PAGE家裝合同變更補充協(xié)議甲方（委托人）：姓名：__________________身份證號：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（受托人）：公司名稱：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲乙雙方于[家裝合同簽訂日期]簽訂了《家裝合同》（合同編號：[家裝合同編號]），現(xiàn)因[具體變更原因]，雙方經友好協(xié)商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就《家裝合同》的變更事宜達成如下補充協(xié)議：一、合同變更的背景及目的甲乙雙方在履行原《家裝合同》過程中，由于[詳細說明變更的具體情況，如設計方案調整、施工內容增減、材料更換等]，為確保家裝工程能夠順利進行，滿足雙方的需求，特簽訂本補充協(xié)議對原合同進行變更和補充。二、標的物或服務具體描述（一）家裝工程范圍1.房屋地址：[具體房屋地址]2.房屋戶型：[詳細戶型結構]3.裝修面積：[建筑面積或套內面積]平方米4.裝修內容基礎裝修：包括但不限于拆除工程、水電改造工程、防水工程、泥瓦工程、木工工程、油漆工程等，具體施工工藝和質量標準按照國家及地方相關裝修規(guī)范執(zhí)行，并符合原《家裝合同》約定的標準。主材供應：乙方負責提供[列舉主要材料名稱及品牌、規(guī)格、型號等詳細信息]等主材，所供主材應符合國家質量標準及環(huán)保要求，并提供相應的質量合格證明文件。家具及軟裝配置：[詳細描述家具及軟裝的種類、數(shù)量、風格及配置要求等]（二）服務要求1.乙方應按照國家及地方相關裝修規(guī)范、行業(yè)標準以及原《家裝合同》約定的質量標準進行施工，確保家裝工程質量達到優(yōu)良水平。2.乙方應安排具備相應資質和經驗的施工人員進行施工，并確保施工人員遵守施工現(xiàn)場安全操作規(guī)程，保障施工安全。3.乙方應定期向甲方匯報工程進度，每周至少提供一次書面工程進度報告，包括已完成的工作內容、未完成的工作內容及原因、下周工作計劃等，以便甲方及時了解工程進展情況。4.乙方應積極配合甲方及相關部門的監(jiān)督檢查工作，對提出的問題及時整改落實。三、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對家裝工程的設計方案、施工進度、質量標準等進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。有權要求乙方按照本補充協(xié)議及原《家裝合同》的約定提供相關材料、設備及服務。有權知曉家裝工程的各項費用支出情況，對不合理的費用有權提出異議。2.義務按照本補充協(xié)議及原《家裝合同》的約定向乙方支付工程款。為乙方施工提供必要的便利條件，包括但不限于協(xié)調鄰里關系、提供施工用水用電等。及時對乙方提交的工程進度報告、設計方案、材料清單等文件進行審核，并在合理期限內給予答復。（二）乙方權利義務1.權利有權按照本補充協(xié)議及原《家裝合同》的約定收取工程款。有權要求甲方按照約定提供施工所需的相關資料和條件。在甲方未按照約定履行義務時，有權暫停施工，并要求甲方承擔相應的違約責任。2.義務嚴格按照本補充協(xié)議及原《家裝合同》約定的裝修范圍、質量標準、施工工藝、服務要求等進行施工，確保家裝工程按時、保質、保量完成。負責辦理施工過程中所需的各項審批手續(xù)，承擔因手續(xù)不全導致的一切法律責任。對施工過程中產生的垃圾及時清理，保持施工現(xiàn)場整潔衛(wèi)生。在工程竣工后，按照國家及地方相關規(guī)定及原《家裝合同》約定，向甲方提供完整的竣工資料，并負責辦理工程竣工驗收備案手續(xù)。四、工程款及支付方式（一）工程款調整1.原《家裝合同》約定的工程款總計為人民幣[X]元，現(xiàn)根據本補充協(xié)議約定的裝修內容變更，工程款調整為人民幣[X]元。調整后的工程款包含但不限于裝修工程費用、主材費用、家具及軟裝配置費用、管理費、稅費等一切與家裝工程相關的費用。2.如因甲方要求增加裝修內容或變更裝修標準導致工程款增加的，增加部分的費用由甲方另行支付；如因乙方原因導致工程款增加的，增加部分的費用由乙方自行承擔。（二）支付方式1.本補充協(xié)議簽訂后[X]日內，甲方向乙方支付工程款的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元。2.基礎裝修工程完成并經甲方驗收合格后[X]日內，甲方向乙方支付工程款的[X]%，即人民幣[X]元。3.主材全部進場并經甲方驗收合格后[X]日內，甲方向乙方支付工程款的[X]%，即人民幣[X]元。4.家具及軟裝配置完成并經甲方驗收合格后[X]日內，甲方向乙方支付工程款的[X]%，即人民幣[X]元。