2026年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考試題庫(kù)第一部分單選題(100題)1、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時(shí)，乙有權(quán)請(qǐng)求人民法院()。

A.解除甲乙之間的合同

B.撤銷(xiāo)甲乙之間的合同

C.撤銷(xiāo)甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為

D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價(jià)格

【答案】：C2、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點(diǎn)是()。

A.發(fā)件人的主營(yíng)業(yè)地

B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地

C.收件人的主營(yíng)業(yè)地

D.收件人的經(jīng)常居住地

【答案】：C3、按照FIDIC新黃皮書(shū)的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個(gè)設(shè)備工程或單位工程后進(jìn)行竣工后試驗(yàn)，確定可以開(kāi)始試驗(yàn)日期的是()。

A.工程師

B.工程師代表

C.承包商

D.業(yè)主

【答案】：D4、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對(duì)該匯票的質(zhì)權(quán)自+()時(shí)成立。

A.甲將匯票交付于乙

B.匯票登記

C.甲將匯票提存于公證處

D.質(zhì)押合同簽字

【答案】：A5、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。

A.貨幣

B.計(jì)算機(jī)軟件

C.勘察設(shè)計(jì)單位為委托人完成勘察設(shè)計(jì)任務(wù)

D.專(zhuān)利權(quán)

【答案】：C6、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量

B.建筑工程質(zhì)量

C.建筑材料質(zhì)量

D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量

【答案】：C7、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。

A.法律

B.代理

C.行政

D.執(zhí)法

【答案】：A8、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作

B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用

C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償

D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長(zhǎng)及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤(rùn)的要求

【答案】：A9、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見(jiàn)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。

A.侵權(quán)

B.合同

C.無(wú)因管理

D.不當(dāng)?shù)美?/p>

【答案】：B10、設(shè)備工程安裝合同中的性能驗(yàn)收()。

A.由采購(gòu)方負(fù)責(zé)，供貨方參加

B.由供貨方負(fù)責(zé)，采購(gòu)方參加

C.由采購(gòu)方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加

D.由供貨方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加

【答案】：A11、我國(guó)解決合同爭(zhēng)議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果?dāng)事人就合同爭(zhēng)議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時(shí)，只能通過(guò)()方式最終解決合同爭(zhēng)議。

A.和解

B.調(diào)解

C.行政復(fù)議

D.訴訟

【答案】：D12、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬(wàn)元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無(wú)正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬(wàn)元。

A.100

B.150

C.200

D.400

【答案】：C13、設(shè)備采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)束后，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。

A.爭(zhēng)議的解決方式

B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成

C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)

D.推薦的中標(biāo)候選人

【答案】：A14、下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說(shuō)法，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定的是()。

A.投標(biāo)保證金不得超過(guò)投標(biāo)總價(jià)的2%

B.招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金

C.投標(biāo)保證金不得以支票形式提交

D.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天

【答案】：B15、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對(duì)承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)有效期限是()。

A.設(shè)備起運(yùn)日起，至設(shè)備離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)

B.設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)起，至使用該設(shè)備的工程竣工

C.開(kāi)工之日起，至頒發(fā)接收證書(shū)

D.開(kāi)工之日起，至竣工時(shí)間屆滿(mǎn)

【答案】：A16、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位新建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施必須與主體工程()。

A.同時(shí)開(kāi)工、同時(shí)竣工

B.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)開(kāi)工、同時(shí)竣工

C.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用

D.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收

【答案】：C17、在下列計(jì)價(jià)方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項(xiàng)目的所有風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.固定總價(jià)合同

B.純單價(jià)合同

C.單價(jià)與包干混合式合同

D.成本加固定費(fèi)用

【答案】：A18、有關(guān)組織或機(jī)構(gòu)編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專(zhuān)用條件，其中專(zhuān)用合同條件構(gòu)成是()。

A.履約保證和合同格式

B.合同格式和合同數(shù)據(jù)

C.合同格式和對(duì)擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定

D.合同數(shù)據(jù)和對(duì)擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定

【答案】：D19、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說(shuō)法正確的是()。

A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為1年

B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請(qǐng)求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿(mǎn)5年喪失

C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷(xiāo)售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任

D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請(qǐng)求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者之日起滿(mǎn)20年喪失

【答案】：C20、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對(duì)業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面培訓(xùn)的當(dāng)事人是()。

A.工程師

B.工程師的助理

C.承包商

D.分包商

【答案】：C21、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對(duì)開(kāi)標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。

