建筑施工合同代理訴訟詞范文好的，作為一名資深文章作者，我將為您撰寫一份建筑施工合同代理訴訟詞的范文。這份范文力求專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，結(jié)構(gòu)清晰，并注重其實用價值。---建筑施工合同糾紛案件代理訴訟詞尊敬的審判長、審判員：根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定，[某某律師事務(wù)所名稱]接受本案[原告/被告，即委托人名稱]的委托，指派本律師擔(dān)任其與[對方當(dāng)事人名稱]就[案號，如有]建筑施工合同糾紛一案的訴訟代理人。接受委托后，本代理人詳細查閱了本案卷宗材料，認(rèn)真研究了相關(guān)法律規(guī)定，并多次與委托人進行溝通，對本案有了全面且深入的了解?，F(xiàn)結(jié)合庭審調(diào)查，發(fā)表如下代理意見，請合議庭予以充分考慮：一、案件基本事實與爭議焦點（一）案件基本事實簡述簡述合同簽訂背景、時間、主要內(nèi)容（如工程名稱、地點、范圍、工期、合同價款、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。簡述合同履行情況（如開工時間、施工進展、是否存在設(shè)計變更、已付款項、停工情況等關(guān)鍵節(jié)點事實）。簡述糾紛發(fā)生的起因（如工程款支付爭議、工程質(zhì)量異議、工期延誤索賠等）。（本部分應(yīng)簡明扼要，突出與爭議焦點相關(guān)的事實，避免冗余。）（二）本案主要爭議焦點歸納根據(jù)雙方訴辯主張及證據(jù)材料，本代理人認(rèn)為本案的主要爭議焦點在于：1.關(guān)于涉案工程款的支付條件是否成就及應(yīng)付金額的認(rèn)定問題；2.關(guān)于被告（或原告，視情況而定）主張的工程質(zhì)量問題是否成立及責(zé)任承擔(dān)問題；3.關(guān)于工期延誤的責(zé)任歸屬及損失賠償問題（如有）；4.（其他與本案相關(guān)的具體爭議焦點，如合同效力、違約金調(diào)整等）。二、關(guān)于本案的代理意見本代理人將圍繞上述爭議焦點，結(jié)合事實與法律，逐一闡述代理意見：（一）關(guān)于涉案工程款的支付條件已成就及應(yīng)付金額的認(rèn)定1.合同依據(jù)：雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》（合同編號：XXXX號，以下簡稱“涉案合同”）第X條明確約定了工程款的支付節(jié)點、支付比例及結(jié)算方式。根據(jù)該約定，[闡述具體支付條件，如工程竣工驗收合格、提交完整結(jié)算資料后多少日內(nèi)發(fā)包人審核完畢并支付至結(jié)算價的百分之多少等]。2.事實依據(jù)：*涉案工程已于[日期，如無法提供精確日期，可表述為“某年某月某日”]經(jīng)[發(fā)包人/監(jiān)理單位/相關(guān)主管部門]驗收合格，并已實際交付使用（或已滿足合同約定的結(jié)算條件）。對此，我方已提交[竣工驗收報告/交付證明/使用記錄等證據(jù)名稱]予以證實。*我方已于[日期]向?qū)Ψ教峤涣送暾墓こ探Y(jié)算報告及相關(guān)資料，結(jié)算總價為人民幣[具體金額，可用“某某萬元”表示]。對方已于[日期]簽收該結(jié)算資料，但截至起訴之日，對方未在合同約定的審核期限內(nèi)（或合理期限內(nèi)）提出異議，亦未完成審核并支付相應(yīng)工程款。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第二十一條（或相關(guān)法律條文）之規(guī)定，當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，人民法院應(yīng)予支持。*（如對方已審核但對金額有異議）即便按照對方提出的審核意見，其核減理由亦不能成立。具體而言，[針對對方核減項逐一進行反駁，如工程量計算錯誤、單價套用不當(dāng)、取費標(biāo)準(zhǔn)有誤等，并引用合同約定、簽證單、圖紙等證據(jù)支持]。3.法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》第七百八十八條、第七百九十九條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第十九條、第二十條、第二十一條等相關(guān)規(guī)定，均明確了工程價款的結(jié)算依據(jù)和支付原則。4.結(jié)論：涉案工程的付款條件已成就，被告（或原告，視情況而定）應(yīng)向我方支付剩余工程款人民幣[具體金額]元，并承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任（如合同有約定，可主張逾期付款利息或違約金）。（二）關(guān)于被告（或原告，視情況而定）主張的工程質(zhì)量問題的抗辯不能成立1.工程已驗收合格，質(zhì)量符合約定：如前所述，涉案工程已通過竣工驗收，表明工程質(zhì)量符合合同約定及國家強制性標(biāo)準(zhǔn)。對方在驗收合格后再行提出質(zhì)量異議，有違誠信原則，其主張不應(yīng)得到支持。2.