運輸)

4、加工范圍：主體結構(圍護結構除外)具體包括如下：

二、制作質量要求

乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙進行深化、甲方與乙方所簽合同要求、《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》GB50205&20__、《建筑鋼結構焊接技術規(guī)程》JGJ81-20__及有關鋼結構的技術規(guī)程、標準進行加工制作和驗收。

甲方將派駐廠監(jiān)造人員或不定期委派檢驗人員對在制構件及成品構件進行檢驗，發(fā)現構件不符合上述要求的，乙方應無條件予以整改，直至合格。甲方的檢驗不解除乙方對構件加工質量的保證和相關責任。

乙方須根據甲方要求提供質保書、合格證、第三方檢測報告等相關交工資料。其它質量要求或技術標準：按照圖紙加工。鋼材材質：鋼板必須使用原平板或開平板，禁止使用帶鋼及窄中板。拋丸除銹達到Sa2.5級，鐵紅醇酸防銹漆二遍。

三、交貨地點及日期

1、交貨地點：

2、交貨日期：

3、構件運輸由負責，所產生費用由承擔。

四、結算方式

1、構配件單價一次性定價，數量根據甲方提供的深化圖紙加工圖紙據實結算。2、本合同范圍內的所有鋼構件按照甲方的要求時間內保質保量完成，并提供正確、完整的制作資料，在工程主體安裝驗收完成后進行結算。

五、付款方式及結算

付款方式：鋼結構進現場付款30%，安裝完