2026年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款，有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。

A.以銀行貸款年利率計算

B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算

C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算

D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算

【答案】：C2、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A3、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責任包括()。

A.企業(yè)賠償責任、商家賠償責任

B.民事責任、行政責任、刑事責任

C.一切責任

D.產(chǎn)品責任、缺陷責任

【答案】：B4、在買賣合同中，買受人的義務有()。

A.對標的物提供質(zhì)量保證

B.受領標的物

C.對標的物提供權(quán)利擔保

D.提供有關單證和資料

【答案】：B5、下列關于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規(guī)定的是()。

A.投標保證金不得超過投標總價的2%

B.招標人不得挪用投標保證金

C.投標保證金不得以支票形式提交

D.投標保證金有效期應超出投標有效期15天

【答案】：B6、建設單位因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，經(jīng)延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。

A.三個月

B.六個月

C.九個月

D.一年

【答案】：C7、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。

A.接收證書

B.履約擔保

C.履約證書

D.保留金

【答案】：C8、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。

A.不具備產(chǎn)品應當具備的使用性能而事先未作說明

B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標準

C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險

D.產(chǎn)品不符合以實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況

【答案】：C9、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。

A.尚無合同關系

B.合同沒有成立

C.合同已經(jīng)成立

D.由于法律規(guī)定建設工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任

【答案】：C10、根據(jù)我國《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和約定解除

B.違法解除和合法解除

C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除

D.行政解除和司法解除

【答案】：A11、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。

A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責

B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔

C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任

D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任

【答案】：D12、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.業(yè)主和承包商共同

【答案】：C13、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監(jiān)理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告

【答案】：C14、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D15、生產(chǎn)設備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續(xù)。

A.承包商

B.業(yè)主

C.承運人

D.設備供應商

【答案】：A16、某設備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D17、按照FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。

A.修改施工計劃

B.解除承包商根據(jù)合同應承擔的責任

C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示

D.解除雇主根據(jù)合同應承擔的責任

【答案】：C18、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。

A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權(quán)

B.專屬于債務人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)

C.代位權(quán)的行使范圍以債務人的債權(quán)為限

D.債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務人承擔

【答案】：C19、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進行全面監(jiān)督管理的部門是()。

A.國務院

B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局

C.衛(wèi)生部

D.國家工商總局

【答案】：B20、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B21、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。

A.不履行合同

B.終止履行合同

C.中止履行合同

D.要求對方履行合同

【答案】：C22、根據(jù)《民事訴訟法》，因設備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。

A.原告住所地

B.合同簽訂地

C.合同標的物所在地

D.被告住所地或合同履行地

【答案】：D23、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。

A.投標邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

B.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式

D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式

【答案】：B24、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發(fā)生后的()天，向工程師發(fā)出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C25、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。

A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準

B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準

C.低于本國同行業(yè)的標準

D.高于本國同行業(yè)的標準

【答案】：A26、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C27、因業(yè)主提前占用部分工程導致承包商增加費用時，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應對補償金額作出公正的決定。

A.業(yè)主

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：C28、恢復地表是承包商的合同義務之一，下列關于地表恢復的說法，正確的是()。

A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復工作

B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復達到合同要求

C.承包商的地表恢復工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成

D.只有完成地表恢復工作，業(yè)主方可接收工程

【答案】：C29、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。

A.訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算

B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一

C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行

D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效

【答案】：C30、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。

A.包含價格內(nèi)容的

B.符合要約規(guī)定的

C.詳細介紹商品的

D.附加了期限的

【答案】：B31、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。

A.撤銷案件

B.中止審理

C.終結(jié)審理

D.缺席判決

【答案】：D32、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。

A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28

B.工程師開出付款證書后28

C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56

D.工程師開出付款證書后56

【答案】：C33、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。

A.投標截止時間前

B.收到投標人書面撤回通知時

C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)

D.開標之日起15日內(nèi)

