2026年設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同考試題庫第一部分單選題(100題)1、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：B2、對竣工后試驗的結果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結果產生的影響。

A.承包商在竣工試驗中

B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前

C.業(yè)主在竣工之前

D.承包商維修缺陷工程中

【答案】：C3、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人負責

B.承攬人與第三人共同向定作人負責

C.承攬人向定作人負責

D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任

【答案】：C4、基于現場保安，負責阻止未經授權的人員進入現場的是()。

A.工程師

B.承包商

C.業(yè)主

D.保安公司

【答案】：B5、根據《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A6、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。

A.開工日期起，至竣工日期

B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿

C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書

D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書

【答案】：C7、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產許可證延期手續(xù)的期限是()。

A.期滿前3個月內

B.期滿前6個月內

C.期滿后15日內

D.期滿后3個月內

【答案】：A8、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。

A.乙公司

B.甲公司

C.郵電部門

D.雙方各一半

【答案】：B9、根據《產品質量法》，下列情形中，屬于“產品缺陷”的是()。

A.不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明

B.產品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標準

C.產品的結構、配方等方面存在不合理的危險

D.產品不符合以實物樣品等方式表明的質量狀況

【答案】：C10、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現場的權利，承包商有權獲得()的補償。

A.工期延長

B.相應費用

C.合理利潤

D.工期延長和相應費用加合理利潤

【答案】：D11、某文藝團體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據我國《著作權法》規(guī)定，該作品著作權的財產權保護期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C12、國內設備工程合同的生效時間是()。

A.經公證

B.經批準

C.雙方對合同條款取得一致意見

D.雙方簽署

【答案】：D13、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內鋼材市場價格發(fā)生波動，根據《合同法》的規(guī)定，下列關于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。

A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價

B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價

C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價

D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價

【答案】：B14、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。

A.逾期送達的投標文件

B.沒有送到指定地點的投標文件

C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的投標文件

D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件

【答案】：C15、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應在()仔細審查雇主要求。

A.基準日期前

B.基準日期后

C.開工日期前

D.開工日期后

【答案】：A16、保險作為風險轉移的手段之一，其功能在于()。

A.避免風險事件的發(fā)生

B.避免風險事件對保險標的的損害

C.發(fā)生風險事件后得到經濟補償

D.發(fā)生風險事件后轉移責任

【答案】：C17、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據相關規(guī)定，下列關于該安全事故的說法，正確的是()。

A.發(fā)生事故后，現場有關人員應當于1小時內向本單位負責人報告

B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調查

C.該安全事故應由總承包單位負責上報事故

D.負責事故調查的人民政府應當自收到事故調查報告之日起30日內作出批復

【答案】：C18、2006年10月20日甲與某農村小學簽訂一份贈與合同，內容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據題義，下列表述正確的是()。

A.贈與合同無效

B.贈與合同可撤銷

C.贈與合同效力待定

D.贈與合同有效

【答案】：D19、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。

A.封存的樣品

B.封存的樣品及其說明的質量

C.封存的樣品及其法律規(guī)定

D.封存的樣品及其品質擔保

【答案】：B20、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設備，但合同中未約定設備的質量標準，則甲公司應按照()履行交貨義務。

A.地方標準

B.國家標準

C.乙方要求

D.甲方企業(yè)標準

【答案】：B21、依據《合同法》的規(guī)定，出現()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構請求撤銷合同。

A.違反法律法規(guī)規(guī)定

B.當事人惡意串通損害第三人利益

C.以合法形式掩蓋非法目的

D.對方當事人采用欺詐手段

【答案】：D22、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通過竣工試驗的日期

C.工程師簽發(fā)接收證書的日期

D.接收證書中注明的竣工的日期

【答案】：D23、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。

A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率

B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差

C.統一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解

D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式

【答案】：A24、建設工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正確的是()。

A.分包工程質量由分包企業(yè)負總責

B.分包工程質量由分包企業(yè)單獨承擔責任

C.總承包企業(yè)對分包工程質量承擔連帶責任

D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質量管理可不承擔責任

【答案】：C25、法定代理終止條件是()

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托

C.代理人辭去委托

D.代理人喪失行為能力

【答案】：D26、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質量保修書中確定的供熱，、供冷系統的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統的保修期限應為()。

A.設計文件規(guī)定的合理使用年限

B.5年

C.兩個采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C27、如果承包商遇到了不可預見的物質條件，承包商有權索賠()。

