一級建造師之一建工程法規(guī)題庫包過題庫及答案（典優(yōu)）第一部分單選題(50題)1、特種設(shè)備使用單位應(yīng)當按照安全技術(shù)規(guī)范的要求，在檢查合格有效期屆滿前（）向特種設(shè)備檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1個月

【答案】：D

2、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，施工企業(yè)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，應(yīng)當及時向（）報告。

A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者建設(shè)行政主管部門

B.現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者項目負責(zé)人

C.現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者施工企業(yè)負責(zé)人

D.縣級以上人民政府或者建設(shè)行政主管部門

【答案】：C

3、下列行為中，屬于《招標投標法》明令禁止的“限制和禁止”的招標行為是（）。

A.招標文件要求投標人必須具有同類工程相關(guān)業(yè)績

B.招標文件要求投標人在本地區(qū)必須設(shè)有常年辦事機構(gòu)

C.招標文件要求投標人必須獲得過一定獎項

D.招標文件要求投標人必須獲得質(zhì)量標準體系的認證

【答案】：B

4、根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，人民法院應(yīng)當在立案之日起（）日內(nèi)將起訴狀副本發(fā)送被告。

A.3

B.5

C.7

D.15

【答案】：B

5、下列情形中,不符合施工現(xiàn)場臨時設(shè)施安全衛(wèi)生要求的是()。

A.施工現(xiàn)場使用的裝配式活動房屋應(yīng)當具有產(chǎn)品合格證

B.在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

C.施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置

D.職工的膳食、飲水、休息場所等應(yīng)當符合衛(wèi)生標準

【答案】：B

6、關(guān)于建筑起重機械安裝單位安全責(zé)任的說法,正確的是()。

A.安裝單位應(yīng)當與建設(shè)單位簽訂建筑起重機械安裝工程安全協(xié)議書

B.施工總承包企業(yè)不負責(zé)對建筑起重機械安裝工程專項施工方案進行審查

C.建筑起重機械安裝完畢后,建設(shè)主管部門應(yīng)當參加驗收

D.建筑起重機械安裝完畢后,安裝單位應(yīng)當自檢,出具自檢合格證明

【答案】：D

7、工程建設(shè)國家標準的制訂程序分為以下四個階段,下列的階段劃分中,正確的是（）。

A.征求意見、準備、送審和報批

B.準備、專家會審、征求意見和報批

C.專家會審、準備、征求意見和報批

D.準備、征求意見、送審和報批

【答案】：D

8、對于起重吊裝工程，施工企業(yè)編制專項施工方案后，經(jīng)（）簽字后實施。

A.施工企業(yè)項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師

B.施工企業(yè)技術(shù)負責(zé)人、建設(shè)單位負責(zé)人

C.施工企業(yè)技術(shù)負責(zé)人、總監(jiān)理工程師

D.建設(shè)單位負責(zé)人、總監(jiān)理工程師

【答案】：C

9、對法的效力層級的表述中，不正確的是()。

A.新法優(yōu)于舊法

B.特別法優(yōu)于一般法

C.民法至上

D.上位法優(yōu)于下位法

【答案】：C

10、王先生欲將其父母留給自己和妹妹的房產(chǎn)出售給李某。李某以為該房產(chǎn)僅為王先生所有，便與王先生簽訂了房屋買賣合同。對此，王先生應(yīng)承擔的主要義務(wù)是()。

A.辦理手續(xù)

B.驗收房產(chǎn)

C.權(quán)利瑕疵擔保

D.現(xiàn)實交付

【答案】：C

11、委托代理人為被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，()

A.無需通知被代理人

B.該轉(zhuǎn)托行為無效

C.應(yīng)當事先取得被代理人的同意

D.事后及時告知被代理人即可

【答案】：C

12、生產(chǎn)經(jīng)營單位使用涉及生命安全．危險性較大的特種設(shè)備，必須按照國家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，（），方可投入使用。

A.專業(yè)檢測機構(gòu)檢測合格，取得安全標志

B.專業(yè)檢測機構(gòu)檢測合格，報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準

C.專業(yè)檢驗機構(gòu)檢驗合格，申請安全使用證

D.健立專門安全管理制度，定期檢測評估

【答案】：A

13、關(guān)于工程建設(shè)強制性標準監(jiān)督規(guī)定，下列表述正確的是()。

A.建設(shè)項目規(guī)劃審查機關(guān)應(yīng)當對工程建設(shè)規(guī)劃階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督

B.監(jiān)理工程師應(yīng)當對工程勘察設(shè)計階段是否執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督

C.安全監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)對施工、監(jiān)理、驗收等階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督

D.安全監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)對工程建設(shè)各階段執(zhí)行安全強制性標準的情況實施監(jiān)督

