挖機(jī)承攬合同范本甲方（定作人）：姓名：身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：乙方（承攬人）：姓名：身份證號碼：地址：聯(lián)系電話：根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就乙方為甲方提供挖機(jī)承攬服務(wù)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.服務(wù)內(nèi)容乙方負(fù)責(zé)按照甲方的要求，提供挖機(jī)及相關(guān)操作人員，完成甲方指定地點(diǎn)的土方挖掘、平整等工作。具體工作內(nèi)容包括但不限于：根據(jù)場地地形和施工要求，進(jìn)行土方開挖、運(yùn)輸、堆放，以及對場地進(jìn)行初步平整，確保達(dá)到甲方規(guī)定的施工標(biāo)準(zhǔn)。2.挖機(jī)設(shè)備乙方提供的挖機(jī)型號為[具體型號]，設(shè)備應(yīng)具備良好的性能和工作狀態(tài)，能夠滿足甲方施工要求。挖機(jī)應(yīng)配備齊全的附屬工具和配件，如鏟斗、破碎錘（如有需要）等，并確保設(shè)備正常運(yùn)行所需的燃油、潤滑油等物資供應(yīng)。3.操作人員乙方應(yīng)安排具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的操作人員進(jìn)行施工。操作人員應(yīng)持有有效的操作證書，熟悉挖機(jī)操作技能，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保施工安全和質(zhì)量。在施工過程中，操作人員應(yīng)聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮和調(diào)度。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，提出合理的意見和建議，要求乙方按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行施工。有權(quán)根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需要，調(diào)整施工任務(wù)和要求，但應(yīng)提前通知乙方。2.義務(wù)向乙方提供施工所需的相關(guān)資料和信息，包括施工場地的地形地貌、施工要求、施工范圍等，確保乙方能夠準(zhǔn)確了解施工任務(wù)。為乙方施工提供必要的條件和協(xié)助，如施工現(xiàn)場的道路通行、水電供應(yīng)等。按照合同約定的時(shí)間和方式，向乙方支付承攬費(fèi)用。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付承攬費(fèi)用。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)暫停施工，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.義務(wù)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和要求，組織挖機(jī)及操作人員按時(shí)進(jìn)場施工，確保施工進(jìn)度和質(zhì)量。負(fù)責(zé)挖機(jī)設(shè)備及操作人員的安全管理，承擔(dān)施工過程中的安全責(zé)任。如因乙方原因?qū)е掳l(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。遵守施工現(xiàn)場的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛護(hù)甲方的財(cái)物，不得損壞施工現(xiàn)場的其他設(shè)施和設(shè)備。按照甲方的要求和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)施工場地存在安全隱患或其他問題，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。定期對挖機(jī)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。在施工期間，如因設(shè)備故障導(dǎo)致施工延誤或無法正常施工的，乙方應(yīng)及時(shí)組織維修或更換設(shè)備，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。三、承攬費(fèi)用及支付方式1.承攬費(fèi)用雙方約定，本次挖機(jī)承攬服務(wù)的費(fèi)用為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。該費(fèi)用為固定總價(jià)，包含乙方提供挖機(jī)設(shè)備、操作人員、燃油、潤滑油、設(shè)備維修保養(yǎng)、運(yùn)輸、利潤、稅金等所有費(fèi)用。2.支付方式甲方按照以下方式向乙方支付承攬費(fèi)用：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金人民幣[定金金額]元（大寫：[大寫定金金額]）。挖機(jī)設(shè)備及操作人員進(jìn)場施工后，甲方向乙方支付承攬費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。工程進(jìn)度達(dá)到[具體進(jìn)度節(jié)點(diǎn)]后，甲方向乙方支付承攬費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。工程全部完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方向乙方支付剩余承攬費(fèi)用，即人民幣[剩余金額]元（大寫：[大寫剩余金額]）。乙方應(yīng)在每次付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、施工期限1.本合同約定的施工期限自[開工日期]起至[竣工日期]止，共計(jì)[工期天數(shù)]天。2.如因甲方原因?qū)е麻_工延遲或施工中斷，工期相應(yīng)順延。乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并提供相關(guān)證明文件。3.如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`超過[X]天，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的款項(xiàng)，同時(shí)乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方施工應(yīng)符合國家及地方現(xiàn)行的相關(guān)施工規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保施工質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級。具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如下：土方開挖的深度、寬度、坡度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，誤差范圍在[允許誤差范圍]以內(nèi)。場地平整應(yīng)達(dá)到平整、堅(jiān)實(shí)的要求，平整度誤差不超過[平整度允許誤差]。挖機(jī)施工過程中應(yīng)避免對周邊環(huán)境造成不必要的破壞，如因乙方原因?qū)е轮苓叚h(huán)境受損由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。2.驗(yàn)收施工過程中，甲方有權(quán)隨時(shí)對乙方的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方立即整改，直至達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為止。工程全部完成后，乙方應(yīng)提前通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后的[驗(yàn)收期限]天內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，雙方簽署驗(yàn)收合格文件；驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。整改期間乙方應(yīng)承擔(dān)因整改而產(chǎn)生的一切費(fèi)用，且工期不順延。如因乙方原因?qū)е录追綗o法按時(shí)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照合同約定的時(shí)間和方式支付承攬費(fèi)用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付已完成工作量的費(fèi)用及違約金。2.若乙方未按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和要求進(jìn)行施工，每逾期一天，應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到質(zhì)量要求，由此造成的工期延誤和甲方損失由乙方承擔(dān)。3.如一方違反本合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。4.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本合同約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對方，并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力事件影響消除后，雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行合同或變更合同內(nèi)容。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字