礦山基建承包合同書5篇篇1甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就礦山基建承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價：_________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下內(nèi)容：1.礦山建設(shè)的設(shè)計、施工、監(jiān)理等全流程服務(wù)；2.礦山建設(shè)所需的所有材料、設(shè)備的采購、運(yùn)輸、安裝等全流程服務(wù)；3.礦山建設(shè)過程中的施工質(zhì)量控制、安全管理等全流程服務(wù)。三、合同工期1.本工程計劃開工日期為：_________年_________月_________日，計劃竣工日期為：_________年_________月_________日。2.乙方應(yīng)在計劃開工日期前提交詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃，并在施工過程中按照施工進(jìn)度計劃執(zhí)行。3.如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工程延期，乙方應(yīng)在得到甲方書面通知后，根據(jù)實際情況調(diào)整施工進(jìn)度計劃。四、付款方式1.甲方應(yīng)在合同簽訂后向乙方支付工程總造價的_________%作為預(yù)付款。2.乙方在工程施工過程中，應(yīng)按月向甲方提交施工進(jìn)度報告，甲方根據(jù)施工進(jìn)度向乙方支付工程進(jìn)度款。具體支付比例為：每月完成工程量的_________%。3.乙方在工程竣工后，應(yīng)提交竣工報告及結(jié)算資料，甲方在收到完整結(jié)算資料后，向乙方支付工程結(jié)算款。4.甲方在支付款項時，應(yīng)確保資金安全，避免向乙方員工或其他無關(guān)人員支付。如因甲方未按規(guī)定支付款項而導(dǎo)致乙方損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、質(zhì)量保證1.乙方應(yīng)建立健全的質(zhì)量保證體系，確保工程施工質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和施工方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合合同約定。如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程返工或重新施工，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和費(fèi)用。3.甲方有權(quán)對工程施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向乙方提出書面整改要求。乙方應(yīng)在接到整改要求后，立即進(jìn)行整改。六、安全管理1.乙方應(yīng)建立健全的安全管理體系，確保工程施工安全符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.乙方應(yīng)在施工前制定詳細(xì)的安全施工方案，并在施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行。如因乙方安全管理不善導(dǎo)致安全事故發(fā)生，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和費(fèi)用。3.甲方有權(quán)對工程施工安全進(jìn)行監(jiān)督和管理，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向乙方提出書面整改要求。乙方應(yīng)在接到整改要求后，立即進(jìn)行整改。七、違約責(zé)任1.如因甲方原因未按規(guī)定支付款項或未履行合同約定，導(dǎo)致乙方損失或工期延誤的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和費(fèi)用。2.如因乙方原因未按規(guī)定完成施工任務(wù)或未履行合同約定，導(dǎo)致甲方損失或工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和費(fèi)用。3.如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，雙方均可依法解除合同。合同解除后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜。如協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)提交相關(guān)證據(jù)材料以證明各自的主張。法院將根據(jù)證據(jù)材料和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出判決。判決生效并執(zhí)行完畢后，雙方應(yīng)履行判決結(jié)果所確定的內(nèi)容。如一方不履行判決結(jié)果的，另一方有權(quán)向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。在強(qiáng)制執(zhí)行過程中所產(chǎn)生的費(fèi)用由違約方承擔(dān)。法院認(rèn)為需要公告送達(dá)裁判文書的將公告送達(dá)并計入結(jié)案時間。公告期間不計入審限。經(jīng)人民法院審理認(rèn)為行為人的行為構(gòu)成犯罪的將依照刑法相關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任并依法承擔(dān)民事賠償責(zé)任及其他相應(yīng)的法律責(zé)任等后果及損失）。八、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。未盡事宜可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。如需辦理公證或鑒證的需經(jīng)公證或鑒證后方能生效）。