高等教育自學(xué)考試建設(shè)工程合同含條款課程代碼資料僅供參考7月高等教育自學(xué)考試建設(shè)工程合同（含F(xiàn)IDIC）條款(課程代碼04231)一、單項(xiàng)選擇題（本大題共20小題，每小題1分．共20分）在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無分。1．根據(jù)合同當(dāng)事人雙方權(quán)利義務(wù)的分擔(dān)方式，合同可分為【】A．有名合同與無名合同B．要式合同與不要式合同C．雙務(wù)合同與單務(wù)合同D．有償合同與無償合同2．要式合同必須采用【】A．口頭形式B．法律規(guī)定的形式C．口頭或書面形式D．書面形式3．甲開發(fā)某高層商住樓，與乙簽訂了該高層商住樓的施工承包合同，后因開發(fā)商甲的資金出現(xiàn)問題，經(jīng)與丙開發(fā)商協(xié)商，轉(zhuǎn)讓了該項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)，而原來簽訂的施工承包合同依然成立。此時(shí)，該施工合同的主體為【】A．丙與乙B．甲與乙C．丙與甲D．丙或乙4．下列關(guān)于要約與承諾的表述中，錯(cuò)誤的是【】A．要約能夠撤回R．要約能夠撤銷C．承諾能夠撤回D．承諾能夠撤銷5．某供應(yīng)商向某建筑公司發(fā)出一份銷售建筑材料的廣告，其內(nèi)容只是介紹了多種建筑材料的規(guī)格、價(jià)格與性能，則此廣告屬于【】A．要約B．要約邀請(qǐng)C．承諾D．合同6．下列關(guān)于合同無效的表述中，正確的是【】A．一方以欺詐、脅迫的手段訂立的合同B．因重大誤解訂立的合同C．以合法形式掩蓋非法目的D．違反地方性法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定7．根據(jù)《合同法》規(guī)定，撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起到期消失的行使期限是【】A．1年內(nèi)B．2年內(nèi)C．3年內(nèi)D．4年內(nèi)8．債權(quán)人的代位權(quán)，是指?jìng)鶛?quán)人為了保障其債權(quán)不受損害，以誰的名義代替?zhèn)鶆?wù)人行使債權(quán)的權(quán)利？【】A．自己的B．她人的C．第三人的D．債務(wù)人的9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的規(guī)定，工程預(yù)付款的比例是【】A．安裝工程一般不超過合同價(jià)的30%R．建筑工程一般不超過單項(xiàng)工程工作量的30%C．建筑工程一般不超過當(dāng)年建筑工程工作量的30%D．安裝工程一般不超過當(dāng)年安裝工程工作量合同價(jià)的30%10．在下列情況中，發(fā)包人不能請(qǐng)求解除合同的是【】A．承包人明確表示不再履行合同義務(wù)的B．已完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，但承包人同意修復(fù)的C．承包人將承包的建設(shè)工程違法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的11．FIDIC合同條件規(guī)定，控制使用計(jì)人合同總價(jià)用于指定分包商所完成工作開支的暫定金額的是【】A．承包商B．業(yè)主C．工程師D．指定分包商12．由于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致工程質(zhì)量事故，發(fā)包人不解除合同情況下，設(shè)計(jì)人應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任除了負(fù)責(zé)提出補(bǔ)救措施，應(yīng)【】A．不再承擔(dān)其它賠償責(zé)任B．返還設(shè)計(jì)合同規(guī)定的定金C．免收直接損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)D．雙倍返還設(shè)計(jì)合同規(guī)定的定金13．根據(jù)FIDIC施工合同條件的約定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時(shí)間內(nèi)，工程師除了要求承包商提交建議書的方式提出變更外，還能夠提出變更的方式是【】A．發(fā)布指令B．發(fā)出邀請(qǐng)C．發(fā)備忘錄D．業(yè)主建議14．索賠是當(dāng)事人一方向另一方提出索賠要求的行為，相對(duì)而言，更加困難一些的索賠是【】A．發(fā)包人向供應(yīng)商的B．承包人向供應(yīng)商的C．發(fā)包人向承包人的D．承包人向發(fā)包人的15．擔(dān)保合同是一種【】A．