第14頁共14頁加工承攬合?同正規(guī)版樣?板定作單?位：某某?項目經(jīng)理部?（以下簡稱?甲方）承?攬單位：?某某市某某?機械制造有?限公司（以?下簡稱乙方?）根據(jù)《?中華人民共?和國建筑法?》、《__?___》、?《加工承攬?合同條例》?等有關規(guī)定?，甲方將本?工程上升下?降管加工制?作委托給乙?方承攬加工?，結合具體?情況，雙方?本著公平合?理的原則，?經(jīng)充分協(xié)商?一致，簽訂?本合同，以?資共同遵照?履行。第?一條：加工?構件品名與?價款一、?加工品名：?某某華某某?高爐大修項?目鋼結構工?程上升下降?管及錨固件?加工制作,?乙方不得以?任何理由拒?不接受甲方?委托加工的?構件。二?、承攬方式?：本加工構?件采用包人?工、包輔材?、包機械、?包工期、包?質(zhì)量、包安?全及綜合單?價包干、完?工結算的承?攬方式。?三、加工單?價：每噸壹?仟元整人民?幣（￥：1?000.0?0元人民幣?）四、本?加工構件綜?合單價一次?包定，不受?市場物價浮?動和有關部?門調(diào)價文件?的影響；已?包含了加工?制作時所要?發(fā)生及所涉?及到的所有?加工內(nèi)容及?費用，加工?制作范圍內(nèi)?將不再發(fā)生?的其它費用?支出。六?、本合同價?款已含乙方?應繳納的稅?費和各種規(guī)?費，乙方開?具發(fā)票。?第二條：加?工成品期限?與交付一?、加工期限?：共計五十?日歷天。按?甲方施工進?度要求、加?工順序和出?廠時間及時?交付加工構?件。具體交?付日期甲方?提前五天通?知乙方。?二、交付狀?態(tài)：按雙方?簽字認可的?加工制作排?版圖交付；?預組裝前坡?口形成，再?進行預組裝?驗收，并配?合防腐涂裝?。三、交?付地點：運?輸至甲方指?定場地，甲?方負責卸車?。第三條?：加工材料?供應與采購?一、甲方?負責供應的?材料：本加?工構件的所?有工程鋼材?由甲方供應?，并負責送?貨到乙方指?定地點，乙?方負責卸貨?。乙方應設?專人向甲方?辦理甲供材?的限額領料?手續(xù)。甲供?鋼材按乙方?編制的材料?預算經(jīng)甲方?審核后，作?為供料依據(jù)?（板材材損?3％）。乙?方按圖紙要?求負責組織?排版套材下?料，排版圖?必須經(jīng)過甲?方確認后方?可下料切割?，超供用料?甲方負責回?收或按市場?廢鋼價在乙?方工程款中?扣除；如因?乙方原因超?領用料或浪?費材料按同?期市場價在?乙方工程款?中扣除，并?加收5％的?采管費。?二、乙方負?責供應的材?料：本加工?構件的所有?輔材、措施?用料均由乙?方自行采購?；采用甲控?乙供形式；?所有材料必?須符合施工?圖設計要求?。三、乙?方自行采購?的材料、構?配件等應具?有產(chǎn)品合格?證或質(zhì)量證?明文件，沒?有合格證書?，且未經(jīng)鑒?定或經(jīng)過試?驗定為不合?格的材料、?構配件等，?甲方有權制?止使用，由?此而造成的?損失由乙方?負責。四?、具有合格?證書的材料?、構配件等?應按規(guī)定復?驗，其檢驗?費用由乙方?承擔，如屬?不合格產(chǎn)品?，其不合格?產(chǎn)品由乙方?在18小時?內(nèi)清理出場?。五、材?料代用，經(jīng)?甲方批準后?，乙方方可?使用代用材?料；因乙方?原因使用時?，由乙方承?擔發(fā)生的費?用。第四?條：加工成?品質(zhì)量與驗?收一、根?據(jù)設計施工?圖、修改圖?、轉化圖、?變更通知、?施工說明及?有關技術文?件資料，遵?照國家現(xiàn)行?《建筑安裝?工程施工及?驗收規(guī)范》?、《建設工?程質(zhì)量管理?辦法》和有?關工程質(zhì)量?的規(guī)定，由?乙方確保本?加工構件質(zhì)?量。二、?質(zhì)量等級：?一次驗收合?格三、保?修期限：保?修壹年。?四、技術資?料：由甲方?提供壹套加?工圖紙及加?工技術說明?資料，交付?完畢后收回?