【答案】：A

14、承諾應(yīng)當以通知的方式作出，但根據(jù)（）除外。

A.要約人拒絕履行的

B.承諾人撤銷承諾的

C.要約人撤銷要約的

D.交易習(xí)慣或者要約表明可以通過行為作出承諾的

【答案】：D

15、關(guān)于施工企業(yè)返修義務(wù)的說法，正確的是（）。

A.施工企業(yè)僅對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程負責(zé)返修

B.施工企業(yè)僅對竣工驗收不合格的工程負責(zé)返修

C.非施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，相應(yīng)的損失和返修費用由責(zé)任方承擔

D.對于非施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，施工企業(yè)不承擔返修的義務(wù)

【答案】：C

16、關(guān)于仲裁協(xié)議效力的說法，正確的是（）。2018真題

A.仲裁協(xié)議獨立存在，不受合同變更、撤銷、終止、無效等的影響

B.口頭的仲裁協(xié)議對當事人同樣有法律約束力

C.仲裁協(xié)議并不排除法院的司法管轄權(quán)

D.當事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)當請求仲裁委員會作出決定

【答案】：A

17、某地區(qū)擬建設(shè)一項大型工程項目，按照項目建設(shè)程序，該項目的可行性研究報告已上報給了國家具有審批權(quán)限的審批機構(gòu)。但在審查過程中，發(fā)現(xiàn)該項目沒有（），最終該項目未能通過。

A.項目招標計劃

B.項目施工組織設(shè)計

C.安全管理實施方案

D.合理用能的專題論證

【答案】：D

18、按照《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，必須招標范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目的重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在人民幣（）萬元以上的，必須進行招標。

A.30

B.50

C.80

D.200

【答案】：D

19、在正常使用條件下，基礎(chǔ)設(shè)施工程、房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程的最低保修期限為（）。2014

A.設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2個采暖期、供冷期

【答案】：A

20、建設(shè)單位應(yīng)當自工程竣工驗收合格之日起（）內(nèi),依照法律規(guī)定,向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)主管部門備案。

A.7日

B.10日

C.15日

D.30日

【答案】：C

21、根據(jù)《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》，各類施工作業(yè)需要排水的，（）。

A.由施工單位申請領(lǐng)取排水許可證

B.排水許可證期限可以超過施工期限

C.施工單位不得擅自加壓排放污水

D.城鎮(zhèn)排水主管部門可以收取排水許可費用

【答案】：C

22、某房地產(chǎn)開發(fā)公司在某市老城區(qū)擬開發(fā)的一住宅小區(qū)項目涉及到拆遷，則房地產(chǎn)公司申領(lǐng)施工許可證前，()。

A.拆遷工作必須全部完成

B.拆遷補償安置資金全部到位

C.拆遷工程量已完成50%

D.有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施

【答案】：D

23、下列工程可以適用聯(lián)合共同承包的項目是()。

A.大型建筑工程或者結(jié)構(gòu)復(fù)雜的建筑工程

B.投資主體眾多的建筑工程

C.投資風(fēng)險較大的建筑工程

D.建設(shè)周期短的建筑工程

【答案】：A

24、某工程施工過程中，監(jiān)理工程師以施工質(zhì)量不符合施工合同約定為由要求施工單位返工，但是施工單位認為施工合同是由建設(shè)單位與施工單位簽訂的，監(jiān)理單位不是合同當事人，不屬于監(jiān)理的依據(jù)。對此，正確的說法是（）。

A.監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)國家標準監(jiān)理，而不能以施工合同為依據(jù)監(jiān)理

B.施工合同是監(jiān)理工程師實施監(jiān)理的依據(jù)

C.施工合同是否作為監(jiān)理依據(jù)，要根據(jù)建設(shè)單位的授權(quán)

D.施工合同是否作為監(jiān)理依據(jù)，要根據(jù)上級建設(shè)行政主管部門的意見確定

【答案】：B

25、某施工單位以電子郵件的方式向某設(shè)備供應(yīng)商發(fā)出要約，該供應(yīng)商向施工單位提供了3個電子郵箱，并且沒有特別指定，則此要約的生效時間是（)。

A.該要約進入任一電子郵箱的首次時間

B.該要約進入3個電子郵箱的最后時間

C.該供應(yīng)商獲悉該要約收到的時間

D.該供應(yīng)商理解該要約內(nèi)容的時間

【答案】：A

26、甲、乙兩建筑公司于2012年3月10日組成一個聯(lián)合體去投標，在共同投標協(xié)議中約定：如果在施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題遭遇建設(shè)單位索賠，各自承擔索賠額的50%。2013年6月22日，甲建筑公司施工部分出現(xiàn)質(zhì)量問題，建設(shè)單位索賠80萬元。則下列說法正確的是（）。

