酒店地毯更換施工合同鑒于甲方擁有或租賃位于[酒店地址]的酒店，酒店內部分區(qū)域地毯已使用多年，出現磨損、污漬、老化等問題，需要進行更換。乙方具備地毯更換施工的專業(yè)能力和資質，愿意按照以下條款和條件承攬該項目的地毯更換施工工作。甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：第一條項目概況項目名稱：酒店地毯更換施工項目地點：[酒店地址]施工范圍：包括大堂、客房、會議室、餐廳等區(qū)域的地毯更換，地毯總面積約為[地毯總面積]平方米。具體施工區(qū)域及面積詳見附件一：施工區(qū)域及面積清單。施工內容：地毯拆除（包括舊地毯的切割、搬運和清運）、地面處理（對施工區(qū)域進行清潔、打磨、平整等處理）、地毯鋪設（包括地毯的裁剪、拼接、固定、壓邊等）、清潔保潔（施工完成后對施工區(qū)域進行徹底清潔保潔）、竣工驗收。第二條合同價款及支付方式本合同項目總價款為人民幣[合同總價款]元（大寫：[合同總價款大寫]）。該價款包含但不限于地毯拆除、地面處理、地毯鋪設、清潔保潔、材料費、人工費、機械費、管理費、利潤、稅金及雙方約定的其他費用。甲方應向乙方支付合同總價款的[比例]%，即人民幣[預付款金額]元（大寫：[預付款金額大寫]），作為預付款。預付款應在合同簽訂后[天數]天內支付。地毯鋪設完成并經甲方初步驗收合格后，甲方應向乙方支付合同總價款的[比例]%，即人民幣[進度款金額]元（大寫：[進度款金額大寫]），作為進度款。進度款應在地毯鋪設完成并經甲方初步驗收合格后[天數]天內支付。項目竣工驗收合格后，甲方應向乙方支付合同總價款的[比例]%，即人民幣[尾款金額]元（大寫：[尾款金額大寫]），作為尾款。尾款應在項目竣工驗收合格后[天數]天內支付。乙方應在收到每筆款項前向甲方提供等額的發(fā)票。材料要求：乙方應按照甲方要求或雙方協商確定的地毯品牌、型號、顏色進行鋪設。地毯樣品應經甲方確認后方可進行采購和鋪設。乙方應提供地毯的材質證明、環(huán)保認證等相關資料。第三條合同工期合同工期：本合同項目的總工期為[合同工期]天，自[開工日期]起至[竣工日期]止。開工日期：[開工日期]竣工日期：[竣工日期]工期延誤：因甲方原因（如提供資料延遲、場地條件不符等）導致工期延誤的，工期相應順延，乙方不承擔延期責任。因乙方原因（如施工組織不當、人員設備不足等）導致工期延誤的，乙方應承擔違約責任，每延誤一天，應向甲方支付合同總價款[比例]%的違約金，但累計違約金不超過合同總價款的[比例]%。因不可抗力（如地震、洪水等）導致工期延誤的，工期相應順延，雙方互不承擔違約責任。第四條雙方責任甲方責任：負責提供施工區(qū)域的相關資料，包括建筑結構圖、水電圖等。負責協調施工區(qū)域內的其他相關單位，為乙方施工提供便利。負責對乙方施工人員進行安全教育和管理工作。負責按照合同約定支付合同價款。負責組織竣工驗收。乙方責任：嚴格按照合同約定的施工范圍、內容和工期進行施工。負責提供施工所需的人員、設備、材料等，并確保其質量符合合同要求。負責施工現場的安全管理工作，承擔因施工原因造成的安全事故的全部責任。負責施工過程中的垃圾清理和保潔工作。負責與甲方及酒店管理人員進行溝通協調。負責在施工過程中采取必要的措施，減少對酒店正常運營的影響。負責在項目竣工驗收合格后，向甲方移交完整的施工記錄和資料。第五條驗收標準及程序驗收標準：本項目的驗收標準按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和合同約定執(zhí)行。驗收程序：乙方施工完成后，應向甲方提出竣工驗收申請。甲方應在收到驗收申請后[天數]天內組織竣工驗收。驗收合格的，雙方簽署竣工驗收報告。驗收不合格的，甲方應向乙方提出整改意見，乙方應在[天數]天內完成整改，并重新申請驗收。第六條質量保證質量標準：乙方保證所施工的地毯鋪設質量符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和合同約定。保修期：本項目保修期為[保修期]年，自竣工驗收合格之日起計算。保修范圍：保修期內，因乙方施工質量原因造成的質量問題，乙方應負責免費維修或更換。第七條違約責任甲方違約責任：未按合同約定支付合同價款的，每逾期一天，應向乙方支付應付未付款項[比例]%的違約金。無故拖延竣工驗收的，每逾期一天，應向乙方支付合同總價款[比例]%的違約金。乙方違約責任：未按合同約定工期竣工的，每延誤一天，應向甲方支付合同總價款[比例]%的違約金。施工質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方進行整改，并承擔由此產生的費用。因乙方原因造成甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。第八條不可抗力不可抗力定義：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、洪水、戰(zhàn)爭等。不可抗力處理：因不可抗力導致合同無法履行的，雙方應協商解決，并可根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任。第九條爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，依法向[法院名稱]提起訴訟。第十條