(新版)設(shè)備監(jiān)理師《設(shè)備監(jiān)理合同管理》考試歷年真題(含

標(biāo)準(zhǔn)答案)

單選題

1.“當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。”

該規(guī)定屬于承擔(dān)違約責(zé)任形式中的()。

A、采取補(bǔ)救措施

B、賠償損失

C、繼續(xù)履行

D、違約金規(guī)則

答案：C

解析：繼續(xù)履行是指違反合同的當(dāng)事人不論是否承擔(dān)了賠償金或者承擔(dān)了其他形

式的違約責(zé)任，都必須根據(jù)對(duì)方的要求，在自己能夠履行的條件下，對(duì)合同未履

行的部分繼續(xù)履行。

2.業(yè)主談判的目的不包括()。

A、宣傳自己的優(yōu)勢(shì)

B、了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成

C、討論并共同確認(rèn)某些局部變更

D、將過(guò)去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化

答案：A

解析：合同談判實(shí)際上是確認(rèn)合同文件的過(guò)程，所以目的不應(yīng)當(dāng)包括宣傳自己的

優(yōu)勢(shì)。

3.如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對(duì)業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的

培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。

A、進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)

B、工程接收

C、進(jìn)行工程竣工后試驗(yàn)

D、簽發(fā)履約證書

答案：B

4.某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，推薦的

3名中標(biāo)候選人：甲報(bào)價(jià)1000萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)得分96；乙報(bào)價(jià)9B0萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)得分

90,丙報(bào)價(jià)950萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說(shuō)法，

正確的是()。

A、中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為950萬(wàn)元

B、中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為1000萬(wàn)元

C、中標(biāo)人為丙，合同價(jià)為950萬(wàn)元

D、中標(biāo)人為乙，合同價(jià)為980萬(wàn)元

答案：B

5.代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實(shí)施的、其民事責(zé)任由被代理人承擔(dān)

的法律行為。

A、代理人和被代理人

B、被代理人

C、第三人

D、自己

答案：B

解析：考概念。

6.承包商未遵守對(duì)履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()

天通知承包商。

A、10

B、14

C、20

D、28

答案：B

7.某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊

張為由拒不付款。同時(shí)，購(gòu)房者也拖欠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的購(gòu)房款，且已到該支付的

時(shí)間。此時(shí)，施工企業(yè)應(yīng)()。

A、以自己的名義向人民法院主張?jiān)撡?gòu)房款

B、以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商名義向人民法院主張?jiān)撡?gòu)房款

C、以自己的名義直接向購(gòu)房者主張?jiān)撡?gòu)房款

D、以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商名義直接向購(gòu)房者主張?jiān)撡?gòu)房款

答案：A

解析：債權(quán)人的代位權(quán)。它是指?jìng)鶛?quán)人為了保障其債權(quán)不受損害，而以自己的名

義代替?zhèn)鶆?wù)人行使其債權(quán)的權(quán)利。

8.下列關(guān)于承包人的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)的說(shuō)法，正確的是()。

A、承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年

B、行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價(jià)款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失

C、承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗交付該蔻品房全部?jī)r(jià)款的消

費(fèi)者

D、抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價(jià)款受償

答案：C

9.躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，

屬于違法行為的是()。

A、委托與建設(shè)單位同屬于一個(gè)集團(tuán)的具有監(jiān)理該項(xiàng)目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工

程施工監(jiān)理

B、為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個(gè)月工期壓縮為1

2個(gè)月

C、向工地派駐1名建設(shè)單位的代表

D、所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)

答案：B

10.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3

天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加

班不能安排補(bǔ)休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費(fèi)合計(jì)()元。

A、560

B、1360

C、800

D、1120

答案：B

11.與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開(kāi)招標(biāo)的特有程序有()。

A、資格預(yù)審

B、資格后審

C、特別審查

D、現(xiàn)場(chǎng)踏勘

答案：A

解析：資格預(yù)審，是指在投標(biāo)前對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行的資格審查，是公開(kāi)招標(biāo)的一

個(gè)特有程序。

12.與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開(kāi)招標(biāo)的特有程序是()。

A、開(kāi)標(biāo)

B、組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘

C、發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書

D、發(fā)布招標(biāo)公告

答案：D

13.FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應(yīng)提前()天，通知工程師可以開(kāi)始竣工試驗(yàn)

的日期。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：C

14.按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，竣工時(shí)間是指。中寫

明的，從開(kāi)工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)

間。

A、投標(biāo)書附錄

B、中標(biāo)函

C、合同協(xié)議書

D、承包商建議書

答案：A

解析：竣工時(shí)間也稱竣工期限，是指投標(biāo)書附錄中寫明的，從開(kāi)工日期算起至工

程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間，包括根據(jù)合同規(guī)定給予

的任何延長(zhǎng)期。

15.某廠開(kāi)發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，

一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向

該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是0。

A、該爐具尚未投入流通

B、該居民獲得爐具的途徑不清

C、該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠

D、對(duì)該居民的損失，該廠主觀上無(wú)過(guò)錯(cuò)

答案：A

16.債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當(dāng)()。

A、通知債權(quán)人

B、經(jīng)債權(quán)人同意

C、與第三人約定且經(jīng)主管部門批準(zhǔn)

D、通知債權(quán)人并在合同管理機(jī)關(guān)備案

答案：B

解析：債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意。

債權(quán)人同意時(shí)轉(zhuǎn)讓生效。注意：只是“通知”不行，必須“同意”。

17.《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”

表述正確的是()。

A、設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民

事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)

B、具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員

報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失

C、消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得

對(duì)抗買受人

D、承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月

答案：C

18.根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保

證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。

A、一般保證

B、保證人要求的方式

C、債權(quán)人要求的方式

D、連帶責(zé)任保證

答案：D

19.下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對(duì)等性的說(shuō)法，正確的是()。

A、合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對(duì)等，并與合同的預(yù)期目的相匹配

B、合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利

C、合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)

D、合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對(duì)方承擔(dān)的義務(wù)

答案：A

20.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過(guò)程中可能造成的人

員傷亡或物質(zhì)財(cái)產(chǎn)損失辦理責(zé)任險(xiǎn)時(shí)，保險(xiǎn)的有效期的終止日是()。

A、工程竣工之日

B、竣工時(shí)間屆滿之日

C、簽發(fā)接收證書日

D、簽發(fā)履約證書日

答案：D

21.某建設(shè)項(xiàng)目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。

招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。

A、開(kāi)標(biāo)后30

B、完成評(píng)標(biāo)后15

C、發(fā)出中標(biāo)通知書30

D、簽訂施工合同5

答案：D

22.合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過(guò)程中發(fā)生違約后，()。

A、未違約一方可以選擇定金或違約金要求對(duì)方賠償

B、違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任

C、未違約一方可以同時(shí)采用定金和違約金要求對(duì)方賠償

D、違約金和定金的約定同時(shí)無(wú)效，需采用其他方式追究違約責(zé)任

答案：A

解析：《合同法》規(guī)定：合同當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí),

對(duì)方可以選擇適用定金或違約金條款。

23.無(wú)權(quán)代理屬于()行為。

A、無(wú)效

B、可變更的

C、可撤銷的

D、效力待定的

答案：D

解析：無(wú)權(quán)代理屬于效力待定的行為。其效力情況取決于“被代理人”和相對(duì)人

后續(xù)的意思表示。

24.根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年

版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。

A、投標(biāo)邀請(qǐng)函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

B、招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

C、招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式

D、投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式

答案：B

25.甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對(duì)該匯票的質(zhì)