A.由于是甲公司的原因?qū)е拢式ㄔO(shè)單位只能向甲公司主張權(quán)利

B.因約定各自承擔50%，故乙公司只應(yīng)當向建設(shè)單位承擔40萬元的賠償責(zé)任

C.如果建設(shè)單位向乙公司主張，則乙公司應(yīng)先對80萬元索賠額承擔責(zé)任

D.只有甲公司無力承擔，乙公司才應(yīng)先承擔全部責(zé)任

【答案】：C

27、某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設(shè)單位要求施工企業(yè)購買某品牌設(shè)備，理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長期合作關(guān)系。關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是()。

A.施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購

B.設(shè)計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受

C.建設(shè)單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受

D.施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求

【答案】：D

28、某建筑工程，業(yè)主投保了建筑工程一切險。工程竣工移交后。在合同約定保險期限內(nèi)發(fā)生地震，造成部分建筑物損壞，業(yè)主向保險公司提出索賠。則應(yīng)由()。

A.保險公司承擔全部損失

B.保險公司承擔除外責(zé)任以外的全部損失

C.業(yè)主自行承擔全部損失

D.業(yè)主和保險公司協(xié)商分擔損失

【答案】：C

29、下列關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的說法，錯誤的有（）。

A.建筑業(yè)企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì)，應(yīng)當按照其標準申請資質(zhì)等級

B.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期為5年

C.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿，應(yīng)當于資質(zhì)證書有效期屆滿3個月前申請延續(xù)

D.企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項，應(yīng)重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級

【答案】：A

30、根據(jù)《勞動法》，用人單位應(yīng)當對其進行定期健康檢查的是（）。

A.年滿16周歲未滿18周歲的勞動者

B.年滿10周歲未滿16周歲的勞動者

C.女工

D.在校學(xué)生進行勤工儉學(xué)者

【答案】：A

31、某施工企業(yè)與一倉儲中心簽訂了倉儲合同，合同約定：簽約后一周內(nèi)交付貨物，屆時合同生效；施工企業(yè)有權(quán)？……提取或…？提取貨物，關(guān)于該倉儲合同的說法，正確的是（）。2017真題

A.該倉儲合同簽訂即生效，不以交付為要件

B.如施工企業(yè)逾期提貨，其有權(quán)拒絕倉儲中心加收倉儲費

C.該施工企業(yè)向倉儲中心交付貨物時合同生效

D.如施工企業(yè)提前提貨，則有權(quán)要求倉儲中心減收倉儲費

【答案】：A

32、和解與調(diào)解相比較,其主要區(qū)別為()。

A.是否能夠經(jīng)濟、及時地解決糾紛

B.糾紛的解決有無第三方介人

C.是否利于維護雙方的合作關(guān)系

D.達成的協(xié)議是否具有強制執(zhí)行的效力

【答案】：B

33、2011年2月,下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同,所在單位不同意,其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是()。

A.趙先生2010年1月入職工企業(yè)后,該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書而勞動合同

B.張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作

C.王先生于1989年進入乙國有企業(yè)工作,2008年3月,該企業(yè)改制,王先生已年滿50歲

D.李女上已經(jīng)連續(xù)與內(nèi)企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同,再次續(xù)訂勞動合同時該企業(yè)將李女士提升為市場部部長

【答案】：A

34、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，建設(shè)單位未將保證安全施工的措施或者拆除工程的有關(guān)資料報送有關(guān)部門備案的，（）。

A.責(zé)令停止施工

B.責(zé)令限期改正，給予警告

C.處以罰款

D.責(zé)令停業(yè)整頓

【答案】：B

35、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責(zé)任公司股東會的職權(quán)不包括()。

A.決定公司的經(jīng)菅計劃和投資方案

B.審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算報告

C.對公司增加或減少注冊資本作出決議

D.修改公司章程

【答案】：A

36、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，建設(shè)單位對勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的強制性標準規(guī)定的要求的，責(zé)令限期改正，處以（）的罰款；造成重大事故，構(gòu)成犯罪的，對直接責(zé)任人員，依照《刑法》有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任；造成損失的，依法承擔賠償責(zé)任。

A.1萬元以上5萬元以下

B.5萬元以上10萬元以下

C.10萬元以上15萬元以下

D.20萬元以上50萬元以下

【答案】：D

37、甲公司與施工企業(yè)簽訂建筑材料買賣合同后，立即與生產(chǎn)廠家乙公司簽訂了購買合同。由于乙公司的資金短缺，無法保證向甲公司的供貨，致使施工企業(yè)未能及時收到建筑材料而停工，則施工企業(yè)的損失應(yīng)當()。