，乙方不得?留存技術資?料的復制品?。技術資料?必須按甲方?貫標程序記?錄整理，格?式采用甲方?提供的表格?格式。五?、驗收交付?：加工完畢?預組裝后，?以國家頒發(fā)?的工程驗收?規(guī)范、質(zhì)量?檢驗標準及?圖紙技術要?求為依據(jù)；?由乙方提供?必需的技術?資料和有關?質(zhì)量證明，?通知甲方屆?時驗收，辦?理交付手續(xù)?。出廠時必?須將加工的?技術資料按?甲方貫標要?求整理好一?并交甲方一?式壹份。?六、乙方應?嚴格按照標?準規(guī)范、技?術資料及甲?方要求組織?加工，隨時?接受甲方和?業(yè)主的監(jiān)督?、檢查和檢?驗；如加工?質(zhì)量不符合?各項要求，?乙方應無償?返工或修理?直至達到質(zhì)?量要求方可?出廠，并承?擔由自身原?因導致返工?、修改的費?用。如加工?構件質(zhì)量低?劣又無法修?理的，乙方?應賠償甲方?由此造成的?相應經(jīng)濟損?失。七、?甲方監(jiān)造人?員負責質(zhì)量?檢查、監(jiān)督?和辦理驗收?手續(xù)。甲方?監(jiān)造人員的?簽字驗收只?代表甲方對?乙方工序質(zhì)?量的認可，?不對乙方的?加工構件質(zhì)?量負全部責?任。加工?承攬合同正?規(guī)版樣板（?二）甲方?(定作方)?：乙方(?承攬方)：?根據(jù)《_?____》?規(guī)定，結合?本工程實際?情況，雙方?友好協(xié)商簽?訂本合同，?以共同遵守?。一、加?工制作內(nèi)容?1、按甲?方提供之圖?紙加工，甲?方提供圖紙?項目全稱為?。2、制?作內(nèi)容(?1)主鋼構?：由定作方?提供鋼板材?質(zhì)：;系列?：;噸位：?;單價約元?(大寫：)?;(2)?次鋼構材質(zhì)?：;噸位：?;單價約元?(大寫：)?;(3)?其他：以上?主構件進行?拋丸除銹，?由定作方提?供油漆，刷?面漆道，底?漆道。二?、合同價款?及結算方式?1、合同?總價暫定為?_____?元，(大寫?)(以實際?決算為準)?。2、合?同簽訂當日?甲方付元，?(大寫)給?乙方作為合?同定金(最?后一次提貨?時抵充貨款?，如甲方定?金當日未到?乙方公司賬?戶，本合同?不予生效)?。3、結?算方式：按?合同規(guī)定及?甲方圖紙制?作，成品按?理論重量進?行決算(以?現(xiàn)金或轉賬?)。最后一?次提貨前將?所剩價款一?次性付清，?否則不得提?貨。三、?質(zhì)量要求?1、乙方必?須按照國家?現(xiàn)行鋼結構?制作、驗收?規(guī)范(鋼結?構工程施工?質(zhì)量驗收規(guī)?范)認真加?工制作，確?保構件質(zhì)量?達到鋼結構?規(guī)范要求。?2、乙方?需向甲方提?供原材料質(zhì)?量保證書、?合格證，且?質(zhì)量、厚度?偏差均符合?國家相關質(zhì)?量要求。?3、要求第?三方檢測單?位為：(?1)檢測內(nèi)?容：抗滑移?系數(shù)實驗□?超聲波探傷?檢測□鋼材?力學性能復?驗□(2?)其他檢測?項目：。?(3)試驗?檢測費用：?合同價格□?甲方自理□?四、交貨?地點和時間?1、交貨?地點：甲方?在乙方廠房?內(nèi)提貨。?2、交貨時?間：___?__年__?___月_?____日?開始提貨。?五、包裝?及運輸1?、乙方負責?裝車，裝車?時應按照規(guī)?定要求進行?裝運。要求?運輸公司使?用足夠數(shù)量?的墊木，盡?量避免運輸?過程中出現(xiàn)?構件變形、?油漆損傷，?裝車費包含?在合同價內(nèi)?。2、甲?方負責運輸?，運輸標志?應該按要求?實施(具體?要求由甲方?在發(fā)運前另?行交底)。?3、運輸?費用由甲方?承擔，構件?到位后甲方?負責卸車。?六、雙方?權利及義務?1、甲方?向乙方提供?完整的構件?圖紙?zhí)?，?簽字認可。?由乙方按照?甲方圖紙進?行加工制作?。2、甲?方應對乙方?加工制作過?程中的疑問?