A.開(kāi)標(biāo)前

B.提交投標(biāo)書(shū)時(shí)

C.開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)

D.確定招標(biāo)人前

【答案】：C22、地處北京的甲公司就購(gòu)買(mǎi)某一專(zhuān)用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書(shū)規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書(shū)，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線(xiàn)突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無(wú)效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。

A.乙公司

B.甲公司

C.郵電部門(mén)

D.雙方各一半

【答案】：B23、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時(shí)間是()。

A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)

B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)

C.仲裁裁決作出之日

D.仲裁裁決送達(dá)之日

【答案】：C24、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說(shuō)明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.要約被撤銷(xiāo)

B.承諾生效

C.要約失效

D.要約被撤回

【答案】：A25、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過(guò)程中發(fā)生違約后，()。

A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對(duì)方賠償

B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任

C.未違約一方可以同時(shí)采用定金和違約金要求對(duì)方賠償

D.違約金和定金的約定同時(shí)無(wú)效，需采用其他方式追究違約責(zé)任

【答案】：A26、投標(biāo)人在投標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)()時(shí)，招標(biāo)人可以沒(méi)收投標(biāo)保證金。

A.投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求

B.投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件

C.購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件

D.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金

【答案】：D27、如果承包商遇到了不可預(yù)見(jiàn)的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。

A.工期、費(fèi)用和利潤(rùn)

B.費(fèi)用和利潤(rùn)

C.工期和費(fèi)用

D.工期和利潤(rùn)

【答案】：C28、在我國(guó)，依法代表國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門(mén)是()。

A.國(guó)務(wù)院

B.國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局

C.衛(wèi)生部

D.國(guó)家工商總局

【答案】：B29、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭(zhēng)端的方法是()。

A.DAB決定

B.友好協(xié)商

C.仲裁

D.訴訟

【答案】：C30、設(shè)備工程合同談判的議程，一般由()提出。

A.工程師

B.業(yè)主

C.投標(biāo)人

D.中標(biāo)人

【答案】：B31、FIDIC“新黃皮書(shū)”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時(shí)，中標(biāo)函和協(xié)議書(shū)中對(duì)實(shí)施、完成和修補(bǔ)設(shè)備工程所列明的金額是()。

A.中標(biāo)合同金額

B.合同價(jià)格

C.承包商的報(bào)價(jià)金額

D.評(píng)標(biāo)價(jià)格

【答案】：A32、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價(jià)值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書(shū)時(shí)，編制建議書(shū)的費(fèi)用由()承擔(dān)。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.業(yè)主和承包商共同

【答案】：C33、保險(xiǎn)合同訂立后，投保人向保險(xiǎn)人支付一定保險(xiǎn)費(fèi)，在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財(cái)產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險(xiǎn)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。

A.投保人

B.受益人

C.被保險(xiǎn)人

D.保險(xiǎn)人

【答案】：C34、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對(duì)暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。

A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用

B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)

C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用

D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包商承擔(dān)

【答案】：B35、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有的權(quán)利是()。

A.即時(shí)處分權(quán)

B.使用權(quán)

C.留置權(quán)

D.收益權(quán)

【答案】：C36、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書(shū)后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。

A.業(yè)主

B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)

C.監(jiān)理工程師

D.監(jiān)理工程師代表

【答案】：A37、甲公司按合同向乙公司出售一臺(tái)通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，則甲公司應(yīng)按照()履行交貨義務(wù)。

A.地方標(biāo)準(zhǔn)

B.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

C.乙方要求

D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：B38、檢核表的核心思想是()。

A.確定事件的邏輯關(guān)系

B.持續(xù)改進(jìn)

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全過(guò)程

【答案】：B39、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化時(shí)，可以()。

A.行使同時(shí)履行抗辯權(quán)

B.變更合同

C.行使撤銷(xiāo)權(quán)

D.中止履行合同

【答案】：D40、某設(shè)備工程項(xiàng)目的投標(biāo)人在現(xiàn)場(chǎng)踏勘后以書(shū)面形式提出質(zhì)疑問(wèn)題，招標(biāo)人離開(kāi)標(biāo)時(shí)間還剩10天才作出了書(shū)面解答。鑒于解答時(shí)間短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時(shí)間，且書(shū)面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對(duì)該問(wèn)題應(yīng)以()。

