2026年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、某建設(shè)項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標保證金。

A.開標后30

B.完成評標后15

C.發(fā)出中標通知書30

D.簽訂施工合同5

【答案】：D2、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當受理的是()。

A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解

B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定

C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分

D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定

【答案】：B3、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責任承擔的說法正確的是()。

A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負總責

B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔責任

C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔連帶責任

D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔責任

【答案】：C4、對基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應(yīng)由()承擔責任。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.分包商

【答案】：B5、承包商將運達現(xiàn)場的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場時，應(yīng)經(jīng)()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師助理

D.項目經(jīng)理

【答案】：B6、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。

A.通過竣工試驗后

B.完成缺陷修補工作后

C.缺陷通知期期滿后

D.承包商提交最終報表前

【答案】：C7、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。

A.中標合同金額的5%

B.中標合同金額的10%

C.合同價格的5%

D.合同價格的10%

【答案】：A8、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。

A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)

B.抵押人的宅基地使用權(quán)

C.抵押人擁有的股票

D.學校設(shè)施

【答案】：A9、下列關(guān)于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。

A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費

B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額

C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)

D.誤期損害賠償費按日計算

【答案】：C10、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差責任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差處理結(jié)果分析

【答案】：D11、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。

A.要約

B.要約邀請

C.行政

D.法律

【答案】：D12、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。

A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計單位與施工班組進行技術(shù)交底

B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》

D.向建設(shè)行政主管部門報送安全施工措施的資料

【答案】：B13、由于設(shè)計人員錯誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計人除負責采取補救措施外，應(yīng)()。

A.免收直接受損失部分的設(shè)計費，并支付賠償金

B.重新設(shè)計、并支付賠償金

C.賠償委托人的實際損失

D.支付違約金并賠償損失

【答案】：A14、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。

A.撤銷案件

B.中止審理

C.終結(jié)審理

D.缺席判決

【答案】：D15、勞動爭議仲裁時效期間為()。

A.60天

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：C16、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位新建工程項目的安全設(shè)施必須與主體工程()。

A.同時開工、同時竣工

B.同時設(shè)計、同時開工、同時竣工

C.同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用

D.同時設(shè)計、同時施工、同時驗收

【答案】：C17、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設(shè)備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.造成工程暫停的責任方

【答案】：C18、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權(quán)獲得的補償是()。

A.竣工時間

B.費用

C.費用和利潤

D.竣工時間、費用和利潤

【答案】：C19、設(shè)備采購評標結(jié)束后，由評標委員會編寫評標報告。評標報告的內(nèi)容不應(yīng)當包括()。

A.爭議的解決方式

B.評標委員會的人員組成

C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)

D.推薦的中標候選人

【答案】：A20、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量

B.建筑工程質(zhì)量

C.建筑材料質(zhì)量

D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量

【答案】：C21、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存活動的生產(chǎn)經(jīng)營單位外，從業(yè)人員超過()人的，應(yīng)當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：D22、按照我國《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。

A.當事人的名稱或者姓名和住所

B.標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬

C.履行期限、地點和方式

D.”一裁二審“條款

【答案】：D23、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。

A.工程師

B.工程師助手

C.雇主

D.雇主代表

【答案】：C24、根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。

A.只能由債務(wù)人提供抵押物

B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有

C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償

D.債務(wù)人不履行債務(wù)時，抵押物歸債權(quán)人所有

【答案】：C25、承包商提交履約保證的期限是()。

A.收到中標函后的28天內(nèi)

B.簽訂合同后的28天內(nèi)

C.收到開工通知后的28天內(nèi)

D.設(shè)備工程合同生效前

【答案】：A26、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。

A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

C.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤

D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

【答案】：B27、行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。

A.意思表示真實

B.行為不得違反法律

C.行為人具有相應(yīng)的行為能力

D.行為不得違反社會公共利益

【答案】：A28、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。

A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)

B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失

C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對抗買受人

D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個月

【答案】：C29、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。

A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金

B.因委托人變更制造要求而造成設(shè)計修改，應(yīng)依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用

C.委托人超過合同約定的日期付費時應(yīng)向設(shè)計人償付逾期違約金

D.政府主管部門對設(shè)計文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計費

【答案】：D30、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。

A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的

B.交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈?/p>

C.因標的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的

D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的

【答案】：C31、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同中設(shè)計人的義務(wù)表述，錯誤的是()。