權(quán)自+()時(shí)成立。

A、甲將匯票交付于乙

B、匯票登記

C、甲將匯票提存于公證處

D、質(zhì)押合同簽字

答案：A

26.在設(shè)備工程合同的索賠爭(zhēng)議提起仲裁或訴訟時(shí),設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。

A、原告

B、第三人

C、證人

D、被告

答案：C

解析：設(shè)備監(jiān)理工程師在索賠中地位重要，并具有多位性。其中：在索賠爭(zhēng)議提

起裁決、仲裁或訴訟程序時(shí)，由于設(shè)備監(jiān)理工程師了解索賠事件過(guò)程，并有義務(wù)

說(shuō)明事實(shí)情況，因此處于證人地位。

27.因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費(fèi)用時(shí)，承包商根據(jù)索賠程序提出

了要求，()應(yīng)對(duì)補(bǔ)償金額作出公正的決定。

A、業(yè)主

B、項(xiàng)目經(jīng)理

C、工程師

D、工程師代表

答案：C

28.如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗(yàn)，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。

A、竣工時(shí)間及相關(guān)費(fèi)用

B、相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤(rùn)

C、竣工時(shí)間、相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤(rùn)

D、缺陷通知期及相關(guān)費(fèi)用

答案：B

29.某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長(zhǎng)時(shí)間未予安裝，施工人

員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。

A、班組長(zhǎng)

B、監(jiān)理工程師

C、本單位負(fù)責(zé)人

D、總監(jiān)理工程師

答案：C

30.設(shè)備工程合同文件一般包括0。

A、投標(biāo)保函、合同條件及附件

B、合同條件及投標(biāo)保函

C、合同協(xié)議書及招標(biāo)文件

D、合同條件、技術(shù)文件和附件

答案：D

解析：設(shè)備工程合同文件一般包括合同條件、技術(shù)文件和附件組成。如果采用招

標(biāo)方式訂立合同的，還包括中標(biāo)通知書、中標(biāo)人的投標(biāo)書及其附件等。

31設(shè)備采購(gòu)合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧?yīng)依照0的違約

金數(shù)額支付違約金。

A、法律規(guī)定

B、合同約定

C、買受人要求

D、出賣人接受

答案：B

解析：出賣人違約責(zé)任：如果因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照合

同約定的違約金數(shù)額或方式支付違約金。未約定違約金的，按不能交貨行為由此

給買受人造成的實(shí)際損失賠償。

32.某建筑設(shè)計(jì)院超越資質(zhì)等級(jí)承攬?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，且設(shè)計(jì)中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門查證后對(duì)其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計(jì)院

欲對(duì)該處罰提起行政訴訟。對(duì)此，下列說(shuō)法正確的是0。

A、作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B、設(shè)計(jì)院應(yīng)在知道處罰之日起2個(gè)月內(nèi)提起訴訟

C、人民法院可就此爭(zhēng)議在判決前對(duì)原告和被告進(jìn)行調(diào)解

D、人民法院對(duì)該案件應(yīng)當(dāng)公開(kāi)宣告判決

答案：D

33.下列文件中，屬于確認(rèn)承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。

A、設(shè)計(jì)文件

B、業(yè)主要求

C、承包商文件

D、投標(biāo)書

答案：B

34.承包商向工程帥提交承包商在履行合同過(guò)程中的各類人員的數(shù)量以及每類施

工設(shè)備的數(shù)量的時(shí)間周期是()。

A、1周

B、2周

C、1個(gè)月

D、2個(gè)月

答案:C

35.根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是0。

A、只能由債務(wù)人提供抵押物

B、抵押人轉(zhuǎn)移對(duì)抵押物的占有

C、抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價(jià)款優(yōu)先受償

D、債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，抵押物歸債權(quán)人所有

答案：C

解析：A債務(wù)人或第三人都可以提供抵押物，B不轉(zhuǎn)移對(duì)抵押物的占有，D債務(wù)

人不履行債務(wù)時(shí)，抵押物可折價(jià)或者拍賣、變賣，其價(jià)款超過(guò)債權(quán)部分歸抵押人

所有，不足部分由債務(wù)人清償。

36.根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開(kāi)標(biāo)由()主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。

A、招標(biāo)地建設(shè)主管部門

B、工程項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門

C、招標(biāo)人

D、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

答案:C

解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加

37.某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進(jìn)行了分包。

工程竣工驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計(jì)要求，存在安全隱患,

導(dǎo)致工程未能通過(guò)竣工驗(yàn)收。對(duì)此，下列說(shuō)法正確的是()。

A、建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對(duì)電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)

責(zé)任

B、電氣線路安裝不符合工程設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單

位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任

C、分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任

D、總承包單位不僅對(duì)電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的

責(zé)任

答案：D

38.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生

產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從0。

A、開(kāi)工日期起到頒發(fā)工程接收證書止

B、開(kāi)工日期起到頒發(fā)最終付款證書止

C、基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止

D、基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止

答案：A

解析：保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從開(kāi)工日期起到頒發(fā)工程接受證書止，但是必須涵蓋直至

頒發(fā)履約證書為止的由承包商引起的損害。

39.按照國(guó)際慣例，如果承包商沒(méi)有在合同規(guī)定的支付時(shí)間內(nèi)收到付款，有權(quán)向

業(yè)主收取延誤期的融資費(fèi)用，計(jì)算融資費(fèi)用的費(fèi)率是0。

A、以銀行貸款年利率計(jì)算

B、以高出銀行貸款利率的1個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算

C、以高出銀行貸款利率的2?3個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算

D、以高出銀行貸款利率的5個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算

答案：C

40.工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請(qǐng)后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或

單位工程(視情況而定)實(shí)質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認(rèn)為在上述期限的最后一天已經(jīng)

簽發(fā)了接收證書。

A、14

B、28

C、42

D、56

答案：B

41.設(shè)備采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)束后，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)

包括()。

A、爭(zhēng)議的解決方式

B、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成

C、主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)

D、推薦的中標(biāo)候選人

答案：A

解析：爭(zhēng)議的解決方式屬于雙方簽訂的合同的主要內(nèi)容之一。

42.下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運(yùn)用時(shí)發(fā)生矛盾，

應(yīng)優(yōu)先適用（）。

A、監(jiān)理投標(biāo)書

B、中標(biāo)通知書

C、專用條件

D、協(xié)議書及附件

答案：D

解析：以上文件均為設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分（適用時(shí)按順序進(jìn)行解釋）：

①協(xié)議書及附件（A、B、C）；②中標(biāo)通知書（適用時(shí)）；③監(jiān)理投標(biāo)書（適用時(shí)）；

④專用條件；⑤通用條件。

43.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人公示中標(biāo)候選人的公示期不得少于（）日。