【答案】：C34、下列有關合同解除的敘述，錯誤的是()。

A.合同解除包括約定解除和法定解除

B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理條款的效力

C.當事人協(xié)商一致，可以解除合同

D.當事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權(quán)消滅

【答案】：D35、依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5

【答案】：C36、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：B37、下列關于行政復議和行政訴訟的表述，正確的是()。

A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復議

B.當事人對行政復議的決定不服，可以提起行政訴訟

C.行政復議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力

D.行政訴訟一審終結(jié)

【答案】：B38、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。

A.張某因工傷要求損害賠償

B.某設備廠商因租用倉庫而拒付租金

C.甲廠購買的機床存在質(zhì)量缺陷

D.某項目部進口日本的數(shù)控設備與合同不符，提起仲裁

【答案】：D39、承包商應將準備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C40、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，雙方應在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發(fā)出第()天后開始。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：C41、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。

A.按照合同約定支付設計費

B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用

C.與設計人就設計費用問題重新協(xié)商

D.償付逾期違約金

【答案】：B42、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。

A.工程師

B.爭端評判委員會(DAB)

C.仲裁機構(gòu)

D.人民法院

【答案】：B43、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼埱髾?quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：D44、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人負責

B.承攬人與第三人共同向定作人負責

C.承攬人向定作人負責

D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任

【答案】：C45、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量

B.建筑工程質(zhì)量

C.建筑材料質(zhì)量

D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量

【答案】：C46、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。

A.實際進度

B.進度計劃前鋒線

C.承包商經(jīng)營計劃

D.承包商人員培訓安排

【答案】：A47、根據(jù)《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。

A.賠禮道歉

B.責令停業(yè)

C.罰款

D.具結(jié)悔過

【答案】：A48、因產(chǎn)品缺陷導致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時，該產(chǎn)品責任法律關系的外部責任主體是()。

A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運輸者

B.產(chǎn)品的銷售者和運輸者

C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者

D.產(chǎn)品的倉儲者和銷售者

【答案】：C49、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。

A.要約

B.要約邀請

C.行政

D.法律

【答案】：D50、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。

A.法律

B.代理

C.行政

D.執(zhí)法

【答案】：A51、下列關于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。

A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作

B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權(quán)利用

C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償

D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求

【答案】：A52、下列關于設備工程設計合同中設計人的義務表述，錯誤的是()。

A.依照合同規(guī)定的進度、質(zhì)量要求提交設計成果

B.對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充

C.提供設計依據(jù)資料并對資料的正確性負責

D.參加工程竣工驗收

【答案】：C53、執(zhí)行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執(zhí)行

A.原價格

B.新價格

C.原價和新價的平均價格

D.當?shù)厥袌鰞r格

【答案】：B54、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請后，未在()天內(nèi)作出答復，而工程或單位工程(視情況而定)實質(zhì)上符合合同要求，應認為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B55、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時間為()。

A.要約人發(fā)出要約時

B.要約到達受要約人時

C.要約人通知受要約人時

D.受要約人作出承諾時

【答案】：B56、下列關于保證的說法不正確的是()。

A.學校不得為保證人

B.保證法律關系包括保證人和被保證人兩方當事人

C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證

D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任

【答案】：B57、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工時間屆滿之日

C.簽發(fā)接收證書日

D.簽發(fā)履約證書日

【答案】：D58、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應當向()提出申請。

A.國務院建設行政主管部門

B.國務院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門

C.天津市人民政府建設行政主管部門

D.天津市人民政府責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門

【答案】：C59、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項是()。

A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因

B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中業(yè)主的職責

D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C60、法定代理終止條件是()

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托

C.代理人辭去委托

D.代理人喪失行為能力

【答案】：D61、根據(jù)《擔保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。

A.一般保證

B.保證人要求的方式

C.債權(quán)人要求的方式

D.連帶責任保證

【答案】：D62、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫龋绻斒氯司秃贤瑺幾h的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。