實(shí)踐合同B．主合同C．從合同D．無償合同16．作出仲裁裁決后，當(dāng)事人一方不履行時(shí)，對(duì)方能夠【】A．申請(qǐng)重新仲裁B．向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行C．向建設(shè)行政主管部門申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行D．向人民法院起訴17.FIDIC(1999年版)《施工合同條件》又稱“新紅皮書”，主要適用于【】A．房屋和工程施工B．電氣和機(jī)械工程c．設(shè)備和設(shè)計(jì)D．顧客和咨詢18．根據(jù)中國《建設(shè)工程施工合同文本》，設(shè)計(jì)變更發(fā)生后，承包人提出變更工程價(jià)款報(bào)告的時(shí)聞限額為工程設(shè)計(jì)變更確定后【】A．7天內(nèi)B．14天內(nèi)C．21天內(nèi)D．28天內(nèi)19．在下列解決合同糾紛的方式中，不以雙方自愿為前提的方式是【】A．協(xié)商B．調(diào)解C．仲裁D．訴訟20．合同管理信息系統(tǒng)的主要功能不包括【】A．信息收集B．信息存儲(chǔ)C．信息加工D．信息分解二、多項(xiàng)選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分）在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無分。21．依據(jù)合同的分類，下列合同中的歸類正確的是【】A．運(yùn)輸合同為無償合同B．工程施工合同為雙務(wù)合同C．寄存合同為實(shí)踐合同D．勘蔡設(shè)計(jì)合同為要式合同E．贈(zèng)與合同為有償合同22．合同糾紛仲裁解決的特點(diǎn)是【】A．體現(xiàn)當(dāng)事人的意思自治C．執(zhí)行的強(qiáng)制性B．一裁終局性D．當(dāng)事人可控制性E．獨(dú)立仲裁性23．根據(jù)中國現(xiàn)行《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》中關(guān)于施工質(zhì)量和檢驗(yàn)的規(guī)定，以下說法正確的是【】A．因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由承包人承擔(dān)違約責(zé)任B．因工程師指令失誤發(fā)生的追加合同價(jià)款，由發(fā)包人承擔(dān)C．對(duì)于已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)時(shí)，若檢驗(yàn)合格，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用，賠償承包人損失，工期不順延D．隱蔽工程質(zhì)量符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)收24小時(shí)內(nèi)，如工程師不在驗(yàn)收記錄上簽字，則視為工程師已經(jīng)批準(zhǔn)，承包人進(jìn)行隱蔽或能夠繼續(xù)施工E．經(jīng)工程師檢驗(yàn)合格后，又發(fā)現(xiàn)因承包人引起的質(zhì)量問題時(shí)，承包人賠償發(fā)包人的直接損失，但工期能夠順延24．根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，變更后臺(tái)同價(jià)款確定的原則包括【】A．合同中已有適用于變更工程的價(jià)格，按該價(jià)格變更合同價(jià)款B．合同中只有類似于變更工程的價(jià)格，可參照類似價(jià)格變更合同價(jià)款C．合同中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格，由業(yè)主提出適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，經(jīng)監(jiān)理工程師硇認(rèn)后執(zhí)行D．合同中投有適當(dāng)或類似于變更工程的價(jià)格，由監(jiān)理工程師根據(jù)工程所在地的市場(chǎng)價(jià)確定E．合同中投有使用或類似于變更工程的價(jià)格，由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，監(jiān)理工程師確認(rèn)后執(zhí)行25．施工合同履行過程中，發(fā)生下列哪些情況，應(yīng)給承包人順延合同工期？【】A．發(fā)生設(shè)計(jì)變更B．發(fā)包人延誤移交施工現(xiàn)場(chǎng)C．承包人采購的材料供貨商未能按時(shí)交貨D．基礎(chǔ)開挖時(shí)遇到圖紙未標(biāo)明的地下通訊管線E．