A.依照合同規(guī)定的進度、質(zhì)量要求提交設(shè)計成果

B.對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充

C.提供設(shè)計依據(jù)資料并對資料的正確性負責

D.參加工程竣工驗收

【答案】：C32、甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。

A.無權(quán)代理

B.表見代理

C.越權(quán)代理

D.委托代理

【答案】：B33、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。

A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準

B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準

C.低于本國同行業(yè)的標準

D.高于本國同行業(yè)的標準

【答案】：A34、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和約定解除

B.違法解除和合法解除

C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除

D.行政解除和司法解除

【答案】：A35、當工程施工過程中有分包商參與時，應(yīng)掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對整個工程的實施和其他人員造成影響的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D36、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人負責

B.承攬人與第三人共同向定作人負責

C.承攬人向定作人負責

D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任

【答案】：C37、有關(guān)組織或機構(gòu)編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構(gòu)成是()。

A.履約保證和合同格式

B.合同格式和合同數(shù)據(jù)

C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規(guī)定

D.合同數(shù)據(jù)和對擬招標合同的特殊條款規(guī)定

【答案】：D38、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關(guān)應(yīng)當在收到復議申請書之日起()個月內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B39、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應(yīng)當在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口，設(shè)置明顯的()。

A.安全設(shè)施

B.安全警示標志

C.安全疏散標志

D.安全報警裝置

【答案】：B40、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.雙方約定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C41、每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。

A.合同管理部門

B.財務(wù)管理部門

C.合同執(zhí)行部門

D.技術(shù)管理部門

【答案】：A42、在下列各項中，符合代理特征的是()。

A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實施代理行為(濫用代理權(quán))

B.代理人以自己的名義實施代理行為

C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨立地表現(xiàn)自己的意思

D.代理結(jié)果歸屬代理人

【答案】：C43、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關(guān)應(yīng)當在收到復議申請書之日起()內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.15日

B.2個月

C.3個月

D.6個月

【答案】：B44、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進行竣工試驗。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天

【答案】：B45、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。

A.建設(shè)單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔責任

B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔工程竣工延誤的責任

C.分包人應(yīng)當向建設(shè)單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任

D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應(yīng)承擔由此導致的工期延誤的責任

【答案】：D46、設(shè)備工程完工后，()應(yīng)組織對設(shè)備工程項目進行驗收。

A.業(yè)主

B.設(shè)備監(jiān)理工程師

C.設(shè)計人

D.承包人

【答案】：A47、根據(jù)我國招標投標法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標方式不包括()。

A.議標

B.公開招標

C.邀請招標

D.分兩階段進行招標

【答案】：A48、根據(jù)《招標投標法》，投標人少于()個時，招標人應(yīng)當依法重新招標。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B49、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責任包括()。

A.企業(yè)賠償責任、商家賠償責任

B.民事責任、行政責任、刑事責任

C.一切責任

D.產(chǎn)品責任、缺陷責任

【答案】：B50、根據(jù)《擔保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。

A.一般保證

B.保證人要求的方式

C.債權(quán)人要求的方式

D.連帶責任保證

【答案】：D51、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。

A.社會

B.權(quán)利義務(wù)

C.道德

D.人際

【答案】：B52、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預見費用，則該項指示應(yīng)構(gòu)成()。

A.合同文件

B.索賠

C.爭議

D.變更

【答案】：D53、買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔。

A.出賣人

B.承運人

C.買受人

D.出賣人與買受人

【答案】：C54、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進度款，則應(yīng)對延遲付款金額支付融資成本。

A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28

B.工程師開出付款證書后28

C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56

D.工程師開出付款證書后56

【答案】：C55、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學簽訂一份贈與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.贈與合同無效

B.贈與合同可撤銷

C.贈與合同效力待定

D.贈與合同有效

【答案】：D56、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔的()行為。

A.法律

B.代理

C.行政

D.執(zhí)法

【答案】：A57、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區(qū)域，應(yīng)當征得()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.政府主管部門

【答案】：B58、對于一項重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓是一個重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓的說法，正確的是()。

