工地勞務(wù)承攬協(xié)議書(shū)甲方（承攬方）：姓名：身份證號(hào)碼：地址：聯(lián)系電話：乙方（定作方）：公司名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方具備提供工地勞務(wù)的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，乙方有工地勞務(wù)需求，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定，就乙方工地勞務(wù)承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、勞務(wù)承攬內(nèi)容及要求（一）勞務(wù)承攬具體內(nèi)容1.乙方將位于[工地具體地址]的[工地名稱]項(xiàng)目中的勞務(wù)工作承攬給甲方。勞務(wù)工作范圍包括但不限于[詳細(xì)列舉勞務(wù)工作內(nèi)容，如土方開(kāi)挖、鋼筋綁扎、模板搭建、混凝土澆筑、砌墻、抹灰、水電安裝等具體工作項(xiàng)目]。2.甲方應(yīng)按照施工圖紙、規(guī)范及乙方要求，完成上述勞務(wù)工作，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（二）勞務(wù)工作要求1.甲方提供勞務(wù)的人員應(yīng)具備相應(yīng)的技能和資質(zhì)，特殊工種作業(yè)人員必須持有有效的資格證書(shū)。2.勞務(wù)工作應(yīng)嚴(yán)格按照施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行，確保不影響整體工程的工期。3.甲方在勞務(wù)作業(yè)過(guò)程中應(yīng)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、環(huán)保等各項(xiàng)規(guī)定，采取必要的安全防護(hù)措施，避免發(fā)生安全事故和環(huán)境污染事件。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照協(xié)議約定支付勞務(wù)費(fèi)用。在乙方未按照協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失。對(duì)乙方提供的施工圖紙、技術(shù)要求等資料享有知情權(quán)和合理的異議權(quán)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及乙方要求，組織具備相應(yīng)技能和資質(zhì)的勞務(wù)人員按時(shí)、保質(zhì)、保量完成勞務(wù)工作。負(fù)責(zé)勞務(wù)人員的招聘、培訓(xùn)、管理及工資發(fā)放等工作。提供勞務(wù)作業(yè)所需的工具、設(shè)備及材料（除乙方提供的主要材料外），并確保其質(zhì)量符合要求且能正常使用。對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，制定安全操作規(guī)程，確保勞務(wù)作業(yè)安全。在勞務(wù)作業(yè)過(guò)程中發(fā)生安全事故，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行救援，并及時(shí)通知乙方。接受乙方及相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，按照要求整改存在的問(wèn)題。按照國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定，為勞務(wù)人員繳納社會(huì)保險(xiǎn)等費(fèi)用。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照協(xié)議約定及施工規(guī)范完成勞務(wù)工作，對(duì)不符合要求的勞務(wù)工作有權(quán)要求甲方返工或整改。對(duì)甲方勞務(wù)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見(jiàn)和建議。在甲方未按照協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)解除協(xié)議并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)按照協(xié)議約定向甲方支付勞務(wù)費(fèi)用。向甲方提供施工圖紙、技術(shù)要求、施工進(jìn)度計(jì)劃等相關(guān)資料，并進(jìn)行技術(shù)交底。協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)各方關(guān)系，為甲方勞務(wù)作業(yè)提供必要的條件和支持。對(duì)甲方完成的勞務(wù)工作進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知甲方整改。在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警示標(biāo)志，對(duì)甲方勞務(wù)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提供必要的安全防護(hù)用品。三、勞務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）勞務(wù)費(fèi)用1.雙方經(jīng)協(xié)商確定，本勞務(wù)承攬項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)用總計(jì)為人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。此費(fèi)用為固定總價(jià)，不因任何因素調(diào)整（除本協(xié)議約定的調(diào)整情形外）。2.勞務(wù)費(fèi)用包含甲方提供勞務(wù)人員的工資、獎(jiǎng)金、福利、保險(xiǎn)、工具設(shè)備及材料費(fèi)用、管理費(fèi)、利潤(rùn)等所有費(fèi)用。（二）支付方式1.本協(xié)議簽訂后[X]日內(nèi)，乙方支付勞務(wù)費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。2.甲方完成勞務(wù)工作總量的[X]%后，乙方支付勞務(wù)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。3.甲方完成全部勞務(wù)工作，經(jīng)乙方驗(yàn)收合格后[X]日內(nèi)，乙方支付剩余勞務(wù)費(fèi)用，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。4.甲方應(yīng)在每次申請(qǐng)付款前向乙方提供合法有效的發(fā)票，否則乙方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工期及延誤處理（一）工期1.本勞務(wù)承攬項(xiàng)目的工期自協(xié)議簽訂之日起至[預(yù)計(jì)竣工日期]止，共計(jì)[X]天。2.如遇不可抗力因素或乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，工期相應(yīng)順延。（二）延誤處理1.因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一天，甲方應(yīng)按照勞務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向乙方支付違約金。如因甲方延誤工期給乙方造成其他損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取措施盡量減少延誤對(duì)工程的影響。同時(shí)，乙方應(yīng)按照甲方因此增加的實(shí)際費(fèi)用給予補(bǔ)償。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.甲方提供的勞務(wù)工作應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，以及乙方提供的施工圖紙、技術(shù)要求等文件的規(guī)定。2.具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如下：[針對(duì)不同勞務(wù)工作內(nèi)容，詳細(xì)列舉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如混凝土澆筑應(yīng)振搗密實(shí)、無(wú)蜂窩麻面；砌墻應(yīng)橫平豎直、灰縫飽滿等]（二）驗(yàn)收1.甲方完成每一項(xiàng)勞務(wù)工作后，應(yīng)提前通知乙方進(jìn)行驗(yàn)收。乙方應(yīng)在接到通知后[X]日內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的，雙方應(yīng)簽署驗(yàn)收合格文件。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方整改，甲方應(yīng)在乙方規(guī)定的期限內(nèi)完成整改并重新申請(qǐng)驗(yàn)收。如甲方整改后仍不符合要求，乙方有權(quán)扣除相應(yīng)的勞務(wù)費(fèi)用，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。3.隱蔽工程在隱蔽前，甲方應(yīng)通知乙方進(jìn)行驗(yàn)收。未經(jīng)乙方驗(yàn)收合格，甲方不得進(jìn)行下一道工序施工。如甲方擅自施工，乙方有權(quán)要求甲方拆除重新施工，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.如甲方未按照本協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成勞務(wù)工作，乙方有權(quán)要求甲方返工或整改。如甲方拒絕返工或整改，或返工整改后仍不符合要求，乙方有權(quán)扣除相應(yīng)的勞務(wù)費(fèi)用，并要求甲方按照勞務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向乙方支付違約金。如因甲方質(zhì)量問(wèn)題給乙方造成其他損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.甲方未按照協(xié)議約定的工期完成勞務(wù)工作，應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔(dān)工期延誤違約金。如因甲方延誤工期導(dǎo)致乙方遭受第三方索賠等損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.甲方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失，并按照勞務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向乙方支付違約金。（二）乙方違約責(zé)任1.乙方未按照協(xié)議約定向甲方支付勞務(wù)費(fèi)用的，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。2.乙方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失，并按照勞務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在協(xié)議履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密及技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自協(xié)議生效之日起[X]年。（二）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過(guò)程中，如一方提出解除協(xié)議，需提前[X]日書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意。因解除協(xié)議給對(duì)方造成損失的，提出解除方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）不可抗力1.本協(xié)議所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。2.因不可抗力事件導(dǎo)致一方無(wú)法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但