A、I

B、2

C、3

D、5

答案：C

44.流程圖法的使用條件是（）。

A、-項(xiàng)工作通過(guò)一個(gè)行為即可完成

B、完成工作只需一個(gè)步驟

C、描述一個(gè)事件從發(fā)生到終止的全過(guò)程，并存在邏輯分支

D、描述多個(gè)事件之間的時(shí)間間隔

答案：C

45.保險(xiǎn)合同訂立后，投保人向保險(xiǎn)人支付一定保險(xiǎn)費(fèi)，在()遭遇特定災(zāi)害事故

造成其財(cái)產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險(xiǎn)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。

A、投保人

R、受益人

C、被保險(xiǎn)人

D、保險(xiǎn)人

答案：C

解析：保險(xiǎn)合同的概念：保險(xiǎn)合同訂立后，投保人向保險(xiǎn)人交付一定保險(xiǎn)費(fèi)，在

被保險(xiǎn)人遭遇特定災(zāi)害事故造成其財(cái)產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險(xiǎn)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)

補(bǔ)償或給付保險(xiǎn)金責(zé)任。

46.FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補(bǔ)任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能

時(shí)，工程師可在修補(bǔ)缺陷或損害后。天內(nèi)要求重新進(jìn)行合同中提出的任何試驗(yàn),

包括竣工試驗(yàn)和(或)竣工后試驗(yàn)。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：D

47.地處北京的甲公司就購(gòu)買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公

司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出

承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承

諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無(wú)效。乙公司于6月1

5日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決

應(yīng)由()承擔(dān)該損失。

A、乙公司

B、甲公司

C、郵電部門

D、雙方各一半

答案：B

解析：《合同法》第29條規(guī)定：”受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常

情形能夠及時(shí)到達(dá)要約人，但因其他原因承諾到達(dá)要約人時(shí)超過(guò)承諾期限的，除

要約人及時(shí)通知受要約人因承諾超過(guò)期限不接受該承諾的以外，該承諾有效?！?/p>

48.能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。

A、民事法律關(guān)系

B、民事行為

C、法律責(zé)任

D、法律事實(shí)

答案：D

解析：法律事實(shí)是指能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀事實(shí)。法律

事實(shí)包括行為和事件。

49.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見(jiàn)”被定義為“一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)

的承包商在。前不能合理預(yù)見(jiàn)”。

A、提交投標(biāo)書日期

B、基準(zhǔn)日期

C、實(shí)施工程

D、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)

答案：A

50.在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合

同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以

直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為0。

A、代理權(quán)

B、介入權(quán)

C、追認(rèn)權(quán)

D、代位權(quán)

答案：B

解析：委托人的介入權(quán)是指：受托人以自己名義與第三人訂立合同時(shí)，第三人不

知道受托人與委托人之間代理關(guān)系的，受托人因第三人原因?qū)ξ腥瞬宦男辛x務(wù),

受托人應(yīng)向委托人披露第三人，委托人可以行使受托人對(duì)第三人的權(quán)利。

51.如果業(yè)主未能按合同約定的時(shí)間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場(chǎng)的權(quán)利，

承包商有權(quán)獲得0的補(bǔ)償。

A、工期延長(zhǎng)

B、相應(yīng)費(fèi)用

C、合理利潤(rùn)

D、工期延長(zhǎng)和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤(rùn)

答案：D

52.設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。

A、不能出自于業(yè)主的要求

B、不能出自于承包商的建議

C、只能出自于監(jiān)理工程師的建議

D、既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來(lái)自于承包商的建議

答案：D

解析：業(yè)主可以提出變更要求，要求承包商按變更實(shí)施，承包商也可以提合理化

建議，業(yè)主可以酌情考慮。設(shè)備工程合同的變更既可能出自業(yè)主的要求，也可能

來(lái)自承包商提出建議。

53.FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額，付款

時(shí)間在()天內(nèi)。

A、工程師簽發(fā)期中付款證書后的28

B、工程師完成工程量計(jì)量后的56

C、工程師收到報(bào)表和證明文件后的56

D、工程師簽發(fā)期中付款證書后的56

答案：C

54.由于業(yè)主原因造成竣工試驗(yàn)的延誤，承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償是()。

A、竣工時(shí)間

B、費(fèi)用

C、費(fèi)用和利潤(rùn)

D、竣工時(shí)間、費(fèi)用和利潤(rùn)

答案：C

55.甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于200

9年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付

租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時(shí)效起算的時(shí)間是0。

A、2009年6月1日

B、2009年6月15日

C、2009年6月17日

D、2009年6月30日

答案：C

56.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》,承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其

可進(jìn)行每項(xiàng)竣工試驗(yàn)的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。

A、工程師

B、監(jiān)理公司

C、業(yè)主

D、安全生產(chǎn)主管部門

答案：A

57.《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債

務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個(gè)月。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

解析：債權(quán)人于債務(wù)人應(yīng)當(dāng)在合同中約定，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)在不

少于2個(gè)月的期限內(nèi)履行債務(wù)。

58.某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生

產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。

A、期滿前3個(gè)月內(nèi)

B、期滿前6個(gè)月內(nèi)

C、期滿后15日內(nèi)

D、期滿后3個(gè)月內(nèi)

答案：A

59.承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。

A、基準(zhǔn)日期

B、投標(biāo)截止日期

C、中標(biāo)通知到達(dá)承包商

D、開(kāi)工日期

答案：A

60.根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。

A、不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說(shuō)明

B、產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險(xiǎn)

D、產(chǎn)品不符合以實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況

答案：C

61.根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時(shí)間是()。

A、自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)

B、自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)

C、仲裁裁決作出之日

D、仲裁裁決送達(dá)之日

答案：C

62.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進(jìn)行。

A、英語(yǔ)

B、法語(yǔ)

C、世界語(yǔ)

D、合同規(guī)定的交流語(yǔ)言

答案：D

解析：除非通過(guò)友好解決，否則，爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)國(guó)際仲裁對(duì)其作出最終解決。新黃

皮書規(guī)定：①爭(zhēng)議應(yīng)根據(jù)國(guó)際商會(huì)仲裁規(guī)則最終解決；②爭(zhēng)議應(yīng)由按照上述規(guī)則

任命的三位仲裁員解決；③仲裁應(yīng)以合同規(guī)定的交流語(yǔ)言進(jìn)行。

63.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過(guò)程中的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定義務(wù)

是()。

A、拒絕執(zhí)行違章指揮

B、拒絕冒險(xiǎn)作業(yè)

C、檢舉危害生命安全的行為

D、嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程

答案：D

64.業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。

A、工程師簽發(fā)接收證書后的14

B、業(yè)主接收工程后的21

C、缺陷通知期屆滿后的14

D、業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21

答案：D

65.根據(jù)我國(guó)《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。

A、無(wú)過(guò)錯(cuò)

B、過(guò)錯(cuò)

C、推定過(guò)錯(cuò)

D、混合

答案：A

解析：按照《合同法》的規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任的條件采用嚴(yán)格責(zé)任原則，又稱無(wú)

過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則。

66.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，雙方應(yīng)在仲裁前盡力友好解決爭(zhēng)議，

仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開(kāi)始。

A、14

B、28

C、56

D、84

答案：C

67.施工單位對(duì)建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理

的是()。

A、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解

B、撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定

C、因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分

D、關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定

答案：B

解析：行政訴訟是法院應(yīng)公民、法人或者其他組織的請(qǐng)求，通過(guò)審查行政行為的

合法性的方式，解決特定范圍內(nèi)行政爭(zhēng)議的活動(dòng)，是司法機(jī)關(guān)通過(guò)審查行政案件

對(duì)行政機(jī)關(guān)行使職權(quán)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督的法律制度。行政訴訟受案范圍包括：（1）行

政處罰案件；（2）行政強(qiáng)制措施案；（3）侵犯法律規(guī)定的經(jīng)營(yíng)自主權(quán)案件；（4）行

政許可案件；（5）不履行法定職責(zé)案件；（6）撫恤金案件；（7）違法要求履行義務(wù)

的案件；（8）其他侵犯人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)的案件。

68設(shè)備工程合同履行過(guò)程中，合同實(shí)施情況跟蹤的對(duì)象不包括（）。

A、具體合同事件

B、設(shè)備工程進(jìn)度情況

C、工程資金使用情況

D、合同管理人員管理情況

答案：D

解析：合同跟蹤的對(duì)象包括對(duì)具體的合同事件的跟蹤、對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施狀況進(jìn)

行跟蹤：施工環(huán)境、進(jìn)度、質(zhì)量、資金使用情況等內(nèi)容的跟蹤。

69.根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對(duì)業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面培訓(xùn)的當(dāng)事

人是（）。

A、工程師

B、工程師的助理

C、承包商

D、分包商

答案：C

70.我國(guó)解決合同爭(zhēng)議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果?dāng)事人就合同爭(zhēng)議的解決方

法未訂立有效的仲裁協(xié)議時(shí)，只能通過(guò)()方式最終解決合同爭(zhēng)議。

A、和解

B、調(diào)解

C、行政復(fù)議

D、訴訟

答案：D

71.甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，

使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時(shí)，乙有權(quán)請(qǐng)求人民法院()。

A、解除甲乙之間的合同

B、撤銷甲乙之間的合同

C、撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為

D、變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價(jià)格

答案：C

72.甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購(gòu)買600m3木材，在600m3木材中，乙

向甲供貨500nl3,另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，

但丙沒(méi)能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。

A、丙向甲

B、丙和乙共同向甲

C、乙向甲

D、丙和乙向甲連帶

答案：C

解析：這種情況屬于合同內(nèi)的債務(wù)轉(zhuǎn)移，在甲乙的合同中應(yīng)由乙向甲承擔(dān)違約責(zé)

任，乙可以依據(jù)乙丙之間的合同追究丙的責(zé)任。

73.FIDIC“新黃皮書”中業(yè)主和承包商在簽訂合同時(shí)，中標(biāo)函和協(xié)議書中對(duì)實(shí)施、

完成和修補(bǔ)設(shè)備工程所列明的金額是()。

A、中標(biāo)合同金額

B、合同價(jià)格

C、承包商的報(bào)價(jià)金額

D、評(píng)標(biāo)價(jià)格

答案:A

74.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費(fèi)用增

加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價(jià)格。

A、基準(zhǔn)日期

B、合同生效

C、工程師通知開(kāi)工

D、開(kāi)工日期

答案：A

75.建設(shè)單位將自己開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目抵押給銀行，訂立了抵押合同，后來(lái)又辦

理了抵押登記。則()。

A、項(xiàng)目轉(zhuǎn)移給銀行占有，抵押合同自簽訂之日起生效

B、項(xiàng)目轉(zhuǎn)移給銀行占有，抵押合同自登記之日起生效

C、項(xiàng)目不轉(zhuǎn)移占有，抵押合同自簽訂之日起生效

D、項(xiàng)目不轉(zhuǎn)移占有，抵押合同自登記之日起生效

答案：D

解析：附生效條件的合同，自條件成就時(shí)生效，所以應(yīng)當(dāng)辦理抵押物登記的，抵

押合同自登記之日起生效。

76.設(shè)備工程合同履行過(guò)程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是0。

A、增加人員投入

B、變更工程設(shè)計(jì)

C、加大資金收入

D、調(diào)整合同計(jì)劃

答案：B

解析：技術(shù)措施一般是指在施工過(guò)程中采取先進(jìn)的施工方法，或變更設(shè)計(jì)方案，

對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化，使用先進(jìn)的設(shè)備，改變施工工藝等來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)

的措施。

77.下列關(guān)于仲裁審理的說(shuō)法，正確的是()。

A、仲裁應(yīng)當(dāng)開(kāi)庭審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議書面審理

B、仲裁應(yīng)當(dāng)書面審理，當(dāng)事人也可以協(xié)議開(kāi)庭審理

C、仲裁開(kāi)庭審理的，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)審理情況

D、仲裁開(kāi)庭審理的，一次開(kāi)庭必須查明全部案件事實(shí)

答案：A

78.下列關(guān)于訴訟時(shí)效的表述中，正確的是()。

A、訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算

B、權(quán)利人提起訴訟是訴訟時(shí)效中止的法定事由之一

C、只有在訴訟時(shí)效期間的最后6個(gè)月內(nèi)發(fā)生訴訟時(shí)效中止的法定事由，才能中

止時(shí)效的進(jìn)行

D、訴訟時(shí)效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過(guò)去的時(shí)效期間統(tǒng)歸無(wú)效

答案：C

解析：訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人知道其權(quán)利被侵害之日起算，所以A不對(duì)；權(quán)利人

提起訴訟是訴訟時(shí)效中斷的法定事由之一，B不對(duì)；訴訟時(shí)效中斷的法定事由發(fā)

生后，已經(jīng)過(guò)去的時(shí)效期間統(tǒng)歸無(wú)效。

79.基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)使用前，應(yīng)當(dāng)采取合理措施驗(yàn)證其準(zhǔn)

確性的責(zé)任方是()。

A、工程師

B、業(yè)主

C、承包商

D、分包商

答案:C

80.如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試

驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對(duì)此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說(shuō)法，正

確的是()。

A、工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用

B、工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用

C、工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用

D、無(wú)論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)

答案：D

81.某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)

相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說(shuō)法，正確的是()。

A、發(fā)生事故后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告

B、該安全事故為一般事故，縣級(jí)人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進(jìn)

行調(diào)查

C、該安全事故應(yīng)由總承包單位負(fù)責(zé)上報(bào)事故

D、負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報(bào)告之日起30日內(nèi)作出批復(fù)

答案：C

82.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，可以作為招

標(biāo)人延緩或推遲開(kāi)標(biāo)理由的是0。

A、評(píng)標(biāo)委員會(huì)未組建

B、發(fā)現(xiàn)有足以影響采購(gòu)公正性的違法或不當(dāng)行為

C、擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持

D、投標(biāo)人對(duì)開(kāi)標(biāo)時(shí)間有異議

答案：B

83.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列選項(xiàng)中，屬于施工單位應(yīng)采取的