及時給予解?答，若需要?修改變更的?應當及時通?知，否則由?此引起的工?期延誤應當?順延交貨時?間。3、?甲方如現(xiàn)場?發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)?量問題應及?時通知乙方?進行整改，?乙方接到通?知后小時內(nèi)?趕到現(xiàn)場協(xié)?助解決。?4、乙方質(zhì)?量問題導致?返工，乙方?負責修復，?并承擔返工?費及直接費?用。七、?違約責任?按《___?__》相關?規(guī)定執(zhí)行。?八、合同?糾紛處理方?式甲乙雙?方在合作過?程中，如發(fā)?生糾紛，應?由雙方友好?協(xié)商解決，?協(xié)商不成依?法向人民法?院起訴。?九、附則?1、本合同?式份，雙方?各執(zhí)份。?2、本合同?由甲乙雙方?簽字蓋章生?效，此合同?有效期為_?____年?_____?月____?_日至__?___年_?____月?_____?日。3、?未盡事宜，?雙方協(xié)商解?決另訂補充?合同。甲?方(蓋章)?：____?_??????????乙方(蓋章?)：___?__法定?代表人：?委托代理人?：法定代表?人：委托?代理人：?_____?年____?_月___?__日??????___?__年__?___月_?____日?加工承攬?合同正規(guī)版?樣板（三）?承攬方：?_____?地址：__?___郵編?：____?_電話：_?____法?定代表人：?_____?職務：__?___定?作方：__?___地址?：____?_郵編：_?____電?話：___?__法定代?表人：__?___職務?：____?_定作方?委托承攬方?加工___?__，經(jīng)雙?方充分協(xié)商?，特訂立本?合同，以便?共同遵守。?第一條加?工成品：?第二條加工?成品質(zhì)量要?求:___?__第三?條原材料的?提供辦法及?規(guī)格、數(shù)量?、質(zhì)量：?1．用承攬?方原料完成?工作的，承?攬方必須依?照合同規(guī)定?選用原材料?，并接受定?作方檢驗。?承攬方隱瞞?原材料的缺?陷或者使用?不符合合同?規(guī)定的原材?料而影響定?作物的質(zhì)量?時，定作方?有權要求重?作，修理，?減少價款或?退貨。2?．用定作方?原材料完成?工作的，合?同應當明確?規(guī)定原材料?的消耗定額?。定作方應?按合同規(guī)定?的時間、數(shù)?量、質(zhì)量、?規(guī)格提供原?材料。承攬?方對定作方?提供的原材?料要按合同?規(guī)定及時檢?驗，不符合?要求的，應?立即通知定?作方調(diào)換或?補齊。承攬?方對定作方?提供的原材?料不得擅自?更換，對修?理的物品不?得偷換零部?件。3．?原材料等物?品交(提)?日期計算，?參照第七條?規(guī)定執(zhí)行。?)第四條?技術資料，?圖紙?zhí)峁┺k?法：1．?承攬方在依?照定作方的?要求進行工?作期間，發(fā)?現(xiàn)提供的圖?紙或技術要?求不合理，?應當及時通?知定作方；?定作方應當?在規(guī)定的時?間內(nèi)回復，?提出修改意?見。承攬方?在規(guī)定的時?間內(nèi)未得到?答復，有權?停止工作，?并及時通知?定作方，因?此造成的損?失，由定作?方賠償。?2．承攬方?對于承攬的?工作，如果?定作方要求?保密，應當?嚴格遵守，?未經(jīng)定作方?許可不得留?存技術資料?和復制品。?3．定作?方應當按規(guī)?定日期提供?技術資料，?圖紙等。)?第五條價?款或酬金：?價款或酬?金，按照國?家或主管部?門的規(guī)定執(zhí)?行，沒有規(guī)?定的由當事?人雙方商定?。第六條?驗收標準和?方法：1?．按照合同?規(guī)定的質(zhì)量?要求，圖紙?和樣品作為?驗收標準。?2．定作?方應當按合?同規(guī)定的期?限驗收承攬?方所完成的?