如有爭議且協(xié)商不成的可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟）。在訴訟過程中雙方應(yīng)提交相關(guān)證據(jù)材料以證明各自的主張）。法院將根據(jù)證據(jù)材料和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出判決）。判決生效并執(zhí)行完畢后雙方應(yīng)履行判決結(jié)果所確定的內(nèi)容）。如一方不履行判決結(jié)果的另一方有權(quán)向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行）。在強(qiáng)制執(zhí)行過程中所產(chǎn)生的費(fèi)用由違約方承擔(dān)）。同時違約方需賠償因此給守約方造成的全部損失及影響）。若一方違約后未在規(guī)定時間內(nèi)向?qū)Ψ街Ц哆`約金的則每逾期一天需向?qū)Ψ街Ц队馄谶`約金人民幣壹佰元整（小寫：￥100）。直至違約方完全履行完畢合同義務(wù)為止（包括但不僅限于支付違約金、賠償損失等）。此外違約方還需承擔(dān)因違約行為所造成的全部損失及影響）。包括但不限于直接損失和間接損失）。如因違約篇2甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就礦山基建承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價：_________二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，負(fù)責(zé)工程的的設(shè)計、采購、施工及調(diào)試等全部工作。2.乙方應(yīng)自行承擔(dān)施工過程中的所有風(fēng)險，包括但不限于設(shè)備材料供應(yīng)不足、施工過程中的安全事故等。三、工程期限1.工程開工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按時完成，經(jīng)甲方書面同意后，乙方可順延工期。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計要求進(jìn)行工程施工。2.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提供完整、準(zhǔn)確的竣工資料和驗收報告。3.甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題后，乙方應(yīng)及時進(jìn)行整改。五、付款方式1.甲方應(yīng)按以下方式向乙方支付工程款：（1）工程預(yù)付款：_________元，在工程開工前支付。（2）工程進(jìn)度款：根據(jù)工程進(jìn)度和雙方約定，甲方應(yīng)按時向乙方支付工程進(jìn)度款。具體支付時間和金額如下：_________。（3）工程尾款：_________元，在工程竣工驗收合格后支付。2.乙方應(yīng)在收到工程款后，向甲方提供合法、有效的發(fā)票。3.如甲方未能按時支付工程款，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、違約責(zé)任1.甲方如未能按時支付工程款，應(yīng)按日向乙方支付逾期付款違約金，違約金金額為應(yīng)付款項的萬分之五。同時，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方如未能按時完成工程，應(yīng)按日向甲方支付逾期交付違約金，違約金金額為合同總金額的千分之一。同時，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.雙方如因違約行為導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任。七、其他約定事項1.雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決合同履行過程中的一切爭議。如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。3.附件為本合同不可分割的一部分，具有與本合同同等的法律效力。附件內(nèi)容包括：_________。甲方（簽字蓋章）：_________乙方（簽字蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇3甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就礦山基建承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程規(guī)模：_________二、承包范圍及方式1.承包范圍：_________2.承包方式：_________三、合同工期1.開工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天四、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_________2.驗收標(biāo)準(zhǔn)：_________五、合同價款及支付方式1.合同價款：_________元2.支付方式：_________3.支付時間：_________六、履約保證金及支付方式1.履約保證金金額：_________元2.履約保證金支付方式：_________3.履約保證金退還時間：_________七、甲方責(zé)任及義務(wù)1.負(fù)責(zé)辦理礦山基建承包的相關(guān)手續(xù)，確保工程的合法性；2.負(fù)責(zé)提供施工所需的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施；3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過程中的相關(guān)問題，確保施工順利進(jìn)行。八、乙方責(zé)任及義務(wù)1.負(fù)責(zé)按照合同約定完成施工任務(wù)，確保施工質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2.