安全措施的是()。

A、建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底

B、不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

C、實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》

D、向建設(shè)行政主管部門報(bào)送安全施工措施的資料

答案：B

84.FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工

程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。

A、接收證書

B、履約擔(dān)保

C、履約證書

D、保留金

答案：C

85.為保護(hù)無(wú)行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是

Oo

A、有權(quán)代理

B、法定代理

C、指定代理

D、委托代理

答案：B

解析：法定代理的適用范圍比較窄，只是基于法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生的。如父母

代理未成年人進(jìn)行民事活動(dòng)就屬于法定代理。注意與C選項(xiàng)區(qū)分。

86.如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出

剝露檢驗(yàn)要求時(shí)，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是0。

A、業(yè)主

B、承包商

C、工程師

D、如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，

否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用

答案：B

87.業(yè)主有權(quán)延長(zhǎng)缺陷通知期的最長(zhǎng)期限不得超過(guò)()。

A、6個(gè)月

B、1年

C、2年

D、3年

答案：C

88.投標(biāo)邀請(qǐng)書，是指招標(biāo)人向()個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的

特定法人或者其他組織發(fā)出的投標(biāo)邀請(qǐng)通知。

A、3

B、5

C、7

D、9

答案：A

解析：招標(biāo)人采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、

資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。

89.如果工程未能通過(guò)竣工試驗(yàn)導(dǎo)致工程價(jià)值降低，但合同價(jià)格應(yīng)予減少的扣減

金額的方法在合同中沒(méi)有說(shuō)明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應(yīng)在0前將扣減金額

支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。

A、重新試驗(yàn)

B、承包商提交試驗(yàn)報(bào)告

C、工程師認(rèn)可試驗(yàn)結(jié)果

D、簽發(fā)接收證書

答案：D

90.交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購(gòu)方不同意接收時(shí)，由供貨

方負(fù)責(zé)()。

A、包換

B、保修

C、包修

D、包修或包換

答案：D

解析：交付設(shè)備的品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定，如果買受人同意利

用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；買受人不同意利用時(shí)，由出賣人負(fù)責(zé)包換或包修。不能修理

或調(diào)換的，買受人可以解除合同，要求出賣人賠償損失。因設(shè)備質(zhì)量不符合質(zhì)量

要求，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受設(shè)備或者解除合同。

91.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠

款額，()中，支付給承包商。

A、簽發(fā)臨時(shí)付款證書

B、列入當(dāng)月付款證書

C、列入竣工結(jié)算報(bào)表

D、簽發(fā)索賠付款證書

答案：B

92.招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過(guò)()。

A、招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的10%

BV中標(biāo)合同金額的10%

C、招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%

D、中標(biāo)合同金額的2%

答案：B

93.甲建筑設(shè)計(jì)研究院與乙單位簽訂了一份設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同。該合同法律關(guān)系

的客體是0。

A、物

B、行為

C、圖紙

D、智力成果

答案：D

解析：注意區(qū)分B選項(xiàng)，“行為”重在過(guò)程，是人的有意識(shí)的活動(dòng)；而“智力成

果”重在結(jié)果。

94.設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從0之日起開(kāi)始計(jì)算。

A、簽發(fā)初步驗(yàn)收證書

B、啟動(dòng)試車

C、性能驗(yàn)收試驗(yàn)

D、簽發(fā)最終驗(yàn)收證書

答案：A

解析：合同內(nèi)應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從簽發(fā)初步驗(yàn)收證書之日起開(kāi)

始計(jì)算。

95.訴訟時(shí)效的中止，只能發(fā)生在訴訟時(shí)效期間的()。

Ax最后4個(gè)月

B、最后6個(gè)月

C、最后3個(gè)月

D、最后2個(gè)月

答案：B

解析：根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，訴訟時(shí)效中止的發(fā)生，只能發(fā)生在時(shí)效期間的

最后6個(gè)月。

96.下列選項(xiàng)中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是0。

A、修補(bǔ)質(zhì)量缺陷

B、結(jié)算預(yù)付款

C、設(shè)計(jì)交底

D、裁決合同爭(zhēng)端

答案：A

97.設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行索賠審核時(shí)，其主要工作之一是0。

A、提出索賠事由

B、核定實(shí)際損失

C、提出索賠依據(jù)

D、提出賠償金額

答案：B

解析：接到承包商索賠報(bào)告后，業(yè)主或設(shè)備監(jiān)理工程師就應(yīng)該開(kāi)始著手進(jìn)行索賠

審核工作。索賠審核的基本原則是：實(shí)事求是、重證據(jù)、不主觀臆斷。索賠審核

主要工作包括：①查明索賠事由②甄別證據(jù)真?zhèn)微酆硕▽?shí)際損失④比照索賠依據(jù)

等。

98.根據(jù)《合同法》，除當(dāng)事人另有約定外，書面合同的成立時(shí)間是0。

A、標(biāo)的物交付時(shí)

B、雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)

C、定金支付時(shí)

D、承諾到達(dá)時(shí)

答案：B

99.施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購(gòu)合同，履行期限內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生

波動(dòng)，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購(gòu)合同計(jì)價(jià)的說(shuō)法，正確的是

Oo

A、雙方按期履行合同的，按照交付時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)

B、雙方按期履行合同的，按照合同約定的價(jià)格計(jì)價(jià)

C、賣方逾期交付標(biāo)的物的，遇價(jià)格下降時(shí)，按新的價(jià)格計(jì)價(jià)

D、買方逾期付款的，遇價(jià)格下降時(shí)，按新的價(jià)格計(jì)價(jià)

答案：B

100.承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場(chǎng)，并在0,提交工程師

兩套副本。

Ax移交工程時(shí)

R、竣工試驗(yàn)開(kāi)始前

C、通過(guò)竣工試驗(yàn)后

D、申請(qǐng)簽發(fā)接收證書時(shí)

答案：B

101.下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說(shuō)法，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定的是()。

A、投標(biāo)保證金不得超過(guò)投標(biāo)總價(jià)的2%

B、招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金

C、投標(biāo)保證金不得以支票形式提交

D、投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天

答案：B

102.承攬合同履行中，定作人未按約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享

有的權(quán)利是()。

A、即時(shí)處分權(quán)

B、使用權(quán)

C、留置權(quán)

D、收益權(quán)

答案：C

103.如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼?yàn)未能在缺陷通知期(或雙方商定的其

他期限)內(nèi)完成，則()。

A、承包商另行選擇日期進(jìn)行竣工后試驗(yàn)

B、此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認(rèn)為已通過(guò)了竣工后試驗(yàn)

C、缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗(yàn)

D、雙方商定其他期限，完成竣工后試驗(yàn)

答案：R

104.下列關(guān)于聯(lián)營(yíng)體的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A、聯(lián)營(yíng)體的各成員在履行合同上對(duì)業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任

B、聯(lián)營(yíng)體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營(yíng)體各方認(rèn)可

C、如果承包商是依法組建的聯(lián)營(yíng)體，應(yīng)向工程師通知誰(shuí)是聯(lián)營(yíng)體的牽頭方

D、未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營(yíng)體的法律地位

答案:C

105.如果業(yè)主打算更換工程師，應(yīng)提前。天向承包商通知有關(guān)擬替換的工程師信

息。

A、14

B、28

C、35

D、42

答案：D

106.設(shè)備采購(gòu)合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。

A、發(fā)運(yùn)設(shè)備時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記

B、采購(gòu)方收到設(shè)備

C、采購(gòu)方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收

D、供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門

答案：A

解析：供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)貨物的，以發(fā)貨時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)貨單上的戳記日期為準(zhǔn)。

