廣場墻體廣告畫面制作合同6篇篇1甲方（客戶）：_________乙方（制作公司）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方委托乙方制作廣場墻體廣告畫面達成以下協(xié)議：一、項目概況1.項目名稱：_________廣場墻體廣告畫面制作2.項目地點：_________廣場3.項目內容：制作廣告畫面并安裝于廣場墻體二、制作要求1.甲方需提供廣告畫面的設計稿，乙方按照設計稿進行制作。2.廣告畫面需采用高質量材料制作，保證畫面清晰、色彩鮮艷。3.乙方需確保廣告畫面的尺寸、比例符合甲方要求，并在安裝過程中保證畫面的平整、牢固。三、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣_________元（大寫：_________元整）。2.甲方需在合同簽訂后支付合同總金額的50%作為預付款，即人民幣_________元（大寫：_________元整）。3.乙方完成廣告畫面制作并安裝完畢后，甲方需支付剩余款項，即人民幣_________元（大寫：_________元整）。四、制作進度及交付時間1.乙方需在收到預付款后盡快安排制作，確保廣告畫面在簽訂合同后15個工作日內制作完成。2.乙方需在制作完成后及時通知甲方，并按照甲方的要求安排安裝。3.甲方需在收到通知后盡快確認并驗收廣告畫面，確保畫面符合合同要求。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付款項或未提供必要配合，導致乙方無法按時完成制作任務，甲方需承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定完成制作任務或未達到合同要求，乙方需承擔相應的違約責任。六、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（客戶）：_________（簽字/蓋章）乙方（制作公司）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日篇2甲方（委托方）：公司名稱：_________公司位置：_________公司電話：_________公司傳真：_________乙方（受托方）：公司名稱：_________公司位置：_________公司電話：_________公司傳真：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就本廣場墻體廣告畫面制作工程達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________廣場墻體廣告畫面制作工程2.工程地點：_________廣場3.工程內容：包括廣告畫面設計、制作、安裝等，具體以甲方提供的施工圖紙為準。4.工程期限：自合同簽訂之日起，乙方須在_________天內完成全部工程內容。二、合同價款及支付方式1.合同價款：本工程總造價為人民幣_________元（大寫：_________元整）。該價款已包含工程所需的所有費用，包括但不限于設計費、材料費、制作費、安裝費等。2.支付方式：甲方在簽訂合同后，向乙方支付合同總金額的50%作為預付款。剩余50%的款項在工程驗收合格后一次性支付。三、設計、制作要求1.乙方需按照甲方提供的設計方案進行畫面制作，確保畫面內容清晰、美觀、大方。2.乙方需確保廣告畫面的尺寸、形狀、顏色等符合甲方的要求，并在制作過程中保持與甲方的溝通，及時反饋制作進度和效果。3.乙方在制作過程中需遵守相關法律法規(guī)和標準，確保廣告畫面的質量和安全性。四、施工安裝要求1.乙方需按照甲方提供的施工圖紙進行廣告畫面的施工安裝，確保施工質量和安全。2.在施工過程中，乙方需遵守相關法律法規(guī)和標準，確保施工過程的合規(guī)性和廣告畫面的質量。3.乙方需確保廣告畫面的安裝位置、高度、角度等符合甲方的要求，并在安裝完成后進行必要的調整和測試，確保廣告畫面能夠正常展示。五、驗收標準和方法1.驗收標準：本工程需按照《城市戶外廣告設施技術規(guī)范》等相關標準要求進行驗收。驗收標準應包括但不限于以下內容：畫面清晰、色彩飽滿、無缺損、無污漬、安裝牢固等。2.驗收方法：甲方在接到乙方的驗收申請后，應在五個工作日內組織相關人員進行驗收。驗收時，乙方需提供相關工程資料，并配合甲方進行實地檢查。甲方在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)不合格或需要改進的地方，應提出書面整改意見。乙方在收到整改意見后，應在規(guī)定時間內完成整改工作。3.驗收結果：驗收合格后，甲方應出具書面驗收報告，確認工程符合驗收標準。驗收不合格的，乙方需按照甲方的整改意見進行整改，并重新申請驗收。六、違約責任及賠償損失1.違約責任：如一方違反本合同的約定，需承擔相應的違約責任。具體包括：若乙方未能按時完成工程內容或工程質量不合格，需向甲方支付違約金。若甲方未能按時支付款項或提出合理的設計要求，也需承擔相應的違約責任。2.賠償損失：因一方違約導致另一方遭受經濟損失的，違約方需賠償因此造成的損失。