工作。驗收?前承攬方應?當向定作方?提交必需的?技術資料和?有關質(zhì)量證?明。對短期?檢驗難以發(fā)?現(xiàn)質(zhì)量缺陷?的定作物或?項目，應當?由雙方協(xié)商?，在合同中?規(guī)定保證期?限。保證期?限內(nèi)發(fā)生問?題，除定作?方使用或保?管不當?shù)仍?因而造成質(zhì)?量問題的以?外，由承攬?方負責修復?或退換。?3．當事人?雙方對承攬?的定作物和?項目質(zhì)量在?檢驗中發(fā)生?爭議時，可?由法定質(zhì)量?監(jiān)督檢驗機?構提供檢驗?證明。第?七條交(提?)貨的時間?和地點：?1．交(提?)定作物期?限應當按照?合同規(guī)定履?行。任何一?方要求提前?或延期交(?提)定作物?，應當在事?先與對方達?成協(xié)議，并?按協(xié)議執(zhí)行?。2．交?(提)定作?物日期的計?算：承攬方?自備運輸工?具送交定作?物的，以定?作方接收的?戳記日期為?準；委托運?輸部門運輸?的，以發(fā)運?定作物時承?運部門簽發(fā)?戳記日期為?準；自提定?作物的，以?承攬方通知?的提取日期?為準，但承?攬方在發(fā)出?提取定作物?的通知中，?必須留給定?作方以必要?的途中時間?；雙方另有?約定的，按?約定的方法?計算。第?八條包裝要?求及費用負?擔：___?__第九?條運輸辦法?及費用負擔?：____?_第十條?結算方式及?期限：__?___第?十一條其他?：1．根?據(jù)國家有關?規(guī)定，定作?方可向承攬?方交付定金?。定金數(shù)額?由雙方協(xié)商?確定。定作?方不履行合?同的，無權?請求返還定?金。承攬方?不履行合同?的，應當雙?倍返還定金?。2．根?據(jù)國家有關?規(guī)定，經(jīng)當?事人雙方約?定，定作方?可向承攬方?給付預付款?。承攬方不?履行合同的?，除承擔違?約責任外，?必須如數(shù)返?還預付款。?定作方不履?行合同的，?可以把預付?款抵作違約?金和賠償金?；有余款的?可以請求返?還。第十?二條承攬方?的違約責任?：1、未?按合同規(guī)定?的質(zhì)量交付?定作物或完?成工作，定?作方同意利?用的，應當?按質(zhì)論價；?不同意利用?的，應當負?責修整或調(diào)?換，并承擔?逾期交付的?責任；經(jīng)過?修整或調(diào)換?后，仍不符?合合同規(guī)定?的，定作方?有權拒收，?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?2、交付定?作物或完成?工作的數(shù)量?少于合同規(guī)?定，定作方?仍然需要的?，應當照數(shù)?補齊，補交?部分按逾期?交付處理；?少交部分定?作方不再需?要的，有權?解除合同，?因此造成的?損失由承攬?方賠償。?3、未按合?同規(guī)定包裝?定作物，需?返修或重新?包裝的，應?當負責返修?或重新包裝?，并承擔因?此而支付的?費用。定作?方不要求返?修或重新包?裝而要求賠?償損失的，?承攬方應當?償付定作方?該不合格包?裝物低于合?格包裝物的?價值部分。?因包裝不符?合同規(guī)定造?成定作物毀?損，滅失的?，由承攬方?賠償損失。?4、逾期?交付定作物?，應當向定?作方償付違?約金___?__元；(?合同中無具?體規(guī)定的，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定，?按逾期交付?部分的價款?總額計算，?向定作方償?付違約金)?以酬金計算?的，每逾期?一天，按逾?期交付部分?的酬金總額?的千分之一?償付違約金?。未經(jīng)定作?方同意，提?前交付定作?物，定作方?有權拒收。?5、不能?交付定作物?或不能完成?工作的，應?當償付不能?交付定作物?或不能完成?工作部分價?款總值的_?____％?(10％-?-30％幅?度)或酬金?總額的__?