107.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是0。

A、某新式武器的設(shè)計(jì)

B、地震災(zāi)區(qū)道路搶修

C、部分使用國(guó)有投資項(xiàng)目的施工

D、全部國(guó)有投資的項(xiàng)目前期咨詢

答案：C

108.合同履行是指合同當(dāng)事人雙方依據(jù)。的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔(dān)

各自的義務(wù)。

A、合同法

B、合同條款

C、招投標(biāo)法

D、政府采購(gòu)法

答案：B

解析：合同履行，是指合同當(dāng)事人雙方依據(jù)合同條款的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)各自享有的權(quán)

利，并承擔(dān)各自負(fù)有的義務(wù)。

109.承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是0。

A、收到違約通知不改正

B、企業(yè)破產(chǎn)

C、放棄工程

D、不按合同規(guī)定實(shí)施工程

答案：B

110.代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。

A、被代理人的意思表示

B、和第三人協(xié)商后的意思表示

C、代理人獨(dú)立的意思表示

D、代理人和被代理人的共同意思表示

答案：C

解析：被授權(quán)的代理人在授權(quán)人賦予他的權(quán)利范圍內(nèi)，可以隨意表達(dá)自己的觀點(diǎn)

看法見(jiàn)解，做出符合授權(quán)范圍的決定，不受授權(quán)人或其他第三方的干涉。

111.根據(jù)《民法通則》，訴訟時(shí)效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失0。

A、實(shí)體民事權(quán)利

B、勝訴權(quán)

C、起訴權(quán)

D、抗辯權(quán)

答案：B

112.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)的樓梯口、

電梯井口，設(shè)置明顯的()。

A、安全設(shè)施

B、安全警示標(biāo)志

C、安全疏散標(biāo)志

D、安全報(bào)警裝置

答案：B

113.FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開(kāi)工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。

A、承包商提交履約擔(dān)保后

B、承包商收到中標(biāo)函后

C、工程師發(fā)出開(kāi)工通知后

D、雙方簽訂合同后

答案：B

114.某廠開(kāi)發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來(lái)樣品有6件丟失。

1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐

具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意

賠償，下列理由中哪一個(gè)最能支持某廠立場(chǎng)0。

A、該爐具尚未投入流通

B、該戶居民如何得到爐具的事實(shí)不清

C、該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)

D、該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠

答案：A

解析：產(chǎn)品責(zé)任的免除：生產(chǎn)者能夠證明有下列情形之一的，不承擔(dān)賠償責(zé)任:

①未將產(chǎn)品投入流通的。如產(chǎn)品是偷來(lái)的，產(chǎn)品是正在實(shí)驗(yàn)中的試制品等。②產(chǎn)

品投入流通時(shí)，引起損害的缺陷尚不存在的。如有證據(jù)證明某設(shè)備的缺陷既不是

設(shè)計(jì)原因，也不是工人制造時(shí)馬虎錯(cuò)裝而致，而是使用者自己開(kāi)拆修理不當(dāng)所致。

③將產(chǎn)品投入流通時(shí)的科學(xué)技術(shù)尚不能發(fā)現(xiàn)缺陷的存在的。即生產(chǎn)者、銷售者可

以被侵權(quán)人的過(guò)錯(cuò)，受害人的故意，侵害由第三人造成，不可抗力等法定事由抗

辯，主張不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任或應(yīng)減輕其責(zé)任。

115.根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)/交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程

接收證書前的任何時(shí)間，?？赏ㄟ^(guò)發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提

出變更。

A、工程師

B、工程師助手

C、雇主

D、雇主代表

答案:C

解析：這屬于雇主的變更權(quán)。在頒發(fā)工程接收證書前的任何時(shí)間，雇主可通過(guò)發(fā)

布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。

116.甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會(huì)開(kāi)庭審理。開(kāi)庭當(dāng)天，

街道開(kāi)庭通知書的被申請(qǐng)人乙無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。

A、撤銷案件

B、中止審理

C、終結(jié)審理

D、缺席判決

答案：D

解析：被申請(qǐng)人經(jīng)書面通知，無(wú)正當(dāng)理由不到庭或未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的,

可以缺席判決。

117.勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁時(shí)效期間為()。

A、60天

B、6個(gè)月

C、1年

D、2年

答案：C

118.下列選項(xiàng)中，不屬于投標(biāo)者在合同談判階段希望達(dá)到的主要目的的是()。

A、宣傳自己的優(yōu)勢(shì)

B、要求確認(rèn)圖紙審查和批準(zhǔn)周期

C、爭(zhēng)取盡可能地改善合同條款

D、修改招標(biāo)文件中的技術(shù)要求

答案：D

解析：D項(xiàng)屬于業(yè)主談判的目的：根據(jù)投標(biāo)者的建議和要求，可對(duì)設(shè)備工程方案、

圖紙、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行某些修改，討論并共同確認(rèn)某些局部變更，由于設(shè)備工程承

包商有較為成熟的經(jīng)驗(yàn)或先進(jìn)的技術(shù)，業(yè)主往往會(huì)接受承包商的意見(jiàn)，修改招標(biāo)

文件中的技術(shù)要求。

119.下列關(guān)于保證的說(shuō)法不正確的是()。

A、學(xué)校不得為保證人

B、保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當(dāng)事人

C、保證的方式有兩種，即一股保證和連帶責(zé)任保證

D、當(dāng)事人沒(méi)有約定或者約定不明確的，則按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任

答案：B

解析：保證法律關(guān)系應(yīng)為保證人和債權(quán)人兩方當(dāng)事人。

120.買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于買受人承擔(dān)的是0。

A、因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的

B、交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物

C、因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的

D、出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的

答案：C

解析：A、B情況都應(yīng)由買受人承擔(dān)，C由出賣人承擔(dān)，D已經(jīng)完成了標(biāo)的物交付，

不存在標(biāo)的物損毀、滅失風(fēng)險(xiǎn)。

121.單位工程的竣工試驗(yàn)，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上,

正確的處理方法是()。

A、視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程

B、視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗(yàn)

C、工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期

D、承包商可自行完成竣工試驗(yàn)

答案：A

122.下列關(guān)于分包商的說(shuō)法，正確的是()。

A、承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意

B、承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師

C、承包商應(yīng)當(dāng)對(duì)指定分包商的行為負(fù)責(zé)

D、承包商可將整個(gè)工程分包給他人

答案：C

123.某建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)時(shí)，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競(jìng)標(biāo)，最終該聯(lián)合體

中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。

A、聯(lián)合體

B、聯(lián)合體各方

C、聯(lián)合體中的牽頭人

D、聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方

答案：B

124.如果業(yè)主擬對(duì)其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。

A、承包商

B、項(xiàng)目經(jīng)理

C、工程師

D、工程師代表

答案：A

125.根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合

同責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為()年。

A、I

B、2

C、4

D、10

答案：A

126.對(duì)于一個(gè)大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對(duì)此文件進(jìn)