損失包括但不限于直接損失和間接損失。七、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式：本合同的履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規(guī)和程序規(guī)定。法院受理案件后作出的判決或裁定是終局性的，對雙方都具有法律約束力。任何一方不得再行起訴或上訴。判決或裁定有執(zhí)行內容的，由負責執(zhí)行的法院依法強制執(zhí)行。訴訟費用由敗訴方承擔。雙方如有其他特殊約定或需要補充的內容，可在合同中另行注明。如雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議或糾紛且協(xié)商不成的任何一方都可以向有管轄權的法院提起訴訟并追究對方的法律責任。但雙方應盡量避免采取法律手段解決糾紛而應通過友好協(xié)商方式解決爭議或糾紛才是最佳途徑和方式！在訴訟過程中請雙方務必保持冷靜和理智切勿激化矛盾擴大事態(tài)否則將給雙方帶來不必要的損失和負面影響！同時請雙方積極配合法院的調查取證工作以便法院能夠盡快查明事實真相并作出公正判決！在判決生效之后請雙方嚴格遵守判決結果認真履行自己的義務不得有任何違反判決的行為否則將受到法律的嚴厲制裁！篇3合同編號：XXXXXX甲方（委托方）：XXXX，以下簡稱甲方乙方（受托方）：XXXX，以下簡稱乙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和誠信的基礎上，就廣場墻體廣告畫面制作事項達成如下協(xié)議：一、合同標的甲方委托乙方制作廣場墻體廣告畫面，具體要求和標準如下：1.畫面尺寸：按照甲方提供的設計稿進行制作，設計稿需符合相關法規(guī)要求。2.畫面內容：以甲方提供的設計稿為準，內容需清晰、準確、完整。3.制作材料：乙方應選用優(yōu)質、環(huán)保、耐候性強的材料進行制作，確保畫面質量和使用壽命。4.安裝方式：乙方需按照甲方要求進行安裝，確保畫面平整、牢固、無脫落。二、合同價格及支付方式1.合同總價為：人民幣XX元整（大寫：XX元整）。該價格包含畫面制作、材料費、安裝費等全部費用。2.甲方應在合同簽訂后XX個工作日內向乙方支付合同總價的XX%作為預付款，即人民幣XX元整（大寫：XX元整）。3.乙方在收到預付款后，應按照合同約定進行畫面制作和安裝。4.甲方在驗收合格后，應向乙方支付合同總價的剩余款項，即人民幣XX元整（大寫：XX元整）。三、合同工期及交付方式1.乙方應在合同簽訂后XX個工作日內完成畫面制作和安裝工作。2.甲方應在驗收合格后，確認無誤后接收畫面。3.如因甲方原因造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。如因乙方原因造成工期延誤，乙方應按照合同約定承擔相應的違約責任。四、驗收標準和方法1.畫面內容清晰、準確、完整，符合設計稿要求。2.制作材料優(yōu)質、環(huán)保、耐候性強，符合相關法規(guī)要求。3.安裝方式平整、牢固、無脫落，符合甲方要求。4.甲方在驗收時，如發(fā)現(xiàn)畫面存在質量問題或安裝不符合要求，應及時向乙方提出，乙方應在接到通知后盡快進行修復或調整。五、違約責任及處理方式1.如因甲方原因造成合同無法按時履行或終止，甲方應承擔相應的違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。2.如因乙方原因造成合同無法按時履行或終止，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.在合同履行過程中，如發(fā)生爭議或違約行為，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他約定事項1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商補充。協(xié)商不成的，按照《中華人民共和國合同法》及相關法規(guī)處理。3.在合同履行過程中，如需修改或補充合同條款，雙方應簽訂書面協(xié)議，作為本合同的組成部分。4.甲方需提供必要的工作條件和協(xié)助，確保乙方能夠順利進行工作。具體事項包括：提供電源、水源等必要設施。協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)等。5.乙方應確保工作人員在施工過程中遵守相關規(guī)定和操作規(guī)程，確保施工安全和進度。如出現(xiàn)施工事故或質量問題，乙方應承擔相應的責任和損失。6.甲方在驗收時，如發(fā)現(xiàn)畫面存在質量問題或安裝不符合要求且經修復或調整后仍無法符合要求時，甲方有權解除合同并要求乙方承擔相應的違約責任和損失賠償責任。篇4甲方（廣告主）：__________公司名稱：__________法定代表人：__________乙方（廣告制作公司）：__________公司名稱：__________法定代表人：__________鑒于甲方需要在廣場墻體上制作廣告畫面，乙方具備相關制作能力和技術，雙方根據(jù)平等、自愿、誠實、守信的原則，經友好協(xié)商，達成如下合同協(xié)議：一、工作內容及要求1.