A.工期、費用和利潤

B.費用和利潤

C.工期和費用

D.工期和利潤

【答案】：C28、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務?！痹撘?guī)定屬于承擔違約責任形式中的()。

A.采取補救措施

B.賠償損失

C.繼續(xù)履行

D.違約金規(guī)則

【答案】：C29、某必須招標的項目，招標文件規(guī)定采用評標價法評標，有甲、乙、丙、丁四家單位投標有效。四家單位的投標報價和評標得分為：甲單位投標報價1050萬元，評標價1030萬元；乙單位投標報價1000萬元，評標價1000萬元；丙單位投標報價980萬元，評標價1050萬元；丁單位投標報價950萬元，評標價1020萬元。據此，第一中標候選單位應是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B30、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。

A.向丙公司承擔違約責任

B.向甲公司承擔違約責任

C.向丙公司承擔賠償責任

D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任

【答案】：B31、我國《合同法》規(guī)定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發(fā)生時，()。

A.違約方可以選擇適用違約金或者定金

B.守約方可以選擇適用違約金或者定金

C.雙方可以協商選擇適用違約金或者定金

D.違約金和定金可以同時并用

【答案】：B32、下列關于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。

A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費

B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額

C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務

D.誤期損害賠償費按日計算

【答案】：C33、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。

A.受贈

B.收益

C.繼承

D.受讓

【答案】：B34、FIDIC新黃皮書對業(yè)主最終付款的支付時間的規(guī)定是，()后的56天內支付。

A.工程師收到最終報表

B.業(yè)主收到結清證明

C.工程師收到結清證明

D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書

【答案】：D35、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。

A.工程師

B.工程師代表

C.承包商

D.業(yè)主

【答案】：D36、如果一方因不可抗力事件將或已經使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。

A.覺察到該不可抗力事件的14天內

B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內

C.覺察到該不可抗力事件的28天內

D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內

【答案】：A37、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應相應調整合同價格。

A.基準日期

B.合同生效

C.工程師通知開工

D.開工日期

【答案】：A38、根據《招標投標法實施條例》，招標人可以采用邀請招標方式的情形是()。

A.主要工藝、技術采用特定專有技術

B.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求

C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大

D.國有資金投資占控股或者主導地位

【答案】：C39、我國解決合同爭議采取“或裁或審”制度，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。

A.和解

B.調解

C.行政復議

D.訴訟

【答案】：D40、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。

A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責

B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔

C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任

D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任

【答案】：D41、合同法律關系，是指由合同法律規(guī)范調整的在民事流轉過程中形成的()關系。

A.社會

B.權利義務

C.道德

D.人際

【答案】：B42、下列關于承包人的工程價款優(yōu)先權的說法，正確的是()。

A.承包人行使優(yōu)先權的期限為1年

B.行使優(yōu)先權的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失

C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權不得對抗交付該商品房全部價款的消費者

D.抵押權人優(yōu)先于承包人的工程價款受償

【答案】：C43、資金安排證明的應當由()出具。

A.工程師

B.業(yè)主

C.業(yè)主開戶銀行

D.保險公司

【答案】：C44、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B45、《產品質量法》規(guī)定產品質量責任包括()。

A.企業(yè)賠償責任、商家賠償責任

B.民事責任、行政責任、刑事責任

C.一切責任

D.產品責任、缺陷責任

【答案】：B46、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。

A.低于當地同行業(yè)的標準

B.高于當地同行業(yè)的標準

C.低于本國同行業(yè)的標準

D.高于本國同行業(yè)的標準

【答案】：A47、根據《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。

A.與投標人分別談判，重新確定合同條件

B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標

C.否決所有投標

D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定

【答案】：C48、根據《招標投標法》，評標委員會經過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。

A.與投標人分別談判，重新確定合同條件

B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標

C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定

D.否決所有投標

【答案】：D49、代理是代理人在代理權限內，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

【答案】：B50、工程師管理合同過程中，無權處理的事項是()。

A.指示承包商調查引發(fā)工程質量缺陷的原因

B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中業(yè)主的職責

D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C51、下列關于設備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。

A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設備的義務

B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續(xù)履行供貨義務

C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續(xù)履行供貨義務

D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金

【答案】：B52、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。

A.可撤銷合同

B.附期限合同

C.附條件合同

D.無效合同

【答案】：C53、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A.無效

B.有效

C.可變更

D.效力待定

【答案】：A54、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。

A.監(jiān)理單位

B.設計單位

C.建設工程質量監(jiān)督機構

D.建設行政主管部門

【答案】：C55、承包商提交履約保證的期限是()。

A.收到中標函后的28天內

B.簽訂合同后的28天內

C.收到開工通知后的28天內

D.設備工程合同生效前

【答案】：A56、某水泥廠因技術問題致使生產的水泥達不到國家規(guī)定的標準，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應合同。則該合同屬于()簽訂的合同。