行評(píng)估，并最終得到0的審查認(rèn)可。

A、業(yè)主

B、承包商

C、設(shè)備監(jiān)理工程師

D、總監(jiān)理工程師

答案：A

解析：對(duì)于大型的設(shè)備工程，業(yè)主聘請(qǐng)專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合同文件的編制,

目的是使履行合同更為順利，有效減少雙方的沖突和爭(zhēng)議。

127.某文藝團(tuán)體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次

公開(kāi)發(fā)表。1982年對(duì)該作品進(jìn)行了修改，于1984年3月8日再度公開(kāi)發(fā)表。根

據(jù)我國(guó)《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財(cái)產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限至0。

A、2021年5月4日

B、2034年3月8日

C、2021年12月31日

D、2034年12月31日

答案:C

解析：著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的1

2月31日，

128.根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯(cuò)誤的是()。

A、債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)

B、專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)

C、代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限

D、債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人承擔(dān)

答案：C

129.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，實(shí)施工程的費(fèi)用發(fā)生波動(dòng)，根據(jù)合同

的價(jià)格調(diào)整規(guī)定，對(duì)因市場(chǎng)價(jià)格變化不能完全得到補(bǔ)償時(shí)，0。

A、工程師應(yīng)確定一個(gè)費(fèi)用指數(shù)，重新價(jià)格調(diào)整的數(shù)額

B、獲得現(xiàn)行費(fèi)用指數(shù)后，重新計(jì)算價(jià)格調(diào)整的數(shù)額

C、應(yīng)被認(rèn)為在中標(biāo)合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)

D、應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價(jià)公式予以了調(diào)整

答案：C

130.FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。

A、業(yè)主

B、工程師

C、工程師代表

D、承包商

答案：B

131.基于員工健康和安全保障的需要，承包商應(yīng)至少指派一名稱職的()，負(fù)責(zé)現(xiàn)

場(chǎng)的安全和預(yù)防事故工作，并賦予其發(fā)布指示和采取各種措施預(yù)防事故發(fā)生的職

權(quán)。

A、專職安全員

B、施工監(jiān)督員

C、應(yīng)急救援人員

D、專職醫(yī)護(hù)人員

答案：A

132.根據(jù)《建筑法》，除國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，

建筑工程開(kāi)工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證。

A、建設(shè)單位所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門

B、工程所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門

C、建設(shè)單位所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門

D、工程所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門

答案：B

133.發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時(shí)，發(fā)包方的財(cái)務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額

190.5萬(wàn)元看成196.5萬(wàn)元，因此多付6萬(wàn)元。后來(lái)，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤，發(fā)

包方隨后向承包方索要6萬(wàn)元。該債務(wù)關(guān)系屬于()之債。

A、合同

B、侵權(quán)行為

C、不當(dāng)?shù)美?/p>

D、無(wú)因管理

答案:C

134,被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說(shuō)法正確的是0。

A、法定代理終止

B、委托代理終止

C、指定代理終止

D、無(wú)權(quán)代理終止

答案：B

解析：有下列情形之一的，委托代理終止：①代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成;

②被代理人取消委托或者代理人辭去委托；③代理人死亡；④代理人喪失民事行

為能力；⑤作為被代理人或者代理人的法人終止。

135.承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場(chǎng)的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至

少提前()天，通知工程師。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：C

136.按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的

人員是()。

A、安裝拆卸工

B、鋼筋工

C、專職安全生產(chǎn)管理人員

D、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

答案：B

137承包商應(yīng)從現(xiàn)場(chǎng)撤走所有屬于承包商的貨物的時(shí)限是()。

A、工程通過(guò)竣工試驗(yàn)后

B、業(yè)主接收工程前

C、承包商收到履約證書后

D、缺陷通知期屆滿前

答案：C

138.甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負(fù)責(zé)與乙廠的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開(kāi)除。此后，范

某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購(gòu)銷合同，乙廠對(duì)范某被開(kāi)除

并不知情，按時(shí)將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為

是()。

A、無(wú)權(quán)代理

B、表見(jiàn)代理

C、越權(quán)代理

D、委托代理

答案：B

139.對(duì)債務(wù)人以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)危害債權(quán)人利益的行為"責(zé)權(quán)人可以()

撤銷。

A、自行

B、請(qǐng)求主管部門

C、請(qǐng)求人民法院

D、請(qǐng)求工商行政管理部門

答案：C

解析：合同不當(dāng)履行的保全措施包括兩種：代位權(quán)和撤銷權(quán)。二者都需要向人民

法院申請(qǐng)。其中的撤銷權(quán)是指因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債

權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。債務(wù)人以明顯不

合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權(quán)人可

以請(qǐng)求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。

140.某必須招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評(píng)標(biāo)價(jià)法評(píng)標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四

家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)和評(píng)標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1050萬(wàn)

元，評(píng)標(biāo)價(jià)1030萬(wàn)元；乙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1000萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1000萬(wàn)元；丙單位

投標(biāo)報(bào)價(jià)980萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1050萬(wàn)元；丁單位投標(biāo)報(bào)價(jià)950萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1020

萬(wàn)元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。

Av甲

B、乙

C、丙

D、T

答案：B

141.甲公司按合同向乙公司出售一臺(tái)通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),

則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。

A、地方標(biāo)準(zhǔn)

B、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

C、乙方要求

D、甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

答案：B

142.業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實(shí)施，在正式簽署設(shè)備工程合同前,

要求中標(biāo)的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是0。

A、銀行保函

B、匯票

C、土地所有權(quán)

D、債券

答案：A

解析：履約擔(dān)保一般是銀行出具的保函或擔(dān)保公司的保證書。

143.下列單位可以作保證人的是()。

A、教育部直屬高校

B、醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院

C、社會(huì)團(tuán)體

D、企業(yè)法人的子公司

答案：D

解析：《擔(dān)保法》對(duì)保證人資格進(jìn)行了限制：①國(guó)家機(jī)關(guān)不得為保證人，但經(jīng)國(guó)

務(wù)院批準(zhǔn)為使用外國(guó)政府或者國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織貸款進(jìn)行轉(zhuǎn)貸的除外。②學(xué)校、幼兒

園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體不得為保證人。③企業(yè)法人的分

支機(jī)構(gòu)、職能部門不得為保證人。企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)有法人的書面授權(quán)的，可

以在授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。

144.由于變更計(jì)劃、制造要求而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工或修改時(shí)，委

托人應(yīng)()。

A、按照合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)

B、依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用

C、與設(shè)計(jì)人就設(shè)計(jì)費(fèi)用問(wèn)題重新協(xié)商

D、償付逾期違約金

答案：B

解析：由于變更計(jì)劃、制造要求、提供的資料不正確、未如期提供設(shè)計(jì)工作必須

的資料或工作條件，因而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工，或修改時(shí)，委托人

應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。

145.甲、乙兩企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為

加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A、無(wú)效

B、可撤銷

C、可變更

D、效力待定

答案：A

146.某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起

上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作

出的判決為()。

A、駁回上訴，維持原判決

B、撤銷原判決，發(fā)回重審

C、裁定一審人民法院再審

D、依法改判

答案：A

147.甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不

知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為

的效力為()。

A、有效

B、無(wú)效

C、乙追認(rèn)后有效

D、乙拒絕后無(wú)效

答案:A

解析：此事件屬于典型的“表見(jiàn)代理”。

148.設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人

完成的工作”的敘述，正確的是0。

A、該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報(bào)酬

B、該部分工作如不符合合同約定，由第三人對(duì)定作人負(fù)責(zé)