負(fù)責(zé)施工過程中的安全管理工作，確保施工期間的人員和設(shè)備安全；3.負(fù)責(zé)施工后的維修維護(hù)工作，確保礦山設(shè)施的正常運(yùn)行。九、違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)1.甲方違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)：_________2.乙方違約責(zé)任及賠償標(biāo)準(zhǔn)：_________十、不可抗力及處理方式1.不可抗力事件范圍：_________2.不可抗力事件處理方式：_________十一、合同變更及解除條件1.合同變更條件：_________2.合同解除條件：_________十二、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式：_________2.管轄法院：_________人民法院。篇4甲方：XXX礦山有限公司乙方：XXX基建工程有限公司根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市實際，在雙方自愿、公平、誠實、守信的原則下，甲方將礦山基建工程承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：XXX礦山基建工程2.工程地點：XXX礦山3.工程內(nèi)容：礦山基建工程，包括但不限于礦區(qū)道路建設(shè)、礦山設(shè)備安裝與調(diào)試、礦區(qū)綠化等。4.承包范圍：本合同段范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容。5.承包方式：包工包料。6.合同工期：自開工之日起，共計XX個月。7.工程質(zhì)量：符合國家及地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。8.工程價款：本合同段工程總造價為人民幣XX元（大寫：XXX）。二、雙方權(quán)利和義務(wù)1.甲方權(quán)利和義務(wù)（1）甲方應(yīng)向乙方提供施工所需的水、電等基本條件。（2）甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)。（3）甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款。（4）甲方應(yīng)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，確保施工順利進(jìn)行。2.乙方權(quán)利和義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照合同約定完成全部工程內(nèi)容。（2）乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合國家及地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（3）乙方應(yīng)確保施工安全，避免發(fā)生重大安全事故。（4）乙方應(yīng)按照合同約定提供相應(yīng)的工程資料。三、付款方式1.本合同段工程總造價為人民幣XX元（大寫：XXX），甲方應(yīng)按照以下節(jié)點支付工程款：（1）開工后XX日內(nèi)，支付合同總價款的XX%；（2）工程進(jìn)度過半時，支付合同總價款的XX%；（3）工程竣工驗收合格后XX日內(nèi)，支付合同總價款的剩余部分。2.甲方應(yīng)將工程款支付至乙方指定的銀行賬戶，并保留好支付憑證。3.若甲方未按照合同約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，直至甲方支付完畢為止。四、違約責(zé)任1.若甲方未按照合同約定支付工程款，甲方應(yīng)按照應(yīng)付未付金額的同期銀行貸款利率向乙方支付違約金。2.若乙方未按照合同約定完成工程內(nèi)容，乙方應(yīng)按照未完成部分工程造價的同期銀行貸款利率向甲方支付違約金。3.若因一方違約給另一方造成重大損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中不涉及爭議的部分。六、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收合格并支付完畢所有工程款為止。2.本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。4.本合同解釋權(quán)歸甲方和乙方共同所有。甲方（蓋章）：XXX礦山有限公司法定代表人（簽字）：XXXX乙方（蓋章）：XXX基建工程有限公司法定代表人（簽字）：XXXX簽訂日期：XXXX年XX月XX日篇5發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂本合同，共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：礦山基建工程2.工程地點：甲方指定地點3.工程范圍：礦山基建項目的全部內(nèi)容，包括土方開挖、地質(zhì)勘探、設(shè)備安裝、電氣線路建設(shè)等。4.工程規(guī)模：具體規(guī)模根據(jù)甲方需求確定。二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，負(fù)責(zé)工程的全面施工和所需材料的采購。2.乙方應(yīng)確保所采購的材料符合工程要求，并承擔(dān)因材料質(zhì)量問題引發(fā)的相關(guān)責(zé)任。三、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣元整（￥），具體金額根據(jù)甲方需求及工程實際規(guī)模確定。2.支付方式：甲方應(yīng)按以下方式向乙方支付款項：（1）合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同總金額的%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)行至一半時，甲方應(yīng)支付乙方合同總金額的%作為中期款；（3）工程完工并驗收合格后，甲方應(yīng)支付乙方剩余款項。