A.甲公司承擔

B.乙公司承擔

C.施工企業(yè)承擔

D.甲公司和乙公司連帶承擔

【答案】：A

38、下列與工程建設(shè)有關(guān)的規(guī)范性文件中，由國務(wù)院制定的是()。

A.招標公告發(fā)布暫行辦法

B.城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例

C.建筑法

D.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定

【答案】：B

39、根據(jù)《民法典》，除擔保合同另有約定之外，主合同無效的，擔保合同（）。2014

A.效力待定

B.可變更

C.無效

D.可撤銷

【答案】：C

40、張某在腳手架上施工時，發(fā)現(xiàn)部分扣件松動而可能倒塌，所以停止了作業(yè)，這屬于從業(yè)人員在行使（）。

A.知情權(quán)

B.拒絕權(quán)

C.緊急避險權(quán)

D.檢舉權(quán)

【答案】：C

41、下列關(guān)于招標人與中標人訂立合同的說法中，正確的是（）。

A.雙方應(yīng)自中標通知書發(fā)出之日起的15日內(nèi)訂立書面合同

B.合同的標的、質(zhì)量、價款、履行期限等主要條款應(yīng)當招標文件和中標人的投標文件的內(nèi)容一致

C.如果市場行情有變，雙方可就合同價款訂立補充協(xié)議

D.對經(jīng)過備案的中標合同的補充條款可作為結(jié)算工程款的依據(jù)

【答案】：B

42、某設(shè)備租賃公司將一臺已經(jīng)出租給某勞務(wù)公司的鋼筋切割機轉(zhuǎn)讓給某施工企業(yè),該切割機租賃還有3個月到期。轉(zhuǎn)讓合同約定當切割機租賃期限結(jié)束時勞務(wù)公司將其交付給該施工企業(yè)。該買賣合同中切割機的交付方式為()。

A.簡易交付

B.擬制交付

C.指示交付

D.占有改定

【答案】：C

43、在正常使用條件下，以下關(guān)于建設(shè)工程最低保修期限的說法，符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的是（）。

A.外墻面的防滲漏為5年

B.供熱與供冷系統(tǒng)為2年

C.屋面防水工程為3年

D.地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程為永久

【答案】：A

44、按照上位法與下位法的法律地位與效力，下列說法中錯誤的是()。

A.《建筑法》高于《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》

B.《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》高于《注冊建造師管理規(guī)定》

C.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》高于《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》

D.《北京市建筑市場管理條例》高于《河北省建筑市場管理條例》

【答案】：D

45、關(guān)于保險索賠的說法，正確的是()。

A.保險事故發(fā)生后，索賠時僅需被保險人向保險人提供與確認保險事故有關(guān)的證明和資料

B.保險單上載明的保險財產(chǎn)沒有全部損失，但其損害程度已無法修理，只能按照部分損壞進行索賠

C.保險事故發(fā)生后，投保人應(yīng)當及時通知保險人

D.如果一個建設(shè)工程項目，同時由多家保險人承保，則應(yīng)當平均分配賠償金額

【答案】：C

46、《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，除招標投標違法行為外，建筑市場誠信行為記錄信息公布的時間為行政處罰決定作出后的（）日內(nèi)。

A.30

B.20

C.15

D.7

【答案】：D

47、王某在擔任某工程項目經(jīng)理期間，帶領(lǐng)項目組技術(shù)人員，經(jīng)過多次試驗完成了對某種施工機械的技術(shù)改造，并準備申請專利。與現(xiàn)有技術(shù)相比，該實用新型具有突出的實質(zhì)性特點和顯著進步，具備了()。

A.新穎性

B.創(chuàng)造性

C.實用性

D.專有性

【答案】：B

48、根據(jù)《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》，建設(shè)單位應(yīng)當在工程竣工驗收后()內(nèi)，向城建檔案館送一套符合規(guī)定的建設(shè)工程檔案。（2012）

A.6個月

B.3個月

C.9個月

D.1年

【答案】：B

49、甲公司與乙運輸公司簽訂了多式聯(lián)運合同，應(yīng)甲要求，乙開具了可轉(zhuǎn)讓多式聯(lián)運單據(jù)。甲隱瞞了所運物品為危險物等相關(guān)信息，也未履行妥善包裝的義務(wù)，且不久就將這份合同轉(zhuǎn)讓給了丙公司。運輸期間該物品發(fā)生自燃，導(dǎo)致運輸工具損毀。對此，下列說法中正確的是()。