A.和解

B.調(diào)解

C.行政復議

D.訴訟

【答案】：D63、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。

A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬

B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責

C.承攬人應就該部分工作對定作人負責

D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關鍵性的工作

【答案】：C64、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可

B.不予淘汰，在評標結(jié)束前予以澄清、補正即可

C.不予淘汰，允許投標人重新報價

D.初評階段予以淘汰

【答案】：B65、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。

A.實體民事權(quán)利

B.勝訴權(quán)

C.起訴權(quán)

D.抗辯權(quán)

【答案】：B66、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應在()的42天內(nèi)。

A.承包商提交履約擔保后

B.承包商收到中標函后

C.工程師發(fā)出開工通知后

D.雙方簽訂合同后

【答案】：B67、在設備采購合同中，設備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。

A.支付定金

B.支付價款

C.交付設備所有權(quán)憑證

D.交付設備

【答案】：D68、根據(jù)招標投標的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。

A.全部使用國有資金投資的項目

B.部分使用國有資金投資的項目

C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目

D.使用外國政府貸款的項目

【答案】：C69、對竣工后試驗的結(jié)果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結(jié)果產(chǎn)生的影響。

A.承包商在竣工試驗中

B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前

C.業(yè)主在竣工之前

D.承包商維修缺陷工程中

【答案】：C70、在下列各項中，符合代理特征的是()。

A.代理人不應僅限于代理權(quán)限內(nèi)實施代理行為(濫用代理權(quán))

B.代理人以自己的名義實施代理行為

C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨立地表現(xiàn)自己的意思

D.代理結(jié)果歸屬代理人

【答案】：C71、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。

A.業(yè)主

B.設備監(jiān)理工程師

C.設計人

D.承包人

【答案】：A72、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學簽訂一份贈與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.贈與合同無效

B.贈與合同可撤銷

C.贈與合同效力待定

D.贈與合同有效

【答案】：D73、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內(nèi)將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。

A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定

B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定

C.賣方可以行使催告權(quán)

D.視為賣方違約，追究違約責任

【答案】：A74、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進行竣工試驗。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天

【答案】：B75、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B76、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據(jù)合同的價格調(diào)整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。

A.工程師應確定一個費用指數(shù)，重新價格調(diào)整的數(shù)額

B.獲得現(xiàn)行費用指數(shù)后，重新計算價格調(diào)整的數(shù)額

C.應被認為在中標合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風險費

D.應被認為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價公式予以了調(diào)整

【答案】：C77、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B78、根據(jù)我國《招標投標法》，評標委員會應當按照()確定評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。

A.合同法

B.招標人意見

C.招標文件

D.招標內(nèi)容

【答案】：C79、下列關于分包商的說法，正確的是()。

A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意

B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師

C.承包商應當對指定分包商的行為負責

D.承包商可將整個工程分包給他人

【答案】：C80、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。

A.設計文件

B.業(yè)主要求

C.承包商文件

D.投標書

【答案】：B81、如果承包商遇到了不可預見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。

A.工期、費用和利潤

B.費用和利潤

C.工期和費用

D.工期和利潤

【答案】：C82、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。

A.以自己的名義向人民法院主張該購房款

B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款

C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款

D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款

【答案】：A83、根據(jù)《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。

A.執(zhí)行

B.撤銷

C.中止執(zhí)行

D.不予執(zhí)行

【答案】：C84、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預見費用，則該項指示應構(gòu)成()。

A.合同文件

B.索賠

C.爭議

D.變更

【答案】：D85、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。

A.基準日期

B.投標截止日期

C.中標通知到達承包商

D.開工日期

【答案】：A86、根據(jù)《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。

A.招標人是具備法人資格的經(jīng)濟實體

B.招標人是具有相應資質(zhì)的企業(yè)法人

C.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專業(yè)人員

D.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的專家?guī)?/p>

【答案】：C87、《擔保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B88、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。

A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物

B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)

C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)

D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物

【答案】：C89、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續(xù)施工，分包人以下雨已經(jīng)影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發(fā)生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。

A.總承包單位

B.總承包單位施工負責人

C.分包人

D.施工人員

【答案】：C90、根據(jù)《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應當在()發(fā)布招標公告。