A.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開(kāi)標(biāo)時(shí)間后延

B.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開(kāi)標(biāo)時(shí)間不變

C.書(shū)面解答為準(zhǔn)，開(kāi)標(biāo)時(shí)間后延

D.書(shū)面解答為準(zhǔn)，開(kāi)標(biāo)時(shí)間不變

【答案】：C41、生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)輸過(guò)程中涉及的各類(lèi)保險(xiǎn)，應(yīng)由()負(fù)責(zé)辦理投保手續(xù)。

A.承包商

B.業(yè)主

C.承運(yùn)人

D.設(shè)備供應(yīng)商

【答案】：A42、按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失

B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失

C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失

D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失

【答案】：C43、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。

A.基準(zhǔn)日期前

B.基準(zhǔn)日期后

C.開(kāi)工日期前

D.開(kāi)工日期后

【答案】：A44、對(duì)于一個(gè)大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對(duì)此文件進(jìn)行評(píng)估，并最終得到()的審查認(rèn)可。

A.業(yè)主

B.承包商

C.設(shè)備監(jiān)理工程師

D.總監(jiān)理工程師

【答案】：A45、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。

A.委托人不履行合同，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金

B.因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用

C.委托人超過(guò)合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金

D.政府主管部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)

【答案】：D46、承包商承擔(dān)照管工程和貨物的全部職責(zé)的起止期限是()。

A.開(kāi)工日期起，至竣工日期

B.簽發(fā)開(kāi)工通知起，至竣工時(shí)間屆滿(mǎn)

C.開(kāi)工日期起，至簽發(fā)工程接收證書(shū)

D.簽發(fā)開(kāi)工通知起，至簽發(fā)履約證書(shū)

【答案】：C47、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。

A.債務(wù)人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務(wù)發(fā)生重大困難的

B.人民法院受理債務(wù)入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的

C.主合同爭(zhēng)議未經(jīng)審判的

D.債務(wù)人無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的

【答案】：C48、設(shè)備工程合同履行過(guò)程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。

A.增加人員投入

B.變更工程設(shè)計(jì)

C.加大資金收入

D.調(diào)整合同計(jì)劃

【答案】：B49、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒(méi)有簽訂書(shū)面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。

A.尚無(wú)合同關(guān)系

B.合同沒(méi)有成立

C.合同已經(jīng)成立

D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任

【答案】：C50、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。

A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限

B.雙方約定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C51、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。

A.按約索賠

B.依法索賠

C.項(xiàng)目索賠

D.費(fèi)用索賠

【答案】：A52、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場(chǎng)，并在()，提交工程師兩套副本。

A.移交工程時(shí)

B.竣工試驗(yàn)開(kāi)始前

C.通過(guò)竣工試驗(yàn)后

D.申請(qǐng)簽發(fā)接收證書(shū)時(shí)

【答案】：B53、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15

【答案】：A54、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。

A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)

B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全

C.安全第一、人人有責(zé)

D.安全第一、預(yù)防為主

【答案】：D55、在承包商負(fù)責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)中所列的風(fēng)險(xiǎn)以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項(xiàng)損失的費(fèi)用。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.保險(xiǎn)公司

【答案】：B56、在我國(guó)，下列知識(shí)產(chǎn)權(quán)中，保護(hù)期限為20年的是()。

A.發(fā)明專(zhuān)利權(quán)

B.實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)

C.職務(wù)作品著作權(quán)

D.商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)

【答案】：A57、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人退還其已收取的投標(biāo)保證金的期限是()。

A.投標(biāo)截止時(shí)間前

B.收到投標(biāo)人書(shū)面撤回通知時(shí)

C.收到投標(biāo)人書(shū)面撤回通知之日起5日內(nèi)

D.開(kāi)標(biāo)之日起15日內(nèi)

【答案】：C58、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。

A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織

B.被告不提出答辯將敗訴

C.被告不到庭案件將無(wú)法審理

D.人民法院在判決前可以進(jìn)行調(diào)解

【答案】：D59、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求撤銷(xiāo)合同。

A.違反法律法規(guī)規(guī)定

B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益

C.以合法形式掩蓋非法目的

D.對(duì)方當(dāng)事人采用欺詐手段

【答案】：D60、根據(jù)《建筑法》，除國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門(mén)確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開(kāi)工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證。

A.建設(shè)單位所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)

B.工程所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)

C.建設(shè)單位所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)

D.工程所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)

【答案】：B61、按照國(guó)際慣例，如果承包商沒(méi)有在合同規(guī)定的支付時(shí)間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費(fèi)用，計(jì)算融資費(fèi)用的費(fèi)率是()。