A.丙應(yīng)對此承擔損害賠償責(zé)任

B.乙應(yīng)賠償甲的損失

C.甲應(yīng)對此承擔損害賠償責(zé)任

D.乙應(yīng)賠償丙的損失

【答案】：C

50、下列關(guān)于注冊商標的說法正確的有（）。

A.注冊商標的有效期為20年

B.注冊商標的有效期自申請之日起計算

C.注冊商標有效期滿，需要繼續(xù)使用的，應(yīng)當在期滿前12個月內(nèi)申請續(xù)展注冊

D.未在期滿前12個月申請續(xù)展注冊，可給予3個月寬展期

【答案】：C

第二部分多選題(50題)1、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，以下關(guān)于保修范圍及其在正常使用條件下各自對應(yīng)的最低保修期限的表述，正確的是()。

A.屋面防水工程最低保修期限為5年

B.供熱與供冷系統(tǒng)最低保修期限為3個采暖期、供冷期

C.房間和外墻面的防滲漏工程最低保修期限為4年

D.給水排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程最低保修期限為2年

E.房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程最低保修期限為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限

【答案】：AD

2、關(guān)于《企業(yè)所得稅法》中征稅對象的說法,正確的有()

A.居民企業(yè)來源于境外的所得

B.居民企業(yè)來源于中國境內(nèi)的所得

C.設(shè)立機構(gòu)、場所的非居民企業(yè),其機構(gòu)、場所來源于中國境內(nèi)的所得

D.未設(shè)立機構(gòu)、場所的非居民企業(yè)來源于中國境外的所得

E.在中國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所的非居民企業(yè),其發(fā)生在中國境外但與其所設(shè)機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的所得

【答案】：ABC

3、根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應(yīng)當自建設(shè)工程（）起計算。

A.合同訂立之日

B.實際竣工之日

C.開工之日

D.保修期屆滿之日

E.合同約定竣工之日

【答案】：B

4、《仲裁法》可以解決（）糾紛。

A.未成年人保護

B.建設(shè)合同

C.刑事判決

D.繼承

E.買賣合同

【答案】：B

5、投標有效期內(nèi)，投標人有（）行為的，其投標保證金予以沒收。

A.撤回投標文件

B.補充投標文件

C.放棄中標

D.澄清投標文件

E.說明投標文件

【答案】：AC

6、下列關(guān)于納稅人及繳納個人所得稅說法正確的是（）。

A.在中國境內(nèi)有住所的個人，從境外取得的所得應(yīng)繳納個人所得稅

B.在中國境內(nèi)無住所而在一個納稅年度內(nèi)居住累計滿183天的個人，為居民個人

C.在中國境內(nèi)無住所又不居住的個人，從中國境內(nèi)取得的所得需要繳納個人所得稅

D.在中國境內(nèi)無住所而在一個納稅年度境內(nèi)居住累計不滿183天的個人，從中國境內(nèi)取得的所得不需繳納個人所得稅

E.個人所得稅率適用3%至45%的超額累進稅率

【答案】：ABC

7、施工作業(yè)人員應(yīng)當享有的安全生產(chǎn)權(quán)利有()。（2015）

A.獲得防護用品權(quán)

B.獲得保險賠償權(quán)

C.拒絕違童指揮權(quán)

D.安全生產(chǎn)決策權(quán)

E.緊急避險權(quán)

【答案】：ABC

8、關(guān)于代理的說法，以下哪項選項是正確的()。

A.代理人需要轉(zhuǎn)委托第三人代理的，應(yīng)當取得被代理人的同意或者追認

B.同一代理事項有數(shù)位代理人的，應(yīng)當推選牽頭人

C.作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止

D.表見代理是有權(quán)代理

E.為了維護被代理人的利益，代理人可直接轉(zhuǎn)托他人代理

【答案】：AC

9、（2019年真題）根據(jù)《招標投標法實施條例》關(guān)于投標保證金的說法，正確的有（）

A.投標保證金有效期應(yīng)當與投標有效期一致

B.投標保證金不得超過招標項目估算價的2%

C.兩階段招標中要求提交投標保證金的，應(yīng)當在第一階段提出

D.招標人應(yīng)當在中標通知書發(fā)出后，5日內(nèi)退還中標人的投標保證金

E.未中標的投標人的投標保證金及銀行同期存款利息，招標人最遲應(yīng)當在書面合同簽訂后5日內(nèi)退還

【答案】：AB

10、某安裝工程項目于2005年2月15日開工，合同約定的竣工日期是同年6月30日。實際竣工日斯為7月5日，并于7月15日投入使用。試車考核期從7月15日開始，期間在8月20日至9月20曰因故停止運行，9月21日恢復(fù)。則下列關(guān)于該項耳投保的安裝工程一切險保險期限的說法中，正確的有（）。