質(zhì)量問題的性質(zhì)與責(zé)任：*（如對方提出的是保修范圍內(nèi)的質(zhì)量缺陷）我方認(rèn)可在法定或約定的保修期限內(nèi)，對因施工原因造成的質(zhì)量缺陷承擔(dān)保修責(zé)任，但這不能成為對方拒付工程款的理由。工程款支付與保修責(zé)任是兩個不同的法律關(guān)系。*（如對方提出的質(zhì)量問題不存在或非我方原因造成）對方主張的所謂“質(zhì)量問題”，[闡述該問題是否客觀存在，如不存在，指出其證據(jù)不足；如存在，分析原因，是設(shè)計缺陷、業(yè)主提供材料問題、使用不當(dāng)還是不可抗力等，并提交相關(guān)證據(jù)予以證明]，并非我方施工原因所致，我方不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。3.證據(jù)反駁：對方提交的關(guān)于質(zhì)量問題的證據(jù)[證據(jù)名稱]，[指出該證據(jù)的瑕疵，如系單方委托鑒定、鑒定程序不合法、鑒定依據(jù)不足、照片無法證明關(guān)聯(lián)性及時效性等]，不足以證明其主張。4.結(jié)論：對方以工程質(zhì)量問題為由拒付工程款的抗辯理由不能成立，其應(yīng)支付拖欠的工程款。對于非我方原因造成的質(zhì)量問題，我方不承擔(dān)責(zé)任；對于保修范圍內(nèi)的合理請求，我方愿意在收到工程款后依法依規(guī)履行保修義務(wù)。（三）關(guān)于工期延誤的責(zé)任歸屬及損失賠償問題（如有）1.我方不存在工期延誤的違約行為，或工期延誤系對方原因造成：*涉案工程實際開工日期為[日期]，合同約定工期為[天數(shù)]天。工程于[日期]竣工，表面上看似超出合同工期，但該延誤系由[對方原因，如未按約定提供施工場地、未及時支付工程進度款、設(shè)計變更、指令錯誤、供料延遲、停水停電等非承包人原因]造成。*對此，我方已提交[工期簽證單、工作聯(lián)系單、付款憑證、設(shè)計變更通知、會議紀(jì)要等證據(jù)名稱]予以證實，證明我方曾就上述影響工期的事件向?qū)Ψ教岢龉て陧樠由暾?，對方已[簽收/認(rèn)可/未在合理期限內(nèi)答復(fù)]。根據(jù)涉案合同第X條關(guān)于工期順延的約定及《民法典》第五百九十條之規(guī)定，因不可抗力或非承包人原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期應(yīng)相應(yīng)順延，承包人不承擔(dān)違約責(zé)任。2.（如對方主張工期索賠）對方主張的工期損失缺乏事實和法律依據(jù)：*對方未能提供充分證據(jù)證明其實際損失的具體構(gòu)成及金額。*即便存在所謂損失，該損失亦系其自身原因或不可歸責(zé)于我方的原因造成，與我方無關(guān)。3.結(jié)論：我方不應(yīng)承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任；對方提出的工期損失賠償請求應(yīng)予駁回。（或：工期延誤的責(zé)任完全在于對方，其應(yīng)賠償我方因此遭受的停工窩工損失等）。（四）關(guān)于[其他爭議焦點，如合同效力問題]*（根據(jù)案件具體情況，參照上述論證方式，清晰、有條理地闡述觀點，并引用相應(yīng)的合同條款和法律依據(jù)。）三、關(guān)于證據(jù)的說明為支持我方主張，本代理人已向法庭提交了包括但不限于以下證據(jù)：1.《建設(shè)工程施工合同》及相關(guān)補充協(xié)議，證明雙方合同關(guān)系及權(quán)利義務(wù)約定；2.工程竣工驗收報告、竣工圖，證明工程質(zhì)量合格及完工情況；3.工程結(jié)算書、工程量簽證單、設(shè)計變更單、材料認(rèn)價單，證明工程價款的構(gòu)成；4.工程款支付憑證，證明對方已付款情況及欠付金額；5.工作聯(lián)系單、會議紀(jì)要、工期簽證等，證明工期順延及工程履行中的其他事實；6.（其他與本案事實相關(guān)的證據(jù)）。上述證據(jù)來源合法、內(nèi)容真實，與本案具有直接關(guān)聯(lián)性，足以形成完整的證據(jù)鏈，證明我方的訴訟請求（或反駁對方的訴訟請求）。四、總結(jié)陳詞綜上所述，本代理人認(rèn)為，[概括核心觀點，如：涉案工程已滿足付款條件，原告（或我方當(dāng)事人）主張的工程款數(shù)額有合同和事實依據(jù)；被告（或?qū)Ψ疆?dāng)事人）提出的質(zhì)量抗辯及工期索賠缺乏事實和法律支撐，不能成立]。為維護我方當(dāng)事人的合法權(quán)益，懇請貴院在查明事實的基礎(chǔ)上，充分采納本代理人的上述代理意見，依法作出公正判決，支持我方當(dāng)事人的全部（或部分）訴訟請求。此致[受理案件的人民法院全稱]代理人：[律師姓名][律師事務(wù)所名稱][日期：某年某月某日]---使用說明與注意事項：1.【】內(nèi)的內(nèi)容為提示性或待填充內(nèi)容：使用者應(yīng)根據(jù)案件的具體情況進行修改、刪除或補充，確保信息的準(zhǔn)確性和針對性。2.事實是基礎(chǔ)，證據(jù)是關(guān)鍵：訴訟詞中的每一個觀點都應(yīng)有相應(yīng)的事實和證據(jù)支持。在撰寫前，務(wù)必對案情和證據(jù)進行全面梳理。3.法律適用要準(zhǔn)確：引用的法律條文應(yīng)確保現(xiàn)行有效，并與所闡述的觀點緊密相關(guān)。4.邏輯清晰，層次分明：按照爭議焦點逐一展開論述，論證過程