2022年監(jiān)理工程師之交通工程目標控制自我提分評估(附答案)單選題（共100題）1、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一級公路下路床B.二級公路上路床C.二級公路下路床D.一級公路上路床【答案】C2、工程費用監(jiān)理的措施中，經濟措施和（）相結合是控制工程費用的有效手段。A.組織措施B.技術措施C.合同措施D.環(huán)保措施【答案】B3、專職安全生產管理人員配備數量中，5000萬元以上不足2億元的按每5000萬元（）的比例配備。A.不少于1名B.不少于5名C.至少配備1名D.至少配備5名【答案】A4、對路基的基本要求不包括（）。A.具有足夠的整體穩(wěn)定性B.具有足夠的強度C.具有足夠的平整性D.具有良好的水穩(wěn)定性【答案】C5、某項借款，年名義利率為10％，按季度計息，則每季度的實際利率為（）。A.5％B.2.5％C.0.833％D.0.0274％【答案】B6、下列關于巖爆發(fā)生所需地層的巖性條件，正確的是（）。A.埋深大的隧道B.結構完整或基本完整的脆性硬巖地層C.漂卵石地層D.土中粘土礦物成分主要由親水性礦物組成【答案】B7、現場考察是投標前全面了解現場施工環(huán)境、風險的重要途徑，是投標人做好投標報價的先決條件。通常的做法，錯誤的是（）A.投標人應參加發(fā)包人安排的正式現場考察，不參加正式考察者，可能會被拒絕參與投標B.投標人提出的報價應當是在現場考察的基礎上編制出來的，而且應包括施工中可能遇見的各種風險和費用C.承包人以現場考察不周、情況不了解為由而提出修改標書D.投標人在報價以前必須認真地進行現場考察，全面、細致地了解工地及其周圍的政治、經濟、地理、法律等情況【答案】C8、下列屬于事后監(jiān)理的是（）。A.對工程量清單中的分項工程做出單價分析表B.計量審核C.抽檢D.把實際耗費同中標工程量清單進行比較，并把發(fā)生偏差的信息反饋給各方【答案】D9、施工單位年度施工產值估計為17000萬元，需要配備（）名專職安全生產管理人員。A.2B.3C.4D.5【答案】C10、下列屬于大、中型水運工程等級的是（）。A.內河200噸級港口工程B.沿海8000噸級航道工程C.航道等級200噸級通航建筑D.防波堤水工工程【答案】D11、按照《竣工決算報告編制辦法》的規(guī)定，竣工決算表格分為三部分,第一部分為竣工決算審批表，第二部分為工程概況專用表等表格，第三部分為財務通用表。以下不屬于工程概況專用表等表格的是（）A.建設項目竣工財務決算總表B.公路建設項目工程概況表C.內河航運建設項目工程概況表D.港口（碼頭）建設項目工程概況表【答案】A12、施工期的環(huán)境監(jiān)測工作由建設單位委托（）開展。A.監(jiān)理單位B.施工單位C.技術單位D.有資質的環(huán)境監(jiān)測單位【答案】D13、下列符合承壓板法地基土載荷試驗要點的是（）。A.試驗基坑寬度不應小于承壓板寬度的2倍B.宜在擬試壓表面用粗砂或中砂層找平，其厚度不超過30mm。C.宜在擬試壓表面用粗砂或中砂層找平，其厚度不超過20mm。D.加荷分級不應少于7級【答案】C14、商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人的，下列說法正確的有（）。A.買受人可以請求解除合同B.買受人可以要求出賣人賠償損失C.買受人可以要求出賣人承擔不超過已付房款50%的懲罰性賠償金D.買受人可以要求出賣人承擔不超過已付房款一倍的懲罰性賠償金E.買受人可以要求出賣人承擔不超過已付房款兩倍的懲罰性賠償金【答案】A15、質量管理體系審核由（）對體系各項活動進行客觀評價，這些人員應獨立于被審核的部門和活動范圍。A.企業(yè)內勝任的管理人員B.行業(yè)認可的審核人員C.企業(yè)領導D.外審專家【答案】A16、下列關于工程變更合同約定的說法錯誤的是（）。A.沒有監(jiān)理人的變更指示，承包人不得擅自變更B.改變合同工程的高程屬于變更的范圍C.改變合同中任何一項工作的質量不屬于變更的范圍D.為完成工作需要追加的額外工作屬于變更的范圍【答案】C17、建設單位編制的竣工決算報告在審計部門提出審計意見后方可組織竣工驗收，沒有編制竣工決算的工程項目不得進行竣工驗收?？