戰(zhàn)略合作施工合同合同編號(hào)：__________第一條項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱：_______1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：_______1.3項(xiàng)目?jī)?nèi)容：_______1.4項(xiàng)目規(guī)模：_______第二條合作原則2.1甲乙雙方應(yīng)遵循平等、互利、誠(chéng)信的原則，共同推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。2.2甲乙雙方應(yīng)充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，共同承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，共享項(xiàng)目成果。2.3甲乙雙方應(yīng)保持密切溝通，共同解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。第三條合作內(nèi)容3.1甲方責(zé)任：（1）提供項(xiàng)目所需的土地、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)手續(xù)；（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期策劃、設(shè)計(jì)及報(bào)批工作；（3）協(xié)助乙方完成項(xiàng)目的施工、驗(yàn)收及交付工作。3.2乙方責(zé)任：（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工組織、施工管理及質(zhì)量控制；（2）按照甲方要求，提供合格的施工隊(duì)伍、施工設(shè)備和技術(shù)人員；（3）確保項(xiàng)目按照約定的進(jìn)度、質(zhì)量完成。第四條施工合同4.1甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定的條款，簽訂正式的施工合同，明確項(xiàng)目的施工范圍、施工進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)款、支付方式等事項(xiàng)。4.2施工合同簽訂后，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第五條質(zhì)量保證5.1乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目安全、環(huán)保、節(jié)能。5.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供項(xiàng)目質(zhì)量保證書、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料。第六條工期及進(jìn)度6.1乙方應(yīng)按照施工合同約定的工期完成項(xiàng)目施工，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2甲乙雙方應(yīng)保持密切溝通，共同制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并按照進(jìn)度計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。第七條合同價(jià)款及支付7.1項(xiàng)目合同價(jià)款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。7.2甲方按照施工合同約定的支付方式，向乙方支付合同價(jià)款。第八條違約責(zé)任8.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2如乙方未按照約定完成項(xiàng)目施工，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2如甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更和解除10.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.3在合同履行過程中，如甲乙雙方同意對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更或解除，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按照變更或解除協(xié)議約定的條款執(zhí)行。第十一條其他約定11.1甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。11.2甲乙雙方應(yīng)保守對(duì)方商業(yè)秘密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。11.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日注意事項(xiàng)：1.審查合同主體：確認(rèn)甲乙雙方的合法地位和簽約資格，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、授權(quán)委托書等。2.明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容：詳細(xì)描述項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、規(guī)模等要素，確保雙方對(duì)項(xiàng)目的理解和期望一致。3.權(quán)利義務(wù)清晰：明確雙方在項(xiàng)目中的責(zé)任和義務(wù)，包括但不限于土地提供、設(shè)計(jì)報(bào)批、施工組織、質(zhì)量管理等。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)：確保施工質(zhì)量符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)可引用具體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。5.工期和進(jìn)度計(jì)劃：合理制定并嚴(yán)格遵守工期和進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)可能出現(xiàn)的工期延誤應(yīng)有明確的違約責(zé)任規(guī)定。6.合同價(jià)款及支付方式：明確合同價(jià)款、支付時(shí)間、支付方式等，確保財(cái)務(wù)結(jié)算的順利進(jìn)行。7.違約責(zé)任明確：規(guī)定違約責(zé)任和解決方式，保障合同雙方的合法權(quán)益。8.爭(zhēng)議解決機(jī)制：約定爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)，通常選擇合同簽訂地的人民法院作為訴訟管轄法院。解決辦法：1.協(xié)商解決：在爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)，嘗試通過友好協(xié)商解決，以減少時(shí)間和成本損失。2.調(diào)解/仲裁：如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定選擇調(diào)解或仲裁的方式解決爭(zhēng)議。3.訴訟：作為的手段，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同主體：指參與合同關(guān)系的各方，即甲方和乙方。2.簽約資格：指合同主體具備的法律資格，包括法人資格、授權(quán)委托等。3.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人因違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。4.爭(zhēng)議解決：指合同各方在合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛的解決方式。5.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定或合同約定，有權(quán)審理合同爭(zhēng)議案件的法院。6.仲裁：指由雙方當(dāng)事人選定的仲裁員或仲裁機(jī)構(gòu)，對(duì)合同爭(zhēng)議進(jìn)行審理并做出裁決。7.調(diào)解：指由第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人協(xié)助雙方當(dāng)事人達(dá)成和解協(xié)議的解決方式。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.環(huán)保示范項(xiàng)目場(chǎng)合描述：這個(gè)項(xiàng)目是為了展示環(huán)保技術(shù)，可能會(huì)涉及到一些前沿的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和特殊的施工要求?！半p方應(yīng)共同努力，確保施工過程中采用的環(huán)境保護(hù)措施符合國(guó)家最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和要求。乙方需定期提供環(huán)保施工報(bào)告，并接受甲方或第三方環(huán)保機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查?！?.歷史文化保護(hù)區(qū)域施工場(chǎng)合描述：項(xiàng)目位于歷史文化保護(hù)區(qū)域，需要特別注意施工過程中的文化遺產(chǎn)保護(hù)?！耙曳皆谑┕み^程中應(yīng)采取一切必要措施，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及周圍的歷史文化遺產(chǎn)。若施工過程中發(fā)現(xiàn)任何文物遺跡，乙方應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，并報(bào)告甲方及文物部門，共同商定保護(hù)方案?！?.國(guó)際合作項(xiàng)目場(chǎng)合描述：項(xiàng)目涉及跨國(guó)合作，可能需要遵守國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)。“本項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)遵守國(guó)際慣例和相關(guān)國(guó)際法律法規(guī)。如涉及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)按照雙方商定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并確保項(xiàng)目符合國(guó)際合作伙伴的要求?！焙贤韪郊斜恚?.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.乙方相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件4.項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙及施工方案5.項(xiàng)目預(yù)算書6.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告模板7