一周內(nèi)工程所在地區(qū)累計(jì)停電12小時(shí)三、名詞解釋題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC)條款試卷第4頁（共8頁）26．合同27．不安抗辯權(quán)28．基準(zhǔn)日期29．抵押30．訴訟四、筒答題（本大題共5小題，每小題5分，共25分）建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC)條款試卷第5頁（共8頁）31．簡述定金的法律特征。32．按照FIDIC條件規(guī)定，在合同履行中出現(xiàn)哪些情況或條件時(shí)，承包商能夠放慢施工速度或者暫停施工？33．一般按照工程變更所包含的具體內(nèi)容，工程變更可分為哪幾類？34．風(fēng)險(xiǎn)管理的主要任務(wù)是什么？35．按照FIDIC合同規(guī)定，當(dāng)實(shí)際測(cè)量的工程清單項(xiàng)目的工程量增減出現(xiàn)哪些情況時(shí)，應(yīng)采用新的費(fèi)率或價(jià)格？五、分析計(jì)算題（本大題共1小題．30分）36．某化工廠擬建一棟職工住宅樓，經(jīng)過公開招標(biāo)，選定某中外合資的建筑公司為施工單位，并參照FIDIC施工合同條件于5月20日與該單位簽訂了施工承包合同，合同總價(jià)為1600萬元，工期130天。監(jiān)理單位為中方甲級(jí)監(jiān)理公司，業(yè)主與監(jiān)理公司按照國內(nèi)的監(jiān)理合同示范文本簽訂了監(jiān)理委托合同。該工程于根據(jù)雙方商定，人工費(fèi)定額為40元／工日，機(jī)械臺(tái)班費(fèi)為500元／臺(tái)班。合同規(guī)定由于甲方責(zé)任造成施工窩工時(shí)，窩工人工費(fèi)按每工日20元計(jì)；窩工機(jī)械設(shè)備費(fèi)按臺(tái)班單價(jià)的60%計(jì)；而保函費(fèi)、管理費(fèi)、利潤損失不予補(bǔ)償。專用條款中明確6級(jí)以上大風(fēng)、大雨、大雪、地震等自然災(zāi)害按不可抗拒力因素處理。在實(shí)際施工中發(fā)生了下例事件：事件1開工時(shí)，因施工單位自有的挖掘機(jī)大修，晚開工2天，造成人員窩工10個(gè)工日。事件2基坑開挖后，遇軟土層，需要進(jìn)行地質(zhì)復(fù)查，停工5天，窩工20個(gè)工日。拳件3主體結(jié)構(gòu)一層施工時(shí)，由于業(yè)主要求進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，工程師下達(dá)了變更指令，由此增加用工20個(gè)工日，機(jī)械10個(gè)臺(tái)班，某項(xiàng)關(guān)鍵工作延誤3天（不存在窩工）。事件4主體結(jié)構(gòu)三層施工時(shí)，遭遇7級(jí)大雨迫使暫停施工2天，造成人員窩工8個(gè)工日，施工機(jī)械受到損害損失5萬元。事件5主體結(jié)構(gòu)六層施工過程中，由于班組違章作業(yè)，因某主梁鋼筋錯(cuò)位出現(xiàn)質(zhì)量事故，監(jiān)理方發(fā)現(xiàn)后通知承包商整改，直至合格為止。承包商已執(zhí)行監(jiān)理方的報(bào)告，而業(yè)主代表向監(jiān)理方行文講：“項(xiàng)目基礎(chǔ)工程出現(xiàn)質(zhì)量事故，作為監(jiān)理公司也有一定的責(zé)任，現(xiàn)通知你們被扣1%的監(jiān)理費(fèi)?！笔录?為確?，F(xiàn)場(chǎng)文明施工，業(yè)主代表行文要求承包方需將項(xiàng)目多余土方運(yùn)到指定地點(diǎn)(合同規(guī)定)，若發(fā)現(xiàn)承包商任意卸土，卸1車罰款l萬元（合同無此規(guī)定）。承包商違背這一指令任意卸土15車。當(dāng)月業(yè)主代表在監(jiān)理審定的監(jiān)理月報(bào)中扣款15萬元。承包商申述不同意扣款。問題：(1)上述1—4事件中哪些建筑公司能夠向業(yè)主要求索賠？哪些事件不能夠要求索賠？并說明原因。(2)1～4項(xiàng)事件工期索賠各是多少？總計(jì)工期索賠多少天？(3)工程師能批準(zhǔn)的合理的費(fèi)用索賠總額是多少萬元？(4)《建設(shè)工程施工合同（示范文本>》中關(guān)于合同約定工期內(nèi)發(fā)生不可抗拒力事件的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)原則是什么？(5)事件5中，監(jiān)理方對(duì)于扣減監(jiān)理費(fèi)的處罰是接受還是不接受？理由是什么？如果事件5造成了損失，業(yè)主應(yīng)當(dāng)向誰提出賠償要求？