A.以銀行貸款年利率計(jì)算

B.以高出銀行貸款利率的1個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算

C.以高出銀行貸款利率的2～3個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算

D.以高出銀行貸款利率的5個(gè)百分點(diǎn)的年利率計(jì)算

【答案】：C62、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時(shí)，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用

【答案】：B63、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會(huì)保險(xiǎn)外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。

A.本單位安全生產(chǎn)管理人員

B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)

C.本單位

D.本單位上級(jí)主管部門(mén)

【答案】：C64、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。

A.當(dāng)事人對(duì)行政訴訟的判決不服，可以申請(qǐng)行政復(fù)議

B.當(dāng)事人對(duì)行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟

C.行政復(fù)議決定書(shū)一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力

D.行政訴訟一審終結(jié)

【答案】：B65、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀(guān)情況即是()。

A.民事法律關(guān)系

B.民事行為

C.法律責(zé)任

D.法律事實(shí)

【答案】：D66、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)是()。

A.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

B.合伙企業(yè)

C.私營(yíng)企業(yè)

D.法人企業(yè)

【答案】：D67、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購(gòu)合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。

A.原告住所地

B.合同簽訂地

C.合同標(biāo)的物所在地

D.被告住所地或合同履行地

【答案】：D68、施工單位對(duì)建設(shè)行政管理部門(mén)的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。

A.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解

B.撤銷(xiāo)施工單位資質(zhì)證書(shū)的決定

C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書(shū)而給與的行政處分

D.關(guān)于資質(zhì)證書(shū)頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定

【答案】：B69、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。

A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報(bào)酬

B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對(duì)定作人負(fù)責(zé)

C.承攬人應(yīng)就該部分工作對(duì)定作人負(fù)責(zé)

D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對(duì)工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作

【答案】：C70、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過(guò)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以()。

A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件

B.降低評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，宣布綜合得分最高者中標(biāo)

C.向招標(biāo)人建議中標(biāo)候選人，由招標(biāo)人酌情決定

D.否決所有投標(biāo)

【答案】：D71、甲方向乙方購(gòu)買(mǎi)10臺(tái)設(shè)備，雙方在買(mǎi)賣(mài)合同中沒(méi)有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺(tái)設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。

A.同時(shí)履行抗辯權(quán)

B.先履行抗辯權(quán)

C.不安抗辯權(quán)

D.合同撤銷(xiāo)權(quán)

【答案】：A72、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險(xiǎn)的有效期應(yīng)從()。

A.開(kāi)工日期起到頒發(fā)工程接收證書(shū)止

B.開(kāi)工日期起到頒發(fā)最終付款證書(shū)止

C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書(shū)止

D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書(shū)止

【答案】：A73、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長(zhǎng)時(shí)間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。

A.班組長(zhǎng)

B.監(jiān)理工程師

C.本單位負(fù)責(zé)人

D.總監(jiān)理工程師

【答案】：C74、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無(wú)論工程師采取何種方式提出變更，應(yīng)在()之前。

A.開(kāi)工日期

B.簽發(fā)付款證書(shū)

C.簽發(fā)接收證書(shū)

D.簽發(fā)履約證書(shū)

【答案】：C75、下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中出賣(mài)人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。

A.交付設(shè)備

B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證

C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)

D.接受設(shè)備檢驗(yàn)

【答案】：C76、在買(mǎi)賣(mài)合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買(mǎi)方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣(mài)方。買(mǎi)方怠于通知的，()。

A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定

B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定

C.賣(mài)方可以行使催告權(quán)

D.視為賣(mài)方違約，追究違約責(zé)任

【答案】：A77、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線(xiàn)的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題通知工程師。

A.收到開(kāi)工通知

B.收到中標(biāo)通知

C.進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)

D.提供設(shè)計(jì)文件

【答案】：A78、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，竣工時(shí)間是指()中寫(xiě)明的，從開(kāi)工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間。

A.投標(biāo)書(shū)附錄

B.中標(biāo)函

C.合同協(xié)議書(shū)

D.承包商建議書(shū)

【答案】：A79、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無(wú)權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。

A.返還定金

B.抵作合同價(jià)款

C.雙倍返還定金

D.繼續(xù)履行合同

【答案】：C80、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，實(shí)施工程的費(fèi)用發(fā)生波動(dòng)，根據(jù)合同的價(jià)格調(diào)整規(guī)定，對(duì)因市場(chǎng)價(jià)格變化不能完全得到補(bǔ)償時(shí)，()。