A.試車考核期的保險責(zé)任至10月15日

B.試車考核期的保險責(zé)任至11月15日

C.維修期應(yīng)從6月30日開始算

D.維修期應(yīng)從7月15日開始算

E.保險責(zé)任可以拖延至3年的維修期滿日

【答案】：AD

11、關(guān)于施工許可制度和開工報告制度的說法，正確的有（）。

A.實行開工報告批準制度的工程，必須符合國務(wù)院的有關(guān)規(guī)定

B.建設(shè)單位領(lǐng)取施工許可證后因故不能近期開工的，最多可延期6個月

C.建設(shè)工程因故中止施工滿一年的，恢復(fù)施工前應(yīng)報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證

D.實行開工報告批準制度的工程，因故不能近期開工超過6個月的工程，應(yīng)當重新辦理開工報告審批手續(xù)

E.實行開工報告批準制度的工程，其開工報告主要反映的是施工企業(yè)應(yīng)具備的開工條件

【答案】：ABCD

12、根據(jù)《民法典》規(guī)定，下列關(guān)于訴訟時效中斷的說法，正確的有（）。

A.在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)，因不可抗力原因，產(chǎn)生訴訟時效中斷

B.訴訟時效中斷，即訴訟時效期間暫時停止計算

C.權(quán)利人向義務(wù)人提出履行請求，產(chǎn)生訴訟時效中斷

D.權(quán)利人提起訴訟或者申請仲裁，產(chǎn)生訴訟時效中斷

E.訴訟時效中斷，從中斷終結(jié)時起，訴訟時效期間重新起算

【答案】：CD

13、第二審人民法院經(jīng)審理,對上訴案件的處理原則有()。

A.判決認定事實清楚,適用法律正確的,判決駁回上訴,維持原判決

B.原判決認定事實錯誤,或者原判決認定事實不清,證據(jù)不足的,依法改判

C.判決適用法律錯誤的,裁定撤銷原判決,發(fā)回原審人民法院重審

D.原判決認定違反法定程序,可能影響案件正確判決的,裁定撤銷原判決,發(fā)回原審人民法院重審

E.案件依法重審,當事人對重審案件的判決、裁定不服的,可以上訴

【答案】：AD

14、（2019年真題）民事訴訟的基本特征有()。

A.自愿性

B.保密性

C.公權(quán)性

D.程序性

E.強制性

【答案】：CD

15、下列關(guān)于建筑企業(yè)資質(zhì)違法行為需要被“吊銷”資質(zhì)的情形有()。

A.建筑企業(yè)超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的

B.建筑企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出借資質(zhì)證書允許他人以自己的名義承攬工程，情節(jié)嚴重的

C.承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的

D.對認定有違法分包行為的施工單位，情節(jié)嚴重的

E.以欺騙手段取得資質(zhì)證書承攬工程的

【答案】：BD

16、根據(jù)《建設(shè)部關(guān)于修改〈建筑工程施工許可辦法〉決定》,對于未取得施工許可證或者為規(guī)避辦理施工許可證將工程項目分解后擅自施工的,可以實施的行政處罰包括()

A.責(zé)令改正

B.停止施工

C.罰款

D.吊銷營業(yè)執(zhí)照

E.暫扣營業(yè)執(zhí)照

【答案】：ABC

17、根據(jù)《社會保險法》,失業(yè)人員從失業(yè)保險基金中領(lǐng)取失業(yè)保險金應(yīng)符合的條件有()。

A.本人已經(jīng)進行失業(yè)登記,并有求職要求的

B.非因本人意愿中斷就業(yè)的

C.失業(yè)前用人單位和本人已經(jīng)繳納失業(yè)保險費滿1年的

D.本人應(yīng)征服兵役的

E.本人已失業(yè),有身份證明的

【答案】：ABC

18、關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的有（）。

A.建設(shè)用地使用權(quán)自合同生效時設(shè)立

B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立

C.建設(shè)用地使用權(quán)人將建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓，可以采用口頭約定的形式

D.建設(shè)用地使用權(quán)可以與附著于土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施分別處分

E.住宅建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿的，自動續(xù)期

【答案】：B

19、在建設(shè)工程施工合同中，根據(jù)《民法典》的規(guī)定，認定無效的情形包括（）。

A.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的

B.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)等級的

C.承包人超越資質(zhì)等級的

D.建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的

E.建設(shè)工程合同應(yīng)當采用書面形式，否則認定無效

【答案】：ABCD

20、下列關(guān)于表見代理的說法，正確的有（）。

A.表見代理是無效代理

B.表見代理是特殊的無權(quán)代理

C.表見代理的行為人沒有代理權(quán)

D.第三人有理由相信行為人有代理權(quán)