___％(?20％--?60％幅度?)違約金。?6、異地?交付的定作?物不符合合?同規(guī)定，暫?由定作方代?保管時，應?當償付定作?方實際支付?的保管，保?養(yǎng)費。7?、實行代運?或送貨的定?作物，錯發(fā)?到達地點或?接收單位(?人)，除按?合同規(guī)定負?責運到指定?地點或接收?單位(人)?外，并承擔?因此多付的?運雜費和逾?期交付定作?物的責任。?8、由于?保管不善致?使定作方提?供的原材料?、設備、包?裝物及其它?物品毀損、?滅失的、應?當償付定作?方因此造成?的損失。?9、未按合?同規(guī)定的辦?法和期限對?定作方提供?的原材料進?行檢驗，或?經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)?原材料不符?合要求而未?按合同規(guī)定?的期限通知?定作方調(diào)換?，補齊的，?由承攬方對?工作質(zhì)量，?數(shù)量承擔責?任。10?、擅自調(diào)換?定作方提供?的原材料或?修理物的零?部件，定作?方有權拒收?，承攬方應?賠償定作方?因此造成的?損失。如定?作方要求重?作或重新修?理，應當按?定作方要求?辦理，并承?擔逾期交付?的責任。?第十三條定?作方的違約?責任：1?、中途變更?定作物的數(shù)?量、規(guī)格、?質(zhì)量或設計?等，應當賠?償承攬方因?此造成的.?損失。2?、中途廢止?合同，屬承?攬方提供原?材料的，償?付承攬方的?未履行部分?價款總值的?_____?％(10％?--30％?幅度)的違?約金；不屬?承攬方提供?原材料的，?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?_％(20?％6?0％的幅度?)違約金。?3、未按?合同規(guī)定的?時間和要求?向承攬方提?供原材料、?技術資料、?包裝物等或?未完成必要?的輔助工作?和準備工作?，承攬方有?權解除合同?，定作方應?當賠償承攬?方因此而造?成的損失；?承攬方不要?求解除合同?的，除交付?定作物的日?期得以順延?外，定作方?應當償付承?攬方停工待?料的損失。?4、超過?合同規(guī)定期?限領取定作?物的，除按?本條第五款?規(guī)定償付違?約金外，還?應當承擔承?攬方實際支?付的保管、?保養(yǎng)費。定?作方超過領?取期限六個?月不領取定?作物的，承?攬方有權將?定作物變賣?，所得價款?在扣除報酬?、保管、保?養(yǎng)費后，退?還給定作方?；變賣定作?物所得少于?報酬、保管?、保養(yǎng)費時?，定作方還?應補償不足?部分；如定?作物不能變?賣，應當賠?償承攬方的?損失。5?、超過合同?規(guī)定日期付?款，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規(guī)?定向承攬方?償付違約金?；以酬金計?算的，每逾?期一天，按?酬金總額的?千分之一償?付違約金。?6、無故?拒絕接收定?作物，應當?賠償承攬方?因此造成的?損失及運輸?部門的罰款?。7、變?更交付定作?物地點或接?收單位(人?)，承擔因?此而多支出?的費用。?第十四條不?可抗力在?合同規(guī)定的?履行期限內(nèi)?，由于不可?抗力致使定?作物或原材?料毀損、滅?失的，承攬?方在取得合?法證明后，?可免予承擔?違約責任，?但應當采取?積極措施，?盡量減少損?失，如在合?同規(guī)定的履?行期限以外?發(fā)生的，不?得免除責任?；在定作方?遲延接受或?無故拒收期?間發(fā)生的，?定作方應當?承擔責任，?并賠償承攬?方由此造成?的損失。?第十五條糾?紛的處理：?加工承攬?合同發(fā)生糾?紛時，當事?人雙方應協(xié)?商解決；協(xié)?商不成時任?何一方可向?合同管理機?關申請調(diào)解?，____?_，也可以?直接向人民?法院起訴。?第十六條?本合同自_?____年?