C、承攬人應(yīng)就該部分工作對(duì)定作人負(fù)責(zé)

D、該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對(duì)工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作

答案：C

解析：《合同法》有關(guān)“承攬合同”的規(guī)定為：承攬人將其承攬的工作交由第三

人完成，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作向定作人負(fù)責(zé)。

149.每個(gè)設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由0保管。

A、合同管理部門

B、財(cái)務(wù)管理部門

C、合同執(zhí)行部門

D、技術(shù)管理部門

答案：A

解析：每個(gè)設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由合同管理部門保管。合同文檔管

理既是設(shè)備工程完成后整理竣工文檔，為了日后很好地維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備工程的需

要，更是恰當(dāng)保留證據(jù)、處理爭(zhēng)議的需要。

150.《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。

A、包含價(jià)格內(nèi)容的

B、符合要約規(guī)定的

C、詳細(xì)介紹商品的

D、附加了期限的

答案：B

解析：《合同法》第15條規(guī)定：”要約邀請(qǐng)是希望他人向自己發(fā)出要約的意思

表示。寄送價(jià)目表、拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說(shuō)明書、商業(yè)廣告等為要約邀請(qǐng)。

商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約規(guī)定的，視為要約?！?/p>

151.某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負(fù)責(zé)人指示土方分包人將積水處理

后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)

生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責(zé)任人是0。

A、總承包單位

B、總承包單位施工負(fù)責(zé)人

C、分包人

D、施工人員

答案：C

152.設(shè)備工程安裝合同中的性能驗(yàn)收()。

A、由采購(gòu)方負(fù)責(zé)，供貨方參加

B、由供貨方負(fù)責(zé)，采購(gòu)方參加

C、由采購(gòu)方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加

D、由供貨方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加

答案：A

解析：由于合同規(guī)定的性能驗(yàn)收時(shí)間采購(gòu)方已正式投產(chǎn)運(yùn)行，這項(xiàng)驗(yàn)收試驗(yàn)由采

購(gòu)方負(fù)責(zé)，供貨方參加。

153.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價(jià)值工程原理，向業(yè)主提

出變更建議書時(shí)，編制建議書的費(fèi)用由0承擔(dān)。

A、業(yè)主

B、工程師

C、承包商

D、業(yè)主和承包商共同

答案：C

154.按照FIDIC新黃皮書對(duì)工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當(dāng)是()。

A、承包商完成全部工程的日期

B、工程通過(guò)竣工試驗(yàn)的日期

C、工程師簽發(fā)接收證書的日期

D、接收證書中注明的竣工的日期

答案：D

155.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于費(fèi)用的解釋，正

確的是()。

A、費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)，

但不包括利潤(rùn)

B、費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，不包括管理費(fèi)和利潤(rùn)

C、費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)

和利潤(rùn)

D、費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)

答案：A

156.甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購(gòu)買5臺(tái)設(shè)備，貨款由乙公

司分別支付給丙公司和甲公司?，F(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導(dǎo)致丙公

司遭受損失。乙公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是()。

A、向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任

B、向甲公司承擔(dān)違約責(zé)任

C、向丙公司承擔(dān)賠償責(zé)任

D、與甲公司共同向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任

答案：B

157.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力是

指()。

A、招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體

B、招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人

C、招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)

人員

D、招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)?/p>

答案：C

158.下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。

A、出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)

B、出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時(shí)，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供

貨義務(wù)

C、出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)

D、出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)買受人的損失時(shí)，買受人還可要求

其支付定金

答案：B

解析：設(shè)備采購(gòu)合同中出賣人逾期交貨的，出賣人支付違約金或賠償金后，并不

解除提供設(shè)備的責(zé)任，買受人表示仍需要時(shí)，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)；如果

繼續(xù)履行合同已經(jīng)不能實(shí)現(xiàn)買受人的訂約目的，則買受人有權(quán)通知出賣人解除合

同。

159.公民、法人或者其他組織對(duì)下列()事項(xiàng)不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申

請(qǐng)復(fù)議。

A、行政立法行為

B、國(guó)防、外交等國(guó)家行為

C、對(duì)民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理

D、行政機(jī)關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決

答案：D

160.承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或

損壞部分的修補(bǔ)。

A、竣工時(shí)間

B、缺陷通知期期滿

C、頒發(fā)接收證書

D、保留金返還

答案：B

161.在我國(guó)，依法代表國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()。

A、國(guó)務(wù)院

B、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局

C、衛(wèi)生部

D、國(guó)家工商總局

答案：B

162.根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)書之日起0個(gè)月內(nèi)作出

復(fù)議決定，申請(qǐng)人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民

法院提起訴訟。

A、1

B、2

C、3

D、6

答案：B

163.某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3

月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達(dá)承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，

則該合同終止生效的時(shí)間是()。

A、3月2日

B、3月10日

C、3月30日

D、4月7日

答案：D

164.缺陷通知期的起始日期是0。

A、工程通過(guò)竣工試驗(yàn)的日期

B、工程師頒發(fā)接收證書的日期

C、承包商竣工試驗(yàn)申請(qǐng)書中注冊(cè)的竣工日期

D、接收證書上標(biāo)明的竣工日期

答案：D

165.如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根

據(jù)是()條款。

A、不可抗力

R、索賠

C、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)

D、竣工結(jié)算

答案：A

166.合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。

A、不履行合同

B、終止履行合同

C、中止履行合同

D、要求對(duì)方履行合同

答案：C

解析：行使抗辯權(quán)只是在一定期限內(nèi)中止履行合同，并不終止合同的履行效力,

抗辯權(quán)事由消除后，債務(wù)人仍應(yīng)履行其合同義務(wù)

167.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，施工人員對(duì)鋼筋混凝土梁中用到的

鋼筋取樣時(shí)，應(yīng)當(dāng)在0。

A、建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測(cè)

B、監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測(cè)

C、設(shè)計(jì)單位的監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢

測(cè)

D、建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)

單位進(jìn)行檢測(cè)

答案：D

168.合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過(guò)程中形成的()關(guān)系。

A、社會(huì)

B、權(quán)利義務(wù)

C、道德

D、人際

答案：B

解析：合同法律關(guān)系指由合同法律規(guī)范調(diào)整的當(dāng)事人在民事流轉(zhuǎn)過(guò)程中形成的權(quán)

利義務(wù)關(guān)系。

169.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)如認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，

正確做法是()。

A、與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件

B、降低條件，宣布綜合得分最高者中標(biāo)

C、否決所有投標(biāo)

D、向招標(biāo)人說(shuō)明情況，由招標(biāo)人酌情決定

答案:C

170.按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明的投標(biāo)有效

期，起算時(shí)間是()之日。

A、投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件

B、招標(biāo)人收到投標(biāo)文件

C、提交投標(biāo)文件截止

D、提交投標(biāo)保證

答案：C

171.承包商提交履約保證的期限是0