A.國務院發(fā)展改革部門依法指定的媒介

B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志

C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站

D.國務院建設行政主管部門指定的媒介

【答案】：A91、下列關于委托合同的說法不正確的是()

A.委托合同的訂立以當事人雙方相互信任為基礎

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務，也可以以自己的名義處理事務

C.受托人在處理委托事務中的法律關系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務而已

D.委托合同中委托人應當承擔處理事務中所花費的費用，委托事務處理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】：D92、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存活動的生產(chǎn)經(jīng)營單位外，從業(yè)人員超過()人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】：D93、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)

B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)

C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)

D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)

【答案】：A94、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應承擔產(chǎn)品合同責任的訴訟時效期間為()年。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：A95、某文藝團體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據(jù)我國《著作權(quán)法》規(guī)定，該作品著作權(quán)的財產(chǎn)權(quán)保護期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C96、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴重惡化時，可以()。

A.行使同時履行抗辯權(quán)

B.變更合同

C.行使撤銷權(quán)

D.中止履行合同

【答案】：D97、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。

A.移交工程時

B.竣工試驗開始前

C.通過竣工試驗后

D.申請簽發(fā)接收證書時

【答案】：B98、發(fā)包方與承包方簽訂設備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關系是()。

A.物權(quán)關系

B.雇傭關系

C.債權(quán)關系

D.產(chǎn)權(quán)關系

【答案】：C99、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司。現(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。

A.向丙公司承擔違約責任

B.向甲公司承擔違約責任

C.向丙公司承擔賠償責任

D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任

【答案】：B100、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。

A.建設單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測

B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設單位檢測

C.設計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測

D.建設單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測

【答案】：D第二部分多選題(20題)1、在設備工程安裝合同中，如果由采購方負責設備安裝調(diào)試，則發(fā)包人的職責包括()。

A.指導安裝調(diào)試

B.辦理土地征用

C.處理設備的質(zhì)量問題

D.參加試車和驗收試驗

E.辦理停水、停電等所需證件

【答案】：B2、根據(jù)我國《招標投標法》的規(guī)定，招標代理機構(gòu)應當具備的條件有()。

A.有從事招標代理業(yè)務的營業(yè)場所和相應資金

B.有能夠編制招標文件和組織評標的相應專業(yè)力量

C.有可以作為評標委員會人選的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家?guī)?/p>

D.有自己的名稱的事業(yè)單位

E.經(jīng)有關行政機關批準成立

【答案】：ABC3、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，雙方在履行合同過程中給對方造成的損失，應在責任限度內(nèi)承擔賠償責任，但由于一方的()等不當行為造成的損失，應按照實際損失承擔賠償責任。

A.過失違約

B.故意違約

C.欺騙

D.脅迫

E.輕率

【答案】：BC4、根據(jù)《招標投標法》，中標人按照約定或者經(jīng)招標人同意，可以將中標項目的()工作分包給他人完成。

A.全部

B.部分關鍵性

C.主體

D.部分非關鍵性

E.部分非主體

【答案】：D5、行為人實施的行為不符合法律行為的有效條件而構(gòu)成無效行為，則這種無效行為可以產(chǎn)生以下法律后果()。

A.雙方調(diào)解

B.申請仲裁

C.返還財產(chǎn)

D.賠償損失

E.追繳財產(chǎn)

【答案】：CD6、根據(jù)《勞動合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。

A.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的

B.勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達成協(xié)議的

C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的

D.在試用期間被證明不符合錄用條件的

E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；

【答案】：AB7、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，應詳細說明給業(yè)主帶來好處的方面有()。

A.降低設備制造成本

B.加速竣工

C.降低業(yè)主實施、維護或運行工程的費用

D.提高設備工程的效率

E.提高設備工程的價值

【答案】：BCD8、在因缺陷產(chǎn)品導致人身損害的產(chǎn)品責任法律關系中，內(nèi)部責任主體有()。

A.設計者

B.生產(chǎn)者

C.銷售者

D.運輸者

E.倉儲者