1、工程招投標(biāo)的強(qiáng)制招標(biāo)范圍：1、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目；4、法律或者國務(wù)院對必須進(jìn)行招標(biāo)的其他項目的。施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算彳在50萬元人民幣以上的；低于前面的標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。何為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)：公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的的方式邀請不特定法人或者其他組織投標(biāo)；邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方

2、式邀請?zhí)囟ǚㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。工程施工公開招標(biāo)的程序：建設(shè)工程項目報建審查招標(biāo)人招標(biāo)資質(zhì)招標(biāo)申請編制資格預(yù)審文件和招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告投標(biāo)人資格預(yù)審對預(yù)審合格的投標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件組織踏現(xiàn)場、召開招標(biāo)預(yù)備會接受投標(biāo)人遞交的投標(biāo)書公開開標(biāo)評標(biāo)中標(biāo)通知書與中標(biāo)人簽訂合同資格預(yù)審的程序：發(fā)布資格預(yù)審?fù)ǜ姘l(fā)出資格預(yù)審文件（資格預(yù)審的內(nèi)容包括基本資格與審核專業(yè)資格預(yù)審審查）對潛在投標(biāo)人的資格的審查和審定（重點(diǎn)是專業(yè)資格預(yù)審查）發(fā)出預(yù)審合格通知書（申請人過多時，選中不少于7家）投標(biāo)有效期：指為保證招標(biāo)人有足夠的時間在開標(biāo)后完成評標(biāo)、定標(biāo)、合同簽訂等工作而要求投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件在一定時間內(nèi)保持有效的期限，

3、該期限由招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明，從提交投標(biāo)文件的截止之日起算。在投標(biāo)人須知前附表規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)，投標(biāo)人不得要求撤銷或修改其投標(biāo)文件。投標(biāo)單位在投標(biāo)前一般需要做哪些方面的工作：1、獲取信息并確定信息的可靠性2、對業(yè)主進(jìn)行必要的調(diào)查分析3、投標(biāo)方向的選擇，從承包市場情況、競爭形勢，確定自己在投標(biāo)中的競爭性和中標(biāo)可能性，從承包商自身情況和業(yè)主的情況以及工程特點(diǎn)性質(zhì)等方面，制定承包商經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略。什么是不平衡報價法；如何應(yīng)用不平衡報價法？不平衡報價法是指一個工程項目的投標(biāo)報價，在總價基本確定后，如何調(diào)整內(nèi)部各個分項目的報價，以達(dá)到既不提高總價，不影響中標(biāo)，又能在結(jié)算時得到更理想的經(jīng)驗效益的目的。

4、應(yīng)用：1前高后低：對于早期結(jié)賬收回工程款的項目單價可以報高價，以利于資金周轉(zhuǎn)。對后期項目單價適當(dāng)降低?？⒐ず笠淮谓Y(jié)算的不適用。2.工程量可能增加的報高價，工程量可能減少的項目單價適當(dāng)降低。適用于按工程量清單報價、按實際完成工程量結(jié)算工程款的工程。3.圖紙內(nèi)容不明確的或有錯誤的，估計修改后工程量要增加的，提高單價。反之，適當(dāng)降低。4.沒有工程量只填報單價的項目，其單價宜高，這樣不影響總的投標(biāo)報價，又能更多獲利。5.對于暫定項目，其實施的可能性大的項目，價格可定高價；不一定實施的可定低價6.計日工一般可稍高于工程單價表中的工資單價。計日工不屬于承包有效合同總價的范圍，發(fā)生時實報實銷，也可多獲利。7

5、.量大價高的提高報價。適用于采用單價合同的項目。什么是多方案報價；什么是增加備選方案報價法？多方案報價是投標(biāo)人針對招標(biāo)文件中的某些不足，提出有利于業(yè)主的替代方案（備選方案），用合理化建議吸引業(yè)主爭取中標(biāo)的一種投標(biāo)技巧。增加備選方案報價法：有時招標(biāo)文件規(guī)定，可以提一個建議方案，即可以修改原設(shè)計方案。提出一個備選方案。如果招標(biāo)文件明確規(guī)定不接受備選方案，則不可采取。簡述評標(biāo)委員會的組成及要求：不評標(biāo)委員會由招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的代表，以及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。委員會組成人員，由招標(biāo)人從省級以

6、上人民政府有關(guān)部門提供的專家名冊或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的專家?guī)靸?nèi)的相關(guān)專家名單中確定，確定方式可以采取隨機(jī)抽取或者直接確定的方式。評標(biāo)委員會成員應(yīng)該客觀，公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。簡述定標(biāo)依據(jù)：評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件提交評標(biāo)報告，推薦的中標(biāo)候選人應(yīng)當(dāng)限定在一至三人，并標(biāo)明排列順序。招標(biāo)人根據(jù)報告確定中標(biāo)人。簡述債權(quán)人的代位權(quán)和撤銷權(quán)的概念：債權(quán)人的代位權(quán)，是指債權(quán)人為了保障其債權(quán)不受損害，而以自己的名義代替?zhèn)鶆?wù)人形式債券的權(quán)利。代位權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。債權(quán)人的撤銷權(quán)，是指債權(quán)人對于債務(wù)人危害其債權(quán)實現(xiàn)的不當(dāng)行為