A.工程師應(yīng)確定一個(gè)費(fèi)用指數(shù)，重新價(jià)格調(diào)整的數(shù)額

B.獲得現(xiàn)行費(fèi)用指數(shù)后，重新計(jì)算價(jià)格調(diào)整的數(shù)額

C.應(yīng)被認(rèn)為在中標(biāo)合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)

D.應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價(jià)公式予以了調(diào)整

【答案】：C81、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。

A.民事責(zé)任

B.行政責(zé)任

C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任

D.刑事責(zé)任

【答案】：C82、FIDIC新黃皮書(shū)對(duì)業(yè)主最終付款的支付時(shí)間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。

A.工程師收到最終報(bào)表

B.業(yè)主收到結(jié)清證明

C.工程師收到結(jié)清證明

D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書(shū)

【答案】：D83、一般情況下，設(shè)備采購(gòu)合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)原則是()。

A.由出賣(mài)人負(fù)責(zé)

B.由買(mǎi)受人承擔(dān)

C.約定不明確時(shí)，由出賣(mài)人與買(mǎi)受人共同承擔(dān)

D.設(shè)備交付之前由出賣(mài)人承擔(dān)，交付之后由買(mǎi)受人承擔(dān)

【答案】：D84、當(dāng)事人依法經(jīng)過(guò)協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。

A.按變更的內(nèi)容確定

B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容

C.推定為未變更

D.重新確定合同內(nèi)容

【答案】：C85、投標(biāo)人參加投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()送達(dá)投標(biāo)文件。

A.投標(biāo)有效期內(nèi)

B.評(píng)標(biāo)開(kāi)始之前

C.開(kāi)標(biāo)時(shí)間之前

D.中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之前

【答案】：C86、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)承攬物享有()。

A.扣押權(quán)

B.留置權(quán)

C.處置權(quán)

D.抵押權(quán)

【答案】：B87、代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人協(xié)商后的意思表示

C.代理人獨(dú)立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】：C88、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧?yīng)依照合同約定的()支付違約金。

A.違約金比例

B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計(jì)算

C.違約金加采購(gòu)方的損失計(jì)算

D.供貨方實(shí)際違約情況

【答案】：B89、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。

A.投標(biāo)邀請(qǐng)函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式

D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式

【答案】：B90、FIDIC新黃皮書(shū)規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。

A.接收證書(shū)

B.履約擔(dān)保

C.履約證書(shū)

D.保留金

【答案】：C91、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對(duì)承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)金額應(yīng)為()。

A.設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格

B.設(shè)備的殘值

C.設(shè)備的全部重置成本

D.設(shè)備的制造成本

【答案】：C92、承包商應(yīng)從現(xiàn)場(chǎng)撤走所有屬于承包商的貨物的時(shí)限是()。

A.工程通過(guò)竣工試驗(yàn)后

B.業(yè)主接收工程前

C.承包商收到履約證書(shū)后

D.缺陷通知期屆滿(mǎn)前

【答案】：C93、FIDIC“新黃皮書(shū)”中，按合同規(guī)定的計(jì)量方法，實(shí)際支付給承包商的金額是()。

A.進(jìn)度款

B.結(jié)算款

C.合同價(jià)格

D.保留金

【答案】：C94、發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時(shí)，發(fā)包方的財(cái)務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬(wàn)元看成196.5萬(wàn)元，因此多付6萬(wàn)元。后來(lái)，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬(wàn)元。該債務(wù)關(guān)系屬于()之債。

A.合同

B.侵權(quán)行為

C.不當(dāng)?shù)美?/p>

D.無(wú)因管理

【答案】：C95、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于費(fèi)用的解釋?zhuān)_的是()。

A.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)，但不包括利潤(rùn)

B.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，不包括管理費(fèi)和利潤(rùn)

C.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)

D.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)

【答案】：A96、FIDIC合同條件引入的解決爭(zhēng)端機(jī)制，要求業(yè)主和承包商的任何爭(zhēng)端首先書(shū)面交由()解決。

A.工程師

B.爭(zhēng)端評(píng)判委員會(huì)(DAB)

C.仲裁機(jī)構(gòu)

D.人民法院

【答案】：B97、根據(jù)《專(zhuān)利法》，發(fā)明專(zhuān)利權(quán)的期限為()年。

A.10

B.15

C.20

D.50

【答案】：C98、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。

A.企業(yè)賠償責(zé)任、商家賠償責(zé)任

B.民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任

C.一切責(zé)任

D.產(chǎn)品責(zé)任、缺陷責(zé)任

【答案】：B99、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。

A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)