A.工程師應(yīng)對業(yè)主人員進行操作和維修培訓

B.是否需要對業(yè)主人員進行培訓應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定

C.完成培訓工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一

D.合同中如果要求對業(yè)主人員進行培訓，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓工作

【答案】：C59、下列關(guān)于仲裁審理的說法，正確的是()。

A.仲裁應(yīng)當開庭審理，當事人也可以協(xié)議書面審理

B.仲裁應(yīng)當書面審理，當事人也可以協(xié)議開庭審理

C.仲裁開庭審理的，應(yīng)當公開審理情況

D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實

【答案】：A60、在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭端的工作流程中，當事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。

A.21

B.28

C.56

D.84

【答案】：D61、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時間是()之日。

A.進行工程竣工試驗

B.簽發(fā)接收證書

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B62、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔產(chǎn)品合同責任的訴訟時效期間為()年。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：A63、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。

A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織

B.被告不提出答辯將敗訴

C.被告不到庭案件將無法審理

D.人民法院在判決前可以進行調(diào)解

【答案】：D64、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務(wù)，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應(yīng)承擔的法律責任是()。

A.違約責任

B.行政責任

C.經(jīng)濟責任

D.締約過失責任

【答案】：D65、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.5年

C.兩個采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C66、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風險的承擔原則是()。

A.由出賣人負責

B.由買受人承擔

C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔

D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔

【答案】：D67、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報告給的管理人員是()。

A.班組長

B.監(jiān)理工程師

C.本單位負責人

D.總監(jiān)理工程師

【答案】：C68、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。

A.違約金與定金可以同時并用

B.甲方可以選擇適用違約金或者定金

C.乙方可以選擇適用違約金或者定金

D.雙方應(yīng)當協(xié)商適用違約金或定金

【答案】：B69、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼炍茨茉谌毕萃ㄖ?或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。

A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗

B.此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認為已通過了竣工后試驗

C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗

D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗

【答案】：B70、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計劃詳細規(guī)定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應(yīng)當由()編制。

A.承包商根據(jù)中標合同金額

B.承包商根據(jù)投標金額

C.工程師根據(jù)合同價格

D.業(yè)主根據(jù)資金落實情況

【答案】：A71、保險合同是()約定保險權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

A.投保人與被保險人

B.投保人與受益人

C.投保人與保險人

D.保險人與被保險人

【答案】：C72、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當事人按照合同條款進行的索賠是()。

A.按約索賠

B.依法索賠

C.項目索賠

D.費用索賠

【答案】：A73、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。

A.接收證書

B.履約證書

C.最終付款證書

D.結(jié)清證明

【答案】：B74、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。

A.投標書附錄

B.中標函

C.合同協(xié)議書

D.承包商建議書

【答案】：A75、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請后，未在()天內(nèi)作出答復，而工程或單位工程(視情況而定)實質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B76、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B77、代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

【答案】：B78、基于安全施工的保障，在()前，承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。

A.進入施工現(xiàn)場

B.工程開工

C.工程竣工移交

D.獲得履約證書

【答案】：C79、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工時間屆滿之日

C.簽發(fā)接收證書日

D.簽發(fā)履約證書日

【答案】：D80、《擔保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應(yīng)當確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B81、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。

A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)

B.動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)

C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔保物權(quán)

D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)

【答案】：C82、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對該匯票的質(zhì)權(quán)自+()時成立。

A.甲將匯票交付于乙

B.匯票登記

C.甲將匯票提存于公證處

D.質(zhì)押合同簽字

【答案】：A83、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)

B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)

C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)

D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)

【答案】：A84、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。

A.實際進度

B.進度計劃前鋒線

C.承包商經(jīng)營計劃

D.承包商人員培訓安排

【答案】：A85、組建編制設(shè)備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構(gòu)成至少應(yīng)包括()。

A.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和法律知識

B.設(shè)備工程技術(shù)知識、商務(wù)知識和管理知識

C.商務(wù)知識、管理知識和法律知識

D.管理知識、法律知識和設(shè)備工程技術(shù)知識

【答案】：A86、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是()。

A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當于1小時內(nèi)向本單位負責人報告

B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調(diào)查

C.該安全事故應(yīng)由總承包單位負責上報事故

D.負責事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當自收到事故調(diào)查報告之日起30日內(nèi)作出批復