7、，有請求人民法院予以撤銷的權(quán)力。債務(wù)人以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害，并且受讓方知道該情形，債權(quán)人也可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。債權(quán)人行使撤銷權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人承擔(dān)。撤銷權(quán)自債務(wù)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使，五年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。簡述合同履行中的抗辯權(quán)的概念：抗辯權(quán)是指在雙務(wù)合同中，當(dāng)事人一方有依法對抗對方要求或否認(rèn)對方權(quán)利主張的權(quán)利。分為同時履行抗辯權(quán)，當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，沒有先后順序的，應(yīng)當(dāng)同時履行。后履行抗辯權(quán)，當(dāng)事人互負(fù)債務(wù)，有先后順序，先履行一方未履行的，后履行一方有權(quán)拒絕其魯行要求。不安抗辯權(quán)，也稱為先履行抗辯權(quán)，在應(yīng)當(dāng)先履行的雙務(wù)

8、合同履行過程中，當(dāng)事人一方根據(jù)合同規(guī)定應(yīng)向?qū)Ψ较葹槁男泻贤x務(wù)，但在其履行合同義務(wù)之前，如果發(fā)現(xiàn)對方的財產(chǎn)狀況明顯惡化或者其履行合同義務(wù)的能力明顯降低甚至喪失，致使其難以履行合同給付義務(wù)時，可拒絕先為履行自己合同義務(wù)權(quán)利。固定總價合同適用的范圍：固定總價合同適用于工程量小，工期短，估計在施工過程中環(huán)境因素變化小，工程條件穩(wěn)定并合理；工程設(shè)計詳細(xì)，圖紙完整、清楚，工程任務(wù)和范圍明確；工程結(jié)構(gòu)和技術(shù)簡單，風(fēng)險??；投標(biāo)期相對寬裕，承包商可以由充足時間詳細(xì)考察現(xiàn)場、復(fù)核工程量，分析招標(biāo)文件，擬定施工計劃。1.簡述組成施工合同的文件及優(yōu)先解釋順序：（1）施工合同協(xié)議書；（2）中標(biāo)通知書；（3）投標(biāo)書及其

9、附錄；（4）施工合同專用條款及其附件；5）施工合同通用條款；（6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；（7）圖紙；（8）已標(biāo)價的工程量清單或預(yù)算書；（9）其他合同文件。因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用及延誤的工期應(yīng)如何承擔(dān)：（1）永久工程、已運(yùn)至施工現(xiàn)場的材料和工程設(shè)備的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔(dān)；（2）發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（3）承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān)；（4）因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù)，已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的，應(yīng)當(dāng)順延工期，由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān)，停工期間必須支付的工人工資由發(fā)

10、包人承擔(dān)；（5）承包人在停工期間按照發(fā)包人要求照管，清理和修復(fù)工程的費(fèi)用，由發(fā)包人承擔(dān)；（6）因不可抗力引起或?qū)⒁鸸て谘诱`，發(fā)包人要求趕工的，由此增加的趕工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。什么是索賠？按照索賠的目的是如何分類：索賠是合同雙方依據(jù)合同約定維護(hù)自身合法利益的行為，它的性質(zhì)屬于經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償行為，而非懲罰。索賠是以合同為基礎(chǔ)和依據(jù)的，通用合同中索賠是雙向的，既包括承包人向發(fā)包人的索賠，也包括發(fā)包人向承包人的索賠。按索賠目的分類，分為工期索賠和費(fèi)用索賠。如何利用網(wǎng)絡(luò)分析中的非承包商原因的延誤時間T和影響工作的總時差之間的關(guān)系確定工期索賠值？若T>TF=0,說明該工作為關(guān)鍵工作，該工作延誤時間T,必

11、然會造成總工期拖延T,因此，總延誤的時間T為批準(zhǔn)順延的工期，即為工期索賠值；若TF>T>0,說明該工作為非關(guān)鍵工作，并且延誤時間小于該工作的總時差，因此，在干擾事件造成該工作延誤T時間后，該工作仍有TFT的機(jī)動時間，仍為非關(guān)鍵工作，不會影響總工期，總工期改變，沒有工期索賠。若T>TF>0.說明該工作為非關(guān)鍵工作，但延誤的時間超過了該工作的總時差，該工作變?yōu)殛P(guān)鍵工作，可以批準(zhǔn)延誤時間與時差的差值為工期索賠值。在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)分析時，對于發(fā)生多個干擾事件，影響多個工序的情況，在分析工期索賠值和乙方的誤工時間時，首先按照各工序計劃工作時間確定計劃工期A，然后計算包含非承包商責(zé)任延誤時間的延誤責(zé)任工期B,計算包含各種延誤責(zé)任時間的實際工期C,則B-A為對甲方索賠的工期時間，C-B為乙方延誤計劃工期的誤工時間。不可抗力事件發(fā)生時索賠的處理原則是什么？（1）永久工程、已運(yùn)至施工現(xiàn)場的材料和工程設(shè)備的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔(dān)；（2）發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（3）承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損