⒐Q算報告應在竣工驗收委員會審查同意后的（）內報出。A.三個月B.四個月C.五個月D.六個月【答案】A18、單代號搭接網絡計劃中，某工作持續(xù)時間3天，有且僅有一個緊前工作，緊前工作最早第2天開始，工作持續(xù)時間5天，該工作與緊前工作間的時距是FTF＝2天。該工作的最早開始時間是第（）天。A.6B.0C.3D.5【答案】A19、某銀行給企業(yè)貸款100萬元，年利率為4%，貸款年限3年，到期后企業(yè)一次性還本付息，利息按復利每半年計息一次，到期后企業(yè)應支付給銀行的利息為（）萬元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B20、試驗路段鋪筑后、正式施工前，（）應共同檢查、驗收路面的基層、封層或夾層或滑動層、應力吸收層的質量。A.施工單位和建設單位B.建設單位和監(jiān)理機構C.施工單位和監(jiān)理機構D.施工單位、建設單位和監(jiān)理機構【答案】C21、軟土地區(qū)路基真空預壓、真空堆載聯(lián)合預壓施工，真空表測頭應埋埋設于砂墊層中間，每塊加固區(qū)應不少于（）個真空度測點。A.2B.3C.5D.6【答案】A22、《招標投標法》規(guī)定的招標方式為（）。A.公開招標和協(xié)議招標B.公開招標和邀請招標C.邀請招標和協(xié)議招標D.公開招標、邀請招標和協(xié)議招標【答案】B23、監(jiān)理人員實施的旁站屬于（）。A.事前監(jiān)理B.事中監(jiān)理C.事后監(jiān)理D.平行監(jiān)理【答案】B24、粉煤灰路堤應進行包邊防護，包邊土應與粉煤灰同步施工，寬度宜不小于（）。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B25、上路床厚度為0.3m，下路床厚度在輕、中及重交通公路為（）m，特重、極重交通公路為（）m。A.0.5，0.9B.0.3，0.5C.0.5，0.8D.0.2，0.7【答案】A26、施工單位應當按照平安工地建設標準，每季度至少開展一次自我評價。施工單位自我評價報告應報（）。A.建設單位B.交通運輸主管部門C.監(jiān)理單位D.安全生產主管部門【答案】C27、（）建造懸臂與連續(xù)體系梁橋時，不需要在河道（海水）中搭設支架，而直接從已建墩臺頂部逐段向跨徑方向延伸施工，每延伸一段就施加預應力，使其與成橋部分聯(lián)結成整體。A.平衡懸臂施工法B.有支架施工法C.逐跨頂推施工法D.活動支架法【答案】A28、監(jiān)理工程師應要求對導線樁點進行不定期檢查和定期復測，復測周期應不超過（）。A.3個月B.6個月C.9個月D.12個月【答案】B29、下列屬于水泥進場時需進行的檢查是（）。A.產品合格證B.出廠檢驗報告C.進場復驗報告D.散裝倉號【答案】D30、鎖腳錨桿安裝施工說法不正確的是（）。A.應在鋼架安裝就位后立即施作鎖腳錨桿B.安裝位置應在鋼架連接鋼板位置以上100～300mmC.采用型鋼鋼架時設于鋼架兩側；采用格柵鋼架時設在鋼架主筋之間D.上部臺階鎖腳錨桿砂漿的強度達到設計強度的60%時，方可開挖下一臺階【答案】D31、用承租的機械設備和施工機具及配件的，由承租單位出租單位和安裝單位共同進行驗收，驗收合格方可使用。驗收合格后（）日之內，應當向當地交通運輸主管部門登記。A.15B.30C.45D.60【答案】B32、洞內有瓦斯等易燃易爆氣體時，應檢測測站附近（）范圍內的氣體濃度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B33、隧道淺埋地段地下水位較高且影響隧道施工時，應采取井點降水措施，下列檢查規(guī)定錯誤的是（）。A.降水井應布置在隧道兩側井底高程應在隧底高程以下3~5mB.隧道施工期間圍巖地下水位應保持在開挖線以下C.工作水泵的排水能力應不小于預測抽水量的1.2倍D.應設置水位觀測井，監(jiān)測水位高程，掌握水位變化情況，調整降水參數【答案】B34、監(jiān)理機構應審批施工單位提交的進度計劃，總體進度計劃由（）審批。A.總監(jiān)理工程師B.專業(yè)監(jiān)理工程師C.監(jiān)理員D.建設單位【答案】A35、（）是安全生產的核心、是改進安全狀況的根本途徑、基本方法和工作平臺。