《工程合同管理》參考答案一、單項(xiàng)選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分）1.C 2.B 3.A 4.D 5.B6.C 7.A 8.A 9.C 10.B11.C 12.C 13.A 14.D 15.C16.B17.A18.B19.D20.D二、多項(xiàng)選擇題（本大題共5小題，每小題2分，共10分，錯(cuò)選、多選、少選或未選均無分。）21.BCD 22.ABCE 23.ABD 24.ABE 25.ABDE三、名詞解釋（本大題共5小題，每題3分，共15分）26.合同——是平等主體的自然人、法人及其它組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的意思表示一致的協(xié)議。27.不安抗辯權(quán)——雙務(wù)合同中，有先為給付義務(wù)的一方，在另一方財(cái)產(chǎn)顯著減少，有難為對(duì)待給付可能時(shí)，享有中止履行的權(quán)利。28.基準(zhǔn)日期——是指投標(biāo)截止日期之前的28天所對(duì)應(yīng)的日期。29.抵押——是指?jìng)鶆?wù)人或者第三者不轉(zhuǎn)移對(duì)所擁有財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)人的擔(dān)保。30.訴訟——是指人民法院根據(jù)合同當(dāng)事人的請(qǐng)求，在所有訴訟參與人的參加下，審理和解決合同爭議的活動(dòng)，以及由此而產(chǎn)生的一系列法律關(guān)系的總和。四、簡答題（本大題共5小題，每題5分，共25分）31.答：定金具有以下法律特征：（1）定金在性質(zhì)上屬于違約定金，適用于債務(wù)不履行的行為。（2）定金責(zé)任是一種獨(dú)立于其它責(zé)任形式的責(zé)任方式。給付定金的一方不履行合同的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。（3）定金具有從合同的性質(zhì)。32.答：出現(xiàn)下列情況或條件：（1）工程師沒有按照規(guī)定的時(shí)間簽收支付證書。（2）雇主沒有按照規(guī)定時(shí)間提供資金證明或沒有按時(shí)支付工程款。（3）雇主不能按時(shí)提供其它施工條件如材料、設(shè)備等。33答：可分為五類：設(shè)計(jì)變更、施工措施變更、計(jì)劃變更、條件變更及新增變更。34.答：風(fēng)險(xiǎn)管理的任務(wù)是：（1）識(shí)別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。（2）制定風(fēng)險(xiǎn)處理對(duì)策和風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)算。（3）制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。（4）風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生后的處理與索賠管理。35.答：FIDIC合同規(guī)定，當(dāng)實(shí)際測(cè)量的工程清單項(xiàng)目的工程量增減出現(xiàn)下列情形時(shí)，應(yīng)采用新的費(fèi)率或價(jià)格：（1）該項(xiàng)工作測(cè)出的數(shù)量變化超過工程量表或其它資料中所列數(shù)量的10%以上（2）此數(shù)量變化與該工作上述規(guī)定的費(fèi)率的乘積，超過中標(biāo)合同金額的0.01%（3）此數(shù)量變化直接改變?cè)擁?xiàng)工作的單位成本超過1%（4）合同中沒有規(guī)定該項(xiàng)工作為“固定費(fèi)率項(xiàng)目”五、計(jì)算分析題（本大題共1小題，共30分。）（1）答：（6分）事件1不能夠要求索賠，施工單位的施工機(jī)械大修屬于承包商自己應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；事件2能夠要求索賠，因該施工地質(zhì)條件的變化是一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商所無法合理預(yù)見的，承包商能夠獲得工期補(bǔ)償及費(fèi)用補(bǔ)償；事件3能夠要求索賠，因這是設(shè)計(jì)變更引起的，屬于業(yè)主責(zé)任，承包商能夠獲得工期補(bǔ)償及費(fèi)用補(bǔ)償；事件4能夠要求工期索賠，7級(jí)大雨屬于不可抗拒力（1分），由此引起的暫停施工應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)，承包商能夠獲得工期補(bǔ)償，但窩工費(fèi)及施工機(jī)械的損害應(yīng)由承包商承擔(dān)，不能獲得費(fèi)用補(bǔ)償。（2）答：（6分）事件1承包方不能索賠工期，事件2承包方可索賠工期5天，事件3承包方可索賠工期3天，事件4承包方可索賠工期2天。則