甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市軌道交通項目施工合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：合同編號：________________甲方（施工方）：________________乙方（建設單位）：________________簽訂日期：________________簽訂地點：________________一、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點：________________3.工程規(guī)模：________________4.工程類別：________________5.工程預算：________________6.工程建設工期：________________二、工程承包內(nèi)容（1）土建工程：________________（2）機電安裝工程：________________（3）裝飾裝修工程：________________（4）其他工程：________________2.乙方承諾按照甲方要求，在規(guī)定工期內(nèi)完成施工任務，確保工程質(zhì)量符合國家標準。三、合同價款及支付方式1.合同價款：________________2.付款方式：（1）合同簽訂后，乙方預收合同價款的__%作為預付款；（2）工程開工后，每月支付合同價款的__%作為進度款；（3）工程竣工驗收合格后，支付合同價款的__%作為結算款；（4）工程保修期滿后，支付合同價款的__%作為保修金。3.付款時間：________________四、工程質(zhì)量及驗收1.工程質(zhì)量要求：________________2.工程驗收標準：________________3.工程驗收程序：（1）乙方在工程完工后，向甲方提交竣工驗收報告；（2）甲方在收到竣工驗收報告后，組織有關單位進行驗收；（3）驗收合格后，雙方簽署驗收合格證書。五、工程進度及工期延誤1.工程進度：________________2.工期延誤：（1）因乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付合同價款的__%作為違約金；（2）因不可抗力等原因造成工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可順延工期。六、安全生產(chǎn)及文明施工1.乙方應嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工安全；2.乙方應按照國家文明施工要求，做好施工現(xiàn)場的文明施工工作。七、違約責任1.甲方違約責任：（1）甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付違約金；（2）甲方擅自變更工程設計，導致工期延誤或增加工程量，應承擔相應責任。2.乙方違約責任：（1）乙方未按約定完成工程，應向甲方支付違約金；（2）乙方施工過程中出現(xiàn)安全事故，應承擔相應責任。八、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決；2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（施工方）：________________乙方（建設單位）：________________簽訂日期：________________簽訂地點：________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義及介入目的1.本合同中所稱的“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理單位、設計單位、咨詢機構、檢測機構、材料供應商、設備供應商、金融機構、保險公司等。2.第三方介入目的：為保證工程項目的順利進行，提高工程質(zhì)量，優(yōu)化資源配置，降低項目風險，促進合同履行。二、第三方責任及權利1.第三方責任：（1）第三方應按照合同約定，履行其在工程項目中的職責，確保其提供的材料、設備、技術、服務等符合合同要求。（2）第三方在履行職責過程中，因自身原因造成工程延誤、質(zhì)量不合格、安全事故等，應承擔相應責任。（3）第三方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得從事違法活動。2.第三方權利：（1）第三方有權要求甲方和乙方按照合同約定提供必要的支持、配合和便利。（2）第三方有權根據(jù)合同約定，獲得相應的報酬。三、第三方責任限額1.第三方責任限額：（1）第三方在履行合同過程中，因自身原因造成工程延誤、質(zhì)量不合格、安全事故等，其賠償責任不得超過合同價款的__%。（2）第三方責任限額可根據(jù)工程規(guī)模、風險程度等因素由甲乙雙方協(xié)商確定。四、第三方與其他各方的劃分說明1.甲方與乙方之間的權利義務關系不受第三方介入的影響，雙方仍應按照合同約定履行各自義務。2.第三方與甲方、乙方之間的權利義務關系由三方另行簽訂協(xié)議明確。3.第三方在履行職責過程中，如涉及與其他方（如材料供應商、設備供應商等）的權益關系，應由第三方自行解決。五、第三方介入程序1.第三方介入需經(jīng)甲方和乙方協(xié)商一致，并簽訂相關協(xié)議。（1）第三方介入的目的、范圍、期限和職責；（2）第三方在工程項目中的權利和義務；（3）第三方責任限額；（4）第三方與其他各方的關系；（5）第三方介入費用及支付方式。3.第三方介入?yún)f(xié)議簽訂后，甲方和乙方應按照協(xié)議約定配合第三方履行職責。六、第三方變更及退出1.第三方在合同履行過程中，如需變更或退出，應提前通知甲方和乙方，并取得雙方書面同意。2.第三方變更或退出后，甲方和乙方應按照變更或退出后的協(xié)議繼續(xù)履行合同。3.第三方變更或退出，不影響甲方和乙方之間的權利義務關系。七、爭議解決1.第三方在履行合同過程中，如與甲方或乙方發(fā)生爭議，應通過協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本部分為2025年度城市軌道交通項目施工合同的附加條款，與主合同具有同等法律效力。2.本部分未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。甲方（施工方）：________________乙方（建設單位）：________________簽訂日期：________________簽訂地點：________________附件：1.第三方介入?yún)f(xié)議2.第三方責任限額協(xié)議3.第三方變更及退出協(xié)議第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程量清單及預算書詳細要求：附件應詳細列出工程量清單，包括各分部分項工程量、單位、數(shù)量、單價、合價等，并附有詳細的預算書，包括材料費、人工費、機械費、管理費、利潤等。說明：此附件作為合同附件，用于明確工程量及合同價款。2.工程設計圖紙及技術規(guī)范詳細要求：附件應包含完整的設計圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，以及相關的技術規(guī)范和施工圖紙。說明：此附件作為合同附件，用于指導施工過程中的技術要求和質(zhì)量標準。3.施工組織設計及進度計劃詳細要求：附件應包括施工組織設計，明確施工方案、施工順序、施工方法、質(zhì)量保證措施等，以及詳細的進度計劃。說明：此附件作為合同附件，用于指導施工過程中的組織管理和進度控制。4.第三方介入?yún)f(xié)議詳細要求：附件應包含第三方介入的相關協(xié)議，明確第三方的職責、權利、責任限額等。說明：此附件作為合同附件，用于規(guī)范第三方在工程項目中的行為。5.材料及設備采購合同詳細要求：附件應包含材料及設備采購合同，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間等。說明：此附件作為合同附件，用于規(guī)范材料及設備的采購過程。6.工程驗收報告詳細要求：附件應包含工程驗收報告，明確驗收時間、驗收人員、驗收結果等。說明：此附件作為合同附件，用于證明工程已按約定完成并達到驗收標準。7.違約金支付憑證詳細要求：附件應包含違約金支付憑證，證明違約方已按照合同約定支付違約金。說明：此附件作為合同附件，用于證明違約行為的處理結果。8.爭議解決協(xié)議詳細要求：附件應包含爭議解決協(xié)議，明確爭議解決的方式、程序、期限等。說明：此附件作為合同附件，用于規(guī)范爭議解決的過程。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方違約：未按約定支付工程款；擅自變更工程設計；未按時提供施工場地；未按時提供相關資料。（2）乙方違約：未按約定完成工程；工程質(zhì)量不合格；工期延誤；施工過程中發(fā)生安全事故。2.責任認定標準：（1）甲方違約責任認定：未按約定支付工程款：按逾期付款金額的__%支付違約金；擅自變更工程設計：承擔因變更造成的工程量增加、工期延誤等損失；未按時提供施工場地：按延誤工期價值的__%支付違約金；未按時提供相關資料：按延誤工期價值的__%支付違約金。（2）乙方違約責任認定：未按約定完成工程：按合同價款的__%支付違約金；工程質(zhì)量不合格：承擔修復費用，并按合同價款的__%支付違約金；工期延誤：按延誤工期價值的__%支付違約金；施工過程中發(fā)生安全事故：承擔相應責任，并按合同