A.采取欺詐手段

B.采取脅迫手段

C.因重大誤解

D.超越代理權限

【答案】：A57、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該居民獲得爐具的途徑不清

C.該居民應當向提供爐具的人索賠

D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯

【答案】：A58、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產許可證時，應當向()提出申請。

A.國務院建設行政主管部門

B.國務院負責安全生產監(jiān)督管理的部門

C.天津市人民政府建設行政主管部門

D.天津市人民政府責安全生產監(jiān)督管理的部門

【答案】：C59、下列關于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。

A.委托人不履行合同，無權請求返還定金

B.因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用

C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金

D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費

【答案】：D60、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A61、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協議書中對實施、完成和修補設備工程所列明的金額是()。

A.中標合同金額

B.合同價格

C.承包商的報價金額

D.評標價格

【答案】：A62、行政糾紛的處理方式不包括()。

A.聽證

B.復議

C.和解

D.訴訟

【答案】：C63、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。

A.法人

B.自然人

C.銷售者

D.倉儲者

【答案】：B64、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內進行竣工試驗。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天

【答案】：B65、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。

A.行政立法行為

B.國防、外交等國家行為

C.對民事糾紛的仲裁、調解或處理

D.行政機關就土地、礦產等資源的所有權或者使用權歸屬所做的行政裁決

【答案】：D66、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。

A.DAB決定

B.友好協商

C.仲裁

D.訴訟

【答案】：C67、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設備工程。承擔由此帶來的風險和費用的是()。

A.工程師承擔風險，承包商承擔費用

B.工程師承擔風險，業(yè)主承擔費用

C.承包商承擔風險和費用

D.業(yè)主承擔風險和費用

【答案】：C68、下列屬于民事法律關系客體中行為的是()。

A.貨幣

B.計算機軟件

C.勘察設計單位為委托人完成勘察設計任務

D.專利權

【答案】：C69、根據《建設工程安全生產管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。

A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術交底

B.不得在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍

C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》

D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料

【答案】：B70、FIDIC新黃皮書規(guī)定，業(yè)主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。

A.工程師簽發(fā)期中付款證書后的28

B.工程師完成工程量計量后的56

C.工程師收到報表和證明文件后的56

D.工程師簽發(fā)期中付款證書后的56

【答案】：C71、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。

A.簽發(fā)初步驗收證書

B.啟動試車

C.性能驗收試驗

D.簽發(fā)最終驗收證書

【答案】：A72、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內。

A.通過竣工試驗后

B.完成缺陷修補工作后

C.缺陷通知期期滿后

D.承包商提交最終報表前

【答案】：C73、根據《合同法》的規(guī)定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。

A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權

B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權

C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限

D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔

【答案】：C74、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應在()之前。

A.開工日期

B.簽發(fā)付款證書

C.簽發(fā)接收證書

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：C75、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日

【答案】：B76、設備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。

A.合同內容

B.設備工程

C.監(jiān)理合同

D.設備合同

【答案】：D77、訴訟時效的中止，只能發(fā)生在訴訟時效期間的()。

A.最后4個月

B.最后6個月

C.最后3個月

D.最后2個月

【答案】：B78、根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。

A.建設單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測

B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設單位檢測

C.設計單位的監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測

D.建設單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測

【答案】：D79、根據《合同法》規(guī)定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。

A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使

B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內沒有行使

C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內沒有行使

D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內沒有行使

【答案】：C80、發(fā)包方在與承包方結算工程款時，發(fā)包方的財務人員誤將核定的工程結算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復核中發(fā)現該錯誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務關系屬于()之債。

A.合同

B.侵權行為

C.不當得利

D.無因管理

【答案】：C81、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應以()進行。

A.英語

B.法語

C.世界語

D.合同規(guī)定的交流語言

【答案】：D82、基準點、基準線和基準標高等原始數據使用前，應當采取合理措施驗證其準確性的責任方是()。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.分包商

