林業(yè)項目承攬協(xié)議書甲方（承攬方）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（定作方）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方在林業(yè)項目領域具備專業(yè)的技術、經(jīng)驗和能力，乙方有意將特定的林業(yè)項目承攬給甲方進行實施。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方承攬乙方林業(yè)項目事宜達成如下協(xié)議：一、項目名稱及內(nèi)容1.項目名稱：[具體林業(yè)項目名稱]2.項目內(nèi)容：林地清理：包括清除項目區(qū)域內(nèi)的雜草、灌木、枯木等障礙物，以滿足后續(xù)林業(yè)作業(yè)的條件。清理范圍為[具體面積及四至界限]。苗木種植：按照乙方要求的品種、規(guī)格和種植密度，在項目區(qū)域內(nèi)種植[具體苗木品種及數(shù)量]。苗木品種需符合[相關林業(yè)標準及乙方指定要求]，種植密度為每平方米[X]株。撫育管理：在苗木種植后的[X]年內(nèi)，進行定期的澆水、施肥、修剪、病蟲害防治等撫育工作，確保苗木的成活率和健康生長。撫育工作應按照[相關林業(yè)撫育技術規(guī)范及乙方要求]執(zhí)行。森林防火設施建設：在項目區(qū)域周邊及內(nèi)部合理設置森林防火隔離帶、防火通道等設施，確保項目區(qū)域的森林防火安全。隔離帶寬度為[X]米，防火通道寬度為[X]米，具體設置位置和標準需符合[森林防火相關規(guī)定及乙方要求]。二、承攬方式及期限1.承攬方式：甲方以包工包料的方式承攬本項目，即由甲方負責提供完成項目所需的全部材料、設備、人工及技術服務。2.承攬期限：本項目自合同簽訂之日起開始實施，預計總工期為[X]天。具體開工日期以乙方書面通知為準，竣工日期為[預計竣工日期]。如因不可抗力或乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，工期相應順延。甲方應在不可抗力事件發(fā)生或乙方原因?qū)е鹿て谘诱`情況出現(xiàn)后的[X]天內(nèi)，書面通知乙方并提供相關證明文件。三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利：按照本協(xié)議約定獲取項目承攬費用。要求乙方提供與項目相關的必要資料和協(xié)助，以便順利開展工作。在承攬過程中，根據(jù)實際情況對項目方案提出合理建議和調(diào)整，但需經(jīng)乙方書面同意。2.義務：按照本協(xié)議約定的項目內(nèi)容、質(zhì)量標準和期限完成承攬工作。自行組織具備相應資質(zhì)和經(jīng)驗的施工隊伍進行施工，確保施工安全和質(zhì)量。施工人員應遵守國家法律法規(guī)及乙方施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度。負責采購和使用符合質(zhì)量要求的材料、設備，材料和設備的質(zhì)量應符合國家相關標準及乙方要求，并向乙方提供材料和設備的質(zhì)量證明文件。在項目實施過程中，定期向乙方匯報工作進展情況，接受乙方的監(jiān)督和檢查。對乙方提出的問題和意見，應及時整改落實。項目竣工后，負責清理施工現(xiàn)場，做到工完場清。按照國家法律法規(guī)及相關規(guī)定，為施工人員購買足額的社會保險，承擔因施工過程中發(fā)生的安全事故等導致的一切法律責任和經(jīng)濟賠償責任。（二）乙方權利義務1.權利：對甲方的承攬工作進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議，要求甲方按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標準和期限完成工作。有權要求甲方提供項目進展情況的報告及相關資料。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務時，有權要求甲方承擔違約責任并采取補救措施。2.義務：按照本協(xié)議約定向甲方支付承攬費用。在項目開工前，向甲方提供與項目相關的詳細資料，包括項目規(guī)劃圖紙、技術要求、質(zhì)量標準等，確保甲方充分了解項目要求。為甲方的施工提供必要的協(xié)助和支持，包括協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場周邊關系、提供施工用水用電接口等，但相關費用由甲方承擔。在項目驗收合格后，按照本協(xié)議約定及時辦理結算和支付手續(xù)。四、承攬費用及支付方式1.承攬費用：本項目承攬費用總計為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此費用為固定總價，不因任何因素調(diào)整，但因乙方提出的變更要求導致項目成本增加的除外。2.支付方式：合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，乙方向甲方支付承攬費用的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。項目施工進度達到[具體進度節(jié)點，如苗木種植完成50%]后，乙方向甲方支付承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。項目竣工并經(jīng)乙方驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，乙方向甲方支付剩余承攬費用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。甲方應在每次付款前向乙方提供合法有效的發(fā)票，否則乙方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。五、質(zhì)量標準及驗收1.質(zhì)量標準：林地清理應達到地面無明顯雜草、灌木和枯木殘留，清理后的場地平整符合后續(xù)作業(yè)要求。苗木種植的成活率應達到[X]%以上，苗木規(guī)格應符合乙方要求，種植后苗木生長態(tài)勢良好，無明顯病蟲害。撫育管理工作應確保苗木健康生長，各項撫育措施符合相關技術規(guī)范和乙方要求，苗木保存率應達到[X]%以上。森林防火設施建設應符合國家森林防火相關規(guī)定及乙方要求，設施牢固、有效，能夠滿足項目區(qū)域的森林防火需求。2.驗收：項目竣工后，甲方應提前[X]天向乙方提交驗收申請報告，并提交項目竣工資料，包括施工記錄、材料設備質(zhì)量證明文件、苗木清單等。乙方應在收到甲方驗收申請報告后的[X]天內(nèi)組織相關人員進行驗收。如驗收合格，雙方應簽署驗收合格文件；如驗收不合格，乙方應向甲方提出書面整改意見，甲方應在接到整改意見后的[X]天內(nèi)完成整改，并重新申請驗收，直至驗收合格為止。因甲方整改導致的費用增加和工期延誤由甲方自行承擔。六、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的期限完成承攬工作，每逾期一天，應按照承攬費用的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權解除本協(xié)議，甲方應返還乙方已支付的款項，并按照承攬費用的[X]%向乙方支付違約金。如因甲方逾期完工給乙方造成其他損失的，甲方還應承擔相應的賠償責任。2.若甲方未按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標準完成承攬工作，乙方有權要求甲方限期整改直至符合要求。如甲方拒絕整改或整改后仍不符合要求的，乙方有權扣除相應的承攬費用作為違約金，并要求甲方承擔因質(zhì)量問題給乙方造成的全部損失。3.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權暫停工作，并要求乙方支付已完成工作對應的費用及違約金。如因乙方逾期付款給甲方造成其他損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。4.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務，應向?qū)Ψ街Ц度嗣駧臶X]元的違約金，并賠償對方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一