A.安全生產責任制度B.安全生產技術交底制度C.安全事故報告制度D.雙重預防機制建設制度【答案】A36、某橋梁施工過程中，由于違法施工造成現場3人死亡，該事故屬于（）事故。A.較大B.一般C.重大D.特大【答案】A37、分包工程開工前，安全監(jiān)理人員應審查施工單位報送的“三類人員”的資格不包括（）。A.施工單位的主要負責人B.項目負責人C.專職安全生產管理人員D.特殊工種作業(yè)人員【答案】D38、以下關于暫列金額的特點，說法錯誤的是（）A.發(fā)生項目的不確定性B.發(fā)生金額的不確定性，可能與實際情況有較大差距C.暫列金額中的項目具體由誰承擔，事先確定D.它們是某些新增的附屬工程、零星工程等變更工程，也可能是提供貨物、材料、設備或勞務等工作C選項錯誤，暫列金額中的項目具體由誰承擔，事先并不確定，可能由承包人承擔，也可能由特殊分包人或其他第三者承擔?！敬鸢浮緾39、某人存款1萬元，若干年后可取現金2萬元，銀行存款利率10%（復利計算），則該筆存款的期限（）。A.等于10年B.小于8年C.在8～10年之間D.大于10年【答案】B40、若在冬季進行噴射混凝土施工，則噴射混凝土作業(yè)區(qū)的氣溫不宜低于（）。A.2℃B.4℃C.5℃D.8℃【答案】C41、公路工程項目監(jiān)理均應設總監(jiān)辦，（）km以上的高速公路、一級公路工程可設駐地辦。A.50B.100C.150D.200【答案】B42、甲公司以單利方式一次性借入資金2000萬元，借款期限3年，年利率8%，到期一次還本付息，則第三年末應當償還的本利和為（）萬元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】C43、對于瀝青混合料配合比設計中瀝青混合料組成及各參數，瀝青混合料配合比設計方法按照馬歇爾試驗方法確定（）瀝青用量后，依據規(guī)范或設計要求尚需進行水穩(wěn)定性檢驗、高溫穩(wěn)定性檢驗、低溫抗裂性能檢驗和鋼渣活性檢驗。A.最佳B.最大C.最小D.中等【答案】A44、拓寬路基應進行沉降觀測，觀測點應按設計要求設置。高路堤和陡坡路堤路段尚應進行（）。A.平面位移監(jiān)測B.穩(wěn)定性監(jiān)測C.地面隆起監(jiān)測D.土體深層水平位移【答案】B45、填石路堤施工時，路基邊線與邊坡不應出現單向累計長度超過（）m的彎折。A.30B.40C.50D.60【答案】C46、淺基礎地基處理的范圍至少應寬出基礎之外（）。A.0.5mB.1mC.1.5mD.2.0m【答案】A47、下列各項中，不屬于公路工程工程量清單組成的是（）。A.工程量清單匯總表B.計日工明細表C.暫列金表D.暫估價表【答案】C48、隧道施工測量時，當洞內有瓦斯等易燃易爆氣體時，應檢測測站附近20m范圍內的氣體濃度，小于（）時方可進行測量作業(yè)。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A49、關于施工安全風險評估報告中隱患排查治理，（）應制定本項目隱患排查治理的驗收銷號標準。當有完善有效的防范措施時可驗收，但應確保無隱患或施工完工方可銷號。A.建設單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.勘察單位【答案】A50、由于監(jiān)理人未能按合同約定發(fā)出指示、指示延誤或指示錯誤而導致承包人費用增加或工期延誤的，由（）承擔賠償責任。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.承包人D.發(fā)包人和承包人共同【答案】A51、掛籃前移及在其上澆筑混凝土時，抗傾覆穩(wěn)定系數應不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B52、某公司計劃在5年內每年年末投資300萬元。年利率為6％，按復利計息，則第5年末可一次性回收的本利和為（）萬元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C53、關于路基冬期施工的說法不正確的是（）。A.填筑路堤應按橫斷面全寬平填，每層松鋪厚度比正常施工增加20%～30%B.當填筑高程距路床底面1m時，碾壓密實后應停止填筑C.