乙方負責為甲方在指定廣場墻體上制作廣告畫面。2.廣告畫面的尺寸、設計、內容等要求按照甲方提供的方案進行制作。3.乙方應確保廣告畫面的質量符合國家相關標準和規(guī)范。4.乙方應按照甲方的要求按時完成廣告畫面的制作和安裝。二、工作期限1.本合同簽署生效后，乙方應在約定時間內完成廣告畫面的制作和安裝。2.如因不可抗力因素導致無法按時完成，乙方應及時通知甲方，并協(xié)商確定新的完成時間。三、費用及支付方式1.甲方應支付乙方廣告畫面制作費用總計人民幣__________元。2.甲方在合同簽訂后五個工作日內支付乙方總費用的50%作為預付款。3.廣告畫面制作和安裝完成后，甲方應在三個工作日內支付剩余款項。4.支付方式：__________（如銀行轉賬、現(xiàn)金等）。四、質量標準與驗收方式1.乙方應確保廣告畫面質量符合國家相關標準和規(guī)范。2.制作完成后，乙方應提供詳細的驗收標準和方法，并通知甲方進行驗收。3.甲方應在收到驗收通知后的三個工作日內完成驗收，并簽署驗收報告。4.如甲方對廣告畫面質量有異議，應在驗收過程中提出，雙方協(xié)商解決。五、違約責任1.若因乙方原因未能按照約定時間完成廣告畫面的制作和安裝，乙方應承擔違約責任，并按照合同約定支付違約金。2.若甲方未按照約定時間支付款項，應承擔違約責任，并按照合同約定支付滯納金。3.若因不可抗力因素導致無法履行合同，雙方應及時溝通，協(xié)商解決方案。六、保密條款1.雙方應對本合同內容及相關商業(yè)機密進行保密，不得泄露給第三方。2.雙方應妥善保管與本合同相關的技術資料和文件。七、爭議解決方式1.如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（廣告主）：__________（蓋章）法定代表人：__________（簽字）日期：__________年____月____日乙方（廣告制作公司）：__________（蓋章）法定代表人：__________（簽字）日期：__________年____月____日（注：以下空白處可插入合同編號、廣場名稱等信息）篇5甲方（委托方）：[甲方公司名稱]乙方（受托方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方制作廣場墻體廣告畫面事宜，達成以下協(xié)議：一、項目概況制作內容：包括但不限于墻面設計、畫面制作、安裝施工等制作地點：[具體地點]制作期限：自本合同簽訂之日起[具體期限]二、甲方權利與義務1.甲方有權對乙方的制作進度、質量進行監(jiān)督，并提出合理建議和意見。2.甲方應提供必要的支持和協(xié)助，確保乙方能夠順利完成制作任務。3.甲方應按照本合同約定支付制作費用。三、乙方權利與義務1.乙方應嚴格按照甲方要求進行制作，確保制作進度和質量。2.乙方應提供必要的技術支持和售后保障，確保甲方能夠正常使用廣告畫面。3.乙方應遵守相關法律法規(guī)，確保制作過程合法合規(guī)。四、制作費用與支付方式1.本項目制作費用為人民幣[具體金額]元。2.甲方應在本合同簽訂后[具體期限]內支付制作費用的[具體比例]作為預付款。3.乙方在完成制作并經甲方驗收合格后，甲方應支付剩余的制作費用。4.支付方式：銀行轉賬/支票/其他[具體方式]五、違約責任1.若甲方未按照本合同約定支付制作費用，乙方有權要求甲方支付逾期利息。2.若乙方未按照本合同約定完成制作任務，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。3.若因不可抗力因素導致本合同無法履行，雙方應友好協(xié)商解決。六、爭議解決1.本合同的解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同中未明確涉及的事項，應按照相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。甲方（簽字/蓋章）：[甲方代表簽字/蓋章]乙方（簽字/蓋章）：[乙方代表簽字/蓋章]日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（廣告畫面制作方）：_________乙方（廣告方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就本廣場墻體廣告畫面制作工程達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程地點：_________。2.工程內容：_________。3.制作規(guī)格：_________。4.制作方式：_________。5.制作周期：_________。6.費用及支付方式：_________。二、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務甲方有權要求乙方按照合同約定的內容和方式進行廣告畫面制作。甲方有權監(jiān)督乙方的制作過程，確保制作質量符合約定。甲方應當提供必要的支持和協(xié)助，如場地、電源等，以確保制作順