【答案】：C83、收到承包商的履約保函并簽署合同協議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。

A.業(yè)主

B.評標委員會

C.監(jiān)理工程師

D.監(jiān)理工程師代表

【答案】：A84、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。

A.實際進度

B.進度計劃前鋒線

C.承包商經營計劃

D.承包商人員培訓安排

【答案】：A85、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權力之一。

A.修改施工計劃

B.解除承包商根據合同應承擔的責任

C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示

D.解除雇主根據合同應承擔的責任

【答案】：C86、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該戶居民如何得到爐具的事實不清

C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負

D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠

【答案】：A87、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。

A.承包商在現場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

B.承包商在現場內或現場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

C.業(yè)主在現場內正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤

D.業(yè)主在現場內或現場外正當發(fā)生(或將要發(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

【答案】：B88、下列文件均屬于設備工程監(jiān)理服務合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應優(yōu)先適用()。

A.監(jiān)理投標書

B.中標通知書

C.專用條件

D.協議書及附件

【答案】：D89、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。

A.設備起運日起，至設備離開現場

B.設備運抵現場起，至使用該設備的工程竣工

C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書

D.開工之日起，至竣工時間屆滿

【答案】：A90、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產中可以作為抵押物的是()。

A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權

B.抵押人的宅基地使用權

C.抵押人擁有的股票

D.學校設施

【答案】：A91、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。

A.駁回上訴，維持原判決

B.撤銷原判決，發(fā)回重審

C.裁定一審人民法院再審

D.依法改判

【答案】：A92、某住宅工程竣工1年后，房地產開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。

A.以自己的名義向人民法院主張該購房款

B.以房地產開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款

C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款

D.以房地產開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款

【答案】：A93、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。

A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28

B.工程師開出付款證書后28

C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56

D.工程師開出付款證書后56

【答案】：C94、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B95、根據《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。

A.投標單位董事長的父親

B.投標單位總經理的同學

C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人

D.招標項目所在地統計局局長

【答案】：A96、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據合同的價格調整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。

A.工程師應確定一個費用指數，重新價格調整的數額

B.獲得現行費用指數后，重新計算價格調整的數額

C.應被認為在中標合同金額中已經包含了這一部分物價波動的風險費

D.應被認為已經按照合同中規(guī)定的調價公式予以了調整

【答案】：C97、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。

A.合同價格

B.最終付款證書中確認的金額

C.竣工結算總額

D.中標合同金額

【答案】：D98、根據《物權法》的規(guī)定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。

A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利

B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立

C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓

D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地

【答案】：B99、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.新要約

D.承諾

【答案】：A100、按照《建設工程安全生產管理條例》，由施工單位進行安全生產教育培訓的人員是()。

A.安裝拆卸工

B.鋼筋工

C.專職安全生產管理人員

D.項目負責人

【答案】：B第二部分多選題(20題)1、無權代理人實施“代理”行為后，第三人依法可以行使()。

A.催告權

B.拒絕權

C.撤銷權

D.委托權

E.追認權

【答案】：AC2、根據我國相關規(guī)定，評標方法包括()。

A.經評審的最低投標價法

B.綜合打分法

C.平均分值法

D.經驗估計法

E.設備壽命周期成本評標價法

【答案】：AB3、評標過程中，初步評審的主要內容包括()。

A.投標人的合格性

B.投標擔保

C.資格證明文件

D.業(yè)績

E.報價的合理性

【答案】：ABCD4、下列關于代理特征的表述，正確的有()。

A.代理行為是代理人以被代理人的名義實施的行為

B.代理行為產生的法律后果直接歸屬于被代理人

C.代理人對任何行為均可實行代理

D.被代理人必須具有民事行為能力

E.代理權限是依據法律規(guī)定直接產生的

【答案】：AB5、設備工程發(fā)生質量缺陷時，如果承包商未按設備監(jiān)理師的指示及時進行處理，則業(yè)主可采用的處理方法有()。

A.自己修補，由承包商承擔費用

B.終止合同，收回相關費用

C.讓他人修補，由承包商承擔費用

D.退還缺陷設備或材料，自行購買，并對承包商加倍索賠

E.相應減少合同價格

【答案】：ABC6、在設備工程安裝合同中，如果由采購方負責設備安裝調試，則發(fā)包人的職責包括()。

A.指導安裝調試

B.辦理土地征用

C.處理設備的質量問題

D.參加試車和驗收試驗

E.辦理停水、停電等所需證件

【答案】：B7、代理的特征有()。

A.代理人在代理權限內獨立地為意思表示

B.任何行為均可代理

C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為

D.代理權是依據法律的直接規(guī)定而產生

E.代理人應當在代理權范圍內實施代理行為

【答案】：AC8、《合同法》規(guī)定，有()情形之一的，