5.家裝工程竣工并經甲方驗收合格，雙方辦理完工程結算手續(xù)后[X]日內，甲方向乙方支付剩余工程款，即人民幣[X]元。（三）工程款支付憑證乙方應在每次收到工程款后[X]日內向甲方提供合法有效的發(fā)票，作為工程款支付憑證。否則，甲方有權拒絕支付相應款項，且不承擔任何違約責任。五、工期及工期延誤（一）工期1.本補充協(xié)議約定的家裝工程總工期為[X]天，自本補充協(xié)議簽訂之日起計算。具體開工日期以甲方書面通知為準，但乙方應提前做好施工準備工作。2.如因甲方原因導致工期延誤的，工期相應順延，乙方不承擔責任；如因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一天，乙方應按照工程款總額的[X]%向甲方支付違約金。如工期延誤超過[X]天的，甲方有權解除本補充協(xié)議，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照工程款總額的[X]%向甲方支付違約金。（二）工期延誤的通知及證明1.如出現(xiàn)工期延誤情況，乙方應在延誤發(fā)生后[X]小時內書面通知甲方，并說明延誤的原因和預計延誤的天數(shù)。2.乙方應提供相關證據證明工期延誤的原因，如因不可抗力導致工期延誤的，應提供氣象部門出具的證明文件；因甲方原因導致工期延誤的，應提供甲方簽字確認的數(shù)據或文件等。無正當理由未能提供有效證明的，視為乙方原因導致工期延誤。六、質量標準及驗收（一）質量標準1.家裝工程的質量標準應符合國家及地方現(xiàn)行的裝修工程質量驗收規(guī)范和標準，以及原《家裝合同》約定的質量標準。2.乙方提供的材料、設備應符合國家質量標準及環(huán)保要求，并與設計方案及合同約定一致。（二）驗收程序1.家裝工程各分項工程完成后，乙方應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后[X]日內組織驗收，驗收合格后雙方簽署分項工程驗收單。2.家裝工程竣工后，乙方應向甲方提交工程竣工報告，并提供完整的竣工資料。甲方應在接到竣工報告及竣工資料后[X]日內組織竣工驗收。如驗收合格，雙方簽署工程竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格為止，由此產生的費用由乙方承擔，且工期不順延。（三）隱蔽工程驗收1.隱蔽工程在隱蔽前，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后[X]日內組織驗收，經驗收合格并簽字確認后方可進行隱蔽施工。2.如甲方未按時參加隱蔽工程驗收的，乙方可自行組織驗收，驗收結果視為有效，但乙方應在驗收后[X]小時內將驗收情況書面通知甲方。七、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照本補充協(xié)議及原《家裝合同》的約定按時支付工程款的，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程的工程款及相應違約金，同時承擔乙方因停工造成的損失。2.如甲方擅自變更裝修內容或裝修標準，導致乙方無法按照原合同約定施工的，甲方應承擔由此增加的費用，并賠償乙方因此遭受的損失。3.如甲方未按照約定為乙方施工提供必要條件，導致工期延誤或工程質量問題的，甲方應承擔相應責任。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照本補充協(xié)議及原《家裝合同》約定的裝修范圍、質量標準、施工工藝、服務要求等進行施工，導致工程質量不合格的，乙方應負責無償返工直至合格為止，由此延誤的工期不順延，并承擔由此給甲方造成的損失。如因乙方原因導致工程質量問題給甲方造成人身傷害或財產損失的，乙方應承擔全部賠償責任。2.如乙方未按照約定的工期完成家裝工程，每延誤一天，應按照工程款總額的[X]%向甲方支付違約金。如工期延誤超過[X]天的，甲方有權解除本補充協(xié)議，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照工程款總額的[X]%向甲方支付違約金。3.如乙方擅自更換施工人員、施工材料或設備，甲方有權要求乙方立即改正，并承擔由此給甲方造成的損失。如乙方拒絕改正的，甲方有權解除本補充協(xié)議，并要求乙方返還已支付的工程款，同時乙方應按照工程款總額的[X]%向甲方支付違約金。4.如乙方未按照約定向甲方提供相關材料、設備及服務的，應承擔違約責任，按照未提供部分價值的[X]%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。八、爭議解決本補充協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本補充協(xié)議自雙方簽