E.表見代理對本人產(chǎn)生有權(quán)代理的效力

【答案】：BCD

21、根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，在申請之日起1年至資質(zhì)許可決定做出前，出現(xiàn)下列情況的，資質(zhì)機關(guān)不予批準其建筑企業(yè)資質(zhì)升級申請的有（）。

A.與建設(shè)單位之間相互串通投標

B.將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包

C.發(fā)生過一起一般質(zhì)量安全事故

D.非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書

E.惡意拖欠分包企業(yè)工程款

【答案】：ABD

22、關(guān)于工程總承包企業(yè)的說法，正確的有（）。

A.僅具有施工資質(zhì)的企業(yè)不可以承接工程總承包項目

B.工程總承包企業(yè)可以根據(jù)合同約定或者經(jīng)建設(shè)單位同意，直接將工程項目的設(shè)計或者施工業(yè)務(wù)擇優(yōu)分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)

C.分包單位只按照分包合同的約定對總承包單位負責(zé)

D.工程總承包企業(yè)不得將工程總承包項目轉(zhuǎn)包

E.工程總承包企業(yè)不得將工程總承包項目中設(shè)計和施工業(yè)務(wù)一并或者分別發(fā)包給其他單位

【答案】：BD

23、根據(jù)《條例》，屬于法定保修范圍的有()。

A.基礎(chǔ)設(shè)施工程

B.設(shè)備安裝、裝修工程

C.門禁監(jiān)控系統(tǒng)

D.電氣管線、給排水管道工程

E.供熱與供冷系統(tǒng)

【答案】：ABD

24、企業(yè)職工具有的下列情形中，應(yīng)當認定為工傷的有（）。

A.在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的

B.工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的

C.在工作時間和工作場所內(nèi)突發(fā)重大疾病的

D.上下班途中，受到因本人主要責(zé)任的交通事故的

E.因工外出期間，由于工作原因發(fā)生事故下落不明的

【答案】：AB

25、施工單位因建設(shè)單位拖欠工程款而出售其完成的工程項目，該行為被認定違法是基于施工單位不具有該項目的（）。

A.占有權(quán)

B.共有權(quán)

C.質(zhì)押權(quán)

D.處分權(quán)

E.所有權(quán)

【答案】：AD

26、（2019年真題）根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同紛案件適用法律問題的解釋》,發(fā)包人的下列行為中,造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷,應(yīng)當承擔過錯責(zé)任的有()。

A.提供的設(shè)計有缺陷

B.提供的建筑料不符合強制性標準

C.同意總承包人選擇分包人分包專業(yè)程

D.指定購買的建筑構(gòu)配件不符合強制性標準

E.直接指定分包人分包專業(yè)工程

【答案】：ABD

27、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，下列情形中，不予注冊的有（）。

A.錢某取得資格證書3年后申請注冊

B.趙某因工傷喪失了民事行為能力

C.孫某與原單位解除勞動關(guān)系后申請變更注冊

D.周某申請在兩個單位分別注冊

E.李某已滿60歲但仍擔任單位的咨詢顧問

【答案】：BD

28、下列工程中，可以有外商投資建筑企業(yè)承攬的是（）。

A.全部有外國捐贈的工程

B.國際金融機構(gòu)資助并通過根據(jù)貸款條款進行的國際招標授予的建設(shè)項目

C.外資等于或者超過50%的中外聯(lián)合建設(shè)項目

D.由中國投資，但因技術(shù)困難而不能由中國建筑企業(yè)獨立實施的建設(shè)項目

E.全部由外國投資的工程

【答案】：ABC

29、職工有下列情形之一的，應(yīng)當認定為工傷的有()

A.工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的

B.工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的

C.在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的

D.在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的

E.因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的

【答案】：ABC

30、甲施工企業(yè)承建乙公司綜合樓一幢。根據(jù)施工合同，乙應(yīng)于2004年4月10日前支付剩余工程款50萬元，乙屆時未予以支付。甲在索要余款過程中，依次經(jīng)過以下環(huán)節(jié),綜合考慮各環(huán)節(jié)，其中可使訴訟時效中斷的情形有（）。

A.2004年9月，甲致函乙要求其給付工程款

B.2005年1月，乙公司負責(zé)人在酒席上向甲施工企業(yè)負責(zé)人表示寬限一年，2005年年底一定付款

C.2005年12月，乙公司新任負責(zé)人稱該債務(wù)系前任領(lǐng)導(dǎo)所欠，自己概不負責(zé)