B.煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)

C.勞動(dòng)監(jiān)察主管部門(mén)

D.建設(shè)行政主管部門(mén)

【答案】：D100、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計(jì)分包商應(yīng)獲得()的同意。

A.業(yè)主

B.項(xiàng)目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：C第二部分多選題(20題)1、在我國(guó)，下列產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題中，屬于產(chǎn)品瑕疵的有()。

A.產(chǎn)品原材料中含有毒成分

B.不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說(shuō)明

C.不符合在產(chǎn)品包裝上注明采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

D.不符合生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

E.與實(shí)物樣品表明的質(zhì)量狀況不符

【答案】：BC2、保險(xiǎn)合同中的保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)降低保險(xiǎn)費(fèi)的情形有()。

A.據(jù)以確定保險(xiǎn)費(fèi)率的有關(guān)情況發(fā)生變化，保險(xiǎn)標(biāo)的危險(xiǎn)程度明顯減少

B.保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)價(jià)值明顯減少

C.投保人進(jìn)行了危險(xiǎn)減少通知

D.保險(xiǎn)合同中的受益人數(shù)量減少

E.保險(xiǎn)合同的受益人死亡

【答案】：AB3、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，特殊情形下，銷(xiāo)售者承擔(dān)責(zé)任的形式有()。

A.預(yù)防性責(zé)任

B.進(jìn)貨檢驗(yàn)責(zé)任

C.采取警示、召回措施等責(zé)任

D.承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任

E.提供產(chǎn)品合法來(lái)源證明責(zé)任

【答案】：ACD4、下列()是行政復(fù)議的受案范圍。

A.工商局對(duì)設(shè)備制造企業(yè)的罰款

B.土地局拒絕頒發(fā)土地使用權(quán)證

C.質(zhì)量監(jiān)督局對(duì)在建項(xiàng)目的查封

D.房屋買(mǎi)賣(mài)糾紛的行政調(diào)解

E.規(guī)劃局對(duì)“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”的申請(qǐng)不予答復(fù)

【答案】：ABC5、下列專(zhuān)項(xiàng)施工方案中，施工單位應(yīng)當(dāng)組織專(zhuān)家進(jìn)行論證、審查的有()。

A.起重吊裝工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.拆除、爆破工程

E.腳手架工程

【答案】：BC6、處理下列事項(xiàng)時(shí)，工程師不能將要求其作決定的權(quán)力委托給助手行使的有()。

A.業(yè)主要求中出現(xiàn)錯(cuò)誤

B.業(yè)主向承包商提出索賠

C.對(duì)單位工程進(jìn)行竣工試驗(yàn)

D.承包商暫停工作

E.承包商無(wú)法按合同約定進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)

【答案】：ABD7、承包商在將材料用于工程之前，應(yīng)按合同約定將材料樣品提交工程師。該材料樣品上應(yīng)標(biāo)明()。

A.材料原產(chǎn)地

B.可替代材料

C.材料承運(yùn)人信息

D.材料取樣人信息

E.工程中的具體用途

【答案】：A8、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，如果承包商在竣工時(shí)間后實(shí)施工程，價(jià)格調(diào)整時(shí)，采取的價(jià)格或者指數(shù)有()。

A.基準(zhǔn)日期的價(jià)格或者指數(shù)

B.開(kāi)工日期的價(jià)格或者指數(shù)

C.竣工日期的價(jià)格或者指數(shù)

D.竣工時(shí)間期滿(mǎn)日前第49天的價(jià)格或者指數(shù)

E.現(xiàn)行的價(jià)格或者指數(shù)

【答案】：D9、保險(xiǎn)合同中投保人的主要義務(wù)有()。

A.交付保險(xiǎn)費(fèi)的義務(wù)

B.如實(shí)告知義務(wù)

C.降低保費(fèi)的義務(wù)

D.危險(xiǎn)增加通知義務(wù)

E.保險(xiǎn)事故通知義務(wù)

【答案】：ABD10、索賠依據(jù)應(yīng)具有()等特征。

A.經(jīng)濟(jì)性

B.合法性

C.真實(shí)性

D.完備性

E.先進(jìn)性

【答案】：BCD11、下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中買(mǎi)受人支付價(jià)款的敘述，正確的有(