冬期過后應對填方路堤進行補充壓實D.路基挖至路床頂面以上1m時，完成臨時排水溝后應停止開挖，待冬期過后再進行施工【答案】A54、當總體風險評估等級達到（）及以上時，將其中高風險的施工作業(yè)活動（或施工區(qū)段）作為評估對象。A.Ⅰ級B.Ⅱ級C.Ⅲ級D.Ⅳ級【答案】C55、路基填筑工程或改河、改渠、改路填筑工程中，當填料中石料含量（）時，應按利用土方算。A.小于30%B.大于70%C.大于30%、小于70%D.大于30%【答案】A56、為了實現對進度的有效控制，監(jiān)理工程師采取的經濟措施是（）。A.建議建設單位與施工單位協(xié)商，對非施工單位原因造成的應急趕工給予合理的趕工費用B.督促施工單位做好施工機械、人員、資金和材料的組織調度工作C.嚴格控制合同變更，對各方提出的工程變更，監(jiān)理工程師應嚴格按照規(guī)定程序進行管理D.加強工程延期和索賠管理【答案】A57、為了實現對進度的有效控制，監(jiān)理工程師采取的經濟措施是（）。A.建議建設單位與施工單位協(xié)商，對非施工單位原因造成的應急趕工給予合理的趕工費用B.督促施工單位做好施工機械、人員、資金和材料的組織調度工作C.嚴格控制合同變更，對各方提出的工程變更，監(jiān)理工程師應嚴格按照規(guī)定程序進行管理D.加強工程延期和索賠管理【答案】A58、對于鋼橋施工質量要求，焊接完畢后，必須進行檢查驗收，外觀檢查合格后，零、部（桿）件的焊縫應在24h后進行（）檢驗。A.氣密性B.無損C.壓強D.水流【答案】B59、對于瀝青路面施工階段質量控制，熱拌瀝青混合料面層混合料的壓實，（）應采用鋼輪壓路機或振動壓路機（靜壓）。A.初壓B.復壓C.終壓D.以上均是【答案】A60、粉煤灰可用于（）。A.各級公路路堤填筑B.高速公路下路床C.一級公路下路床D.二級公路的上路床【答案】A61、在進行無機結合料穩(wěn)定材料配合比設計時，強度數據的處理宜按（）倍標準差的標準剔除異常數值，且同一組試驗樣本異常值剔除應不多于2個。A.1B.2C.3D.4【答案】C62、工程項目系統(tǒng)本身的狀態(tài)和外部環(huán)境是不斷變化的，相應地就要求控制工作也隨之變化，目標控制的能力和水平也要不斷提高，這表明目標控制是一種（）過程。A.主動控制B.動態(tài)控制C.正饋控制D.反饋控制【答案】B63、重大事故隱患應當在確定后（）內向直接監(jiān)管的交通運輸主管部門報備，其中涉及民爆物品、危險化學品及特種設備等重大事故隱患的，還應向相應的主管部門報備。A.5個工作日B.3個工作日C.10個工作日D.15個工作日【答案】A64、隧道開挖后，（）是圍巖動態(tài)的最顯著表現，最能反映出圍巖的穩(wěn)定性。。A.洞內外觀察B.圍巖向坑道內部的位移C.圍巖壓力D.錨桿軸力【答案】B65、某企業(yè)于年初向銀行借款2000萬元，其年利率為12％，若按月復利計息，則該年第3季度未借款本利和為（）萬元。A.2111.1B.2112.5C.2187.4D.2237.5【答案】C66、監(jiān)理單位應加強過程質量控制，推行（）。制訂首件工程、典型施工的監(jiān)理細則。A.首件責任制B.典型工程制C.重點工程制D.首件工程制【答案】D67、按照交通運輸部標準文件規(guī)定，下列內容能計量的是（）。A.模板B.棄土場排水溝C.腳手架D.棄土壓實【答案】B68、橋梁的預應力筋不可以采用（）。A.預應力鋼絲B.鋼絞線C.光圓鋼筋D.螺紋鋼筋【答案】C69、編制施工進度計劃是（）的責任。A.施工單位B.建設單位C.設計單位D.監(jiān)理單位【答案】A70、下列監(jiān)理工作中，屬于環(huán)保達標監(jiān)理的是（）。A.對施工過程廢水、廢氣排放進行監(jiān)理B.對水處理工程進行施工監(jiān)理C.對綠化工程進行施工監(jiān)理D.對聲屏障工程進行施工監(jiān)理【答案】A71、對于瀝青路面施工階段質量控制，熱拌瀝青混合料面層混合料的壓實，（）應采用鋼輪壓路機或振動壓路機（靜壓）。A.初壓B.復壓C.終壓D.以上均是【答案】A72、在費用支付中，應由（）負責編制支付證書并報送建設單位核準支付。A.施工單位B.監(jiān)理單位C.設計單位D.建設單位【答案】B73、可采用傾填方式填筑的填石路堤是（）。