D.2006年5月，乙公司承認該債務(wù)存在，但其己超過訴訟時效期間而拒絕支付

E.2006年3月，甲向人民法院起訴

【答案】：AB

31、下列案件糾紛中，受《仲裁法》調(diào)整的是（）。

A.婚姻、繼承糾紛

B.建設(shè)工程施工合同糾紛

C.農(nóng)業(yè)承包合同糾紛

D.加工承攬合同糾紛

E.勞動爭議糾紛

【答案】：BD

32、關(guān)于工程建設(shè)國家標準的制定,國務(wù)院標準化行政主管部門負責(zé)工程建設(shè)強制性國家標準的（）

A.項目提出

B.組織起草

C.立項

D.編號和對外通報

E.征求意見

【答案】：CD

33、某借款合同債權(quán)人將合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉(zhuǎn)移的其他權(quán)利有（）。

A.人身損害賠償請求權(quán)

B.任意撤銷權(quán)

C.擔保權(quán)

D.抗辯權(quán)

E.抵消權(quán)

【答案】：CD

34、在某工程項目中，某聯(lián)合體參加資格預(yù)審并獲通過，則下列情形中招標人有權(quán)拒絕的是（）。

A.聯(lián)合體更改了一個成員，該成員雖未經(jīng)資格預(yù)審，但其資質(zhì)比替換下的成員高

B.在提交投標文件截止日期之后增加了一個成員，并隨后及時通知了招標人

C.在投標有效期內(nèi)有一個聯(lián)合體成員因故退出聯(lián)合體

D.在投標截止日前，經(jīng)招標人同意由另一個資質(zhì)較高的代替了一個資質(zhì)較低的成員

E.在投標截止日期之前，一個資質(zhì)較低的成員因故退出投標

【答案】：ABC

35、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，關(guān)于當事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議時，竣工日期確定的說法，正確的有（）。

A.建設(shè)工程整改后竣工驗收合格的，以提交竣工驗收申請報告的日期為竣工日期

B.建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

C.承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期

D.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以工程完工日期為竣工日期

E.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期

【答案】：BC

36、地役權(quán)合同一般包括（）等條款。

A.合同的公證機關(guān)

B.供役地和需役地的位置

C.利用目的和方法

D.利用期限

E.費用及其支付方式

【答案】：BCD

37、根據(jù)《民法典》，關(guān)于融資租賃合同的說法，正確的是（）。(2015真題)

A.出租人把租賃物的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人時，融資租賃合同對第三人不發(fā)生效力

B.融資租賃合同屬于涉及三方當事人的合同

C.出賣人和出租人可以變更買賣合同中與承租人有關(guān)的內(nèi)容，無須經(jīng)過承租人的同意

D.承租人破產(chǎn)的，租賃物不屬于破產(chǎn)財產(chǎn)

E.承租人占有租賃物期間，因租賃物造成第三人的人身傷害或者財產(chǎn)損害的，出租人不承擔責(zé)任

【答案】：BD

38、以下合同事項中，一方當事人應(yīng)取得對方當事人同意才能發(fā)生法律效力的是（）。

A.發(fā)包人要求承包人提前3個月竣工

B.承包人因工程變更要求調(diào)整合同價款

C.承包人將其工程款債權(quán)轉(zhuǎn)讓他人

D.承包人將部分非主體、非關(guān)鍵工作分包

E.發(fā)包人因承包人違法轉(zhuǎn)包工程，通知解除合同

【答案】：ABD

39、拒絕權(quán)是法律賦予安全生產(chǎn)從業(yè)人員的權(quán)利，安全生產(chǎn)從業(yè)人員的權(quán)利還包括（）。

A.接受安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

B.獲得意外傷害保險賠償?shù)臋?quán)利

C.獲得勞動防護用品的權(quán)利

D.知情權(quán)

E.批評權(quán)和檢舉、控告權(quán)

【答案】：BCD

40、根據(jù)《拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”管理暫行辦法》，下列情形中，人力資源社會保障行政部門按照管轄權(quán)限應(yīng)當將用人單位列入拖欠工資“黑名單”的有（）。

A.克扣、無故拖欠農(nóng)民工工資報酬，數(shù)額達到認定拒不支付勞動報酬罪數(shù)額標準的

B.分包企業(yè)農(nóng)民工工資沒有委托總承包企業(yè)直接代發(fā)的

C.因拖欠農(nóng)民工工資違法行為引發(fā)群體性事件、極端事件造成嚴重不良社會影響的

D.將勞務(wù)轉(zhuǎn)包給不具備用工主體資格的組織和個人的

E.沒有在工程項目所在地銀行開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶的

【答案】：AC

41、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用（中華人民共和國民事訴訟法）執(zhí)行程序若干問題的解釋》規(guī)定，人民法院應(yīng)當裁定終結(jié)執(zhí)行的情形有（）。

A.作為一方當事