【答案】：C87、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權(quán)歸()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.指定分包商

【答案】：A88、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負責設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。

A.提供現(xiàn)場的地下管線資料

B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員

C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定

D.整個安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導下進行

【答案】：A89、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。

A.工程師

B.監(jiān)理公司

C.業(yè)主

D.安全生產(chǎn)主管部門

【答案】：A90、依據(jù)有關(guān)勞動法律的規(guī)定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。

A.勞動者嚴重違反用人單位規(guī)章制度的

B.勞動者患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的

C.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的

D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的

【答案】：B91、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。

A.收到違約通知不改正

B.企業(yè)破產(chǎn)

C.放棄工程

D.不按合同規(guī)定實施工程

【答案】：B92、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：B93、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.業(yè)主和承包商共同

【答案】：C94、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。

A.投標人相互串通投標

B.投標人與招標人串通招標投標

C.投標人以行賄手段謀取中標

D.投標人以弄虛作假方式騙取中標

【答案】：D95、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務(wù)受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務(wù)的期限是，()。

A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)

B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)

C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)

D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)

【答案】：A96、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。

A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修

B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計、制造、安裝

C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進度、投資控制

D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同

【答案】：C97、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。

A.招標項目估算價的10%

B.中標合同金額的10%

C.招標項目估算價的5%

D.中標合同金額的2%

【答案】：B98、一般情況下，設(shè)備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.指定分包商

【答案】：A99、下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是()。

A.訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算

B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一

C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行

D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效

【答案】：C100、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標的物提存的事由，表述不正確的是()。

A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護人的

B.債權(quán)人下落不明的

C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的

D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴?/p>

【答案】：D第二部分多選題(20題)1、根據(jù)《合同法》，受要約人對要約內(nèi)容中的下列條款作出了變更，屬于實質(zhì)性變更的有()。

A.合同標的

B.價款或者報酬

C.履行期限

D.違約責任

E.履約擔保

【答案】：ABCD2、在設(shè)備工程合同履行過程中，設(shè)備監(jiān)理工程師進行合同控制的日常工作有()。

A.參與合同計劃的落實

B.協(xié)調(diào)各方關(guān)系

C.實施合同監(jiān)控

D.合同文檔管理

E.編制合同文件

【答案】：ABCD3、在設(shè)備工程合同履行中，承包商按照合同向工程師提交的申請付款的報表，應(yīng)包括的內(nèi)容有()。

A.因法律變更和調(diào)整費用的各類款項

B.期中付款證書的最低限額

C.扣除保留金

D.業(yè)主認為應(yīng)扣減承包商的估算款額

E.預付款的支付或返還額

【答案】：AC4、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，最終決算應(yīng)包括的內(nèi)容有()。

A.承包商完成設(shè)備工程的全部價值

B.退還保留金

C.竣工結(jié)算額

D.根據(jù)合同核實和確定業(yè)主應(yīng)付給承包商或承包商應(yīng)付給業(yè)主的其他費用

E.索賠引起相應(yīng)變化的款額

【答案】：AD5、下列運達現(xiàn)場后的財產(chǎn)，其所有權(quán)歸屬業(yè)主的有()。

A.生產(chǎn)設(shè)備

B.臨時工程

C.材料

D.承包商設(shè)備

E.分包商設(shè)備

【答案】：AC6、擔保的方式包括()。

A.保證

B.抵押

C.質(zhì)押

D.預付款

E.定金

【答案】：ABC7、下列情況中，承包商有權(quán)立即終止合同的有()。

A.業(yè)主未能及時向承包商提供其財務(wù)安排的合理證明

B.業(yè)主未能及時支付期中付款證書中標明的金額

C.長期停工影響整個工程

D.業(yè)主實質(zhì)上未履行合同義務(wù)

E.業(yè)主破產(chǎn)

【答案】：C8、投標文件出現(xiàn)下列情形的，評標委員會應(yīng)當予以否決的有()。

A.投標文件中的總價金額與單價金額不一致

B.投標文件未經(jīng)投標人企業(yè)蓋章

C.投標報價是所有投標文件中最高的

D.投標人未按要求提交投標保證金的

E.聯(lián)合體投標沒有提交共同投標協(xié)議

【答