A.二級公路（瀝青路面）高路堤B.四級公路（彈石路面）上路堤C.四級公路（塊石路面）高路堤D.三級公路（砂石路面）下路堤【答案】D74、申報部級品質工程項目的，高速公路和大型水運工程評價指標分數不得低于（）分，其他工程評價指標分數不得低于（）分。A.700，600B.800，700C.800，800D.700，800【答案】B75、以下選項應單獨計量的是（）。A.模板B.腳手架C.螺栓D.主筋【答案】D76、某分部工程有3個施工過程，分為4個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是8d、8d、12d，則該分部工程的流水施工工期是（）。A.34B.40C.44D.50【答案】B77、施工單位應當自施工起重機械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機等自行式架設設施驗收合格之日起（）內，向有關部門登記。A.20日B.25日C.30日D.35日【答案】C78、洞外平面控制網、高程控制網應不定期復測，復測周期不大于（）個月。A.3B.4C.5D.6【答案】D79、路基挖至路床頂面以上（）時，完成臨時排水溝后應停止開挖，待冬期過后再進行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C80、公路水運建設項目的特征不包括（）。A.技術要求低B.投資大C.建設周期長D.涉及面廣【答案】A81、路基填方試驗路段應選擇地質條件、路基斷面形式等具有代表性的地段，長度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D82、生產經營單位未按照規(guī)定對從業(yè)人員、被派遣勞動者、實習學生進行安全生產教育和培訓，或者未按照規(guī)定如實告知有關的安全生產事項，責令限期改正，可以處（）以下的罰款A.五萬元B.三萬元C.四萬元D.二萬元【答案】A83、關于施工安全風險評估報告中隱患排查治理，對于重大事故隱患，施工單位應當在確定后（）個工作日內向直接監(jiān)管的交通運輸主管部門報備，其中涉及民爆用品、危險化學品及特種設備等重大事故隱患的，還應向相應的主管部門報備。A.1B.2C.3D.5【答案】D84、某工程出現安全事故，造成3人死亡，50人重傷，該事故等級為（）。A.特大安全事故B.重大安全事故C.較大安全事故D.一般安全事故【答案】B85、下列不屬于施工進度分析步驟的是（）。A.工程進度分析前的準備B.找出工程完成情況差的原因C.進行因素分析，找出影響最重要的因素D.提出建議和結論【答案】A86、某企業(yè)年初從金融機構借款3000萬元，月利率1％，按季復利計息，年末一次性還本付息，則該企業(yè)年末需要向金融機構支付的利息為（）萬元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C87、水泥混凝土路面縱向裂縫換算為損壞面積時，應該用裂縫長度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】D88、（）認為必要時可召開一次工地會議或專題會議進行總結，并對下一階段進入路基填筑分項工程的開工、施工的有關問題進行研討和提示。A.設計單位B.施工單位C.建設單位D.監(jiān)理單位【答案】D89、概預算編制中，屬于人工費的是（）。A.架子工工資B.材料采購人員工資C.駕駛施工機械人員工資D.施工管理人員工資【答案】A90、關于勘察、設計單位的質量責任和義務的內容，說法錯誤的是（）。A.勘察、設計單位在其資質等級許可的范圍內承攬工程，并不得轉包或者違法分包所承攬的工程B.設計單位應當根據勘察成果文件進行建設工程設計C.勘察、設計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、設計，并對其勘察、設計的質量負責D.設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，注明工程最長使用年限【答案】D91、下列屬于安全生產考核指標隱患類的是（）A.安全生產總目標B.安全生產管理人員到位率C.事故起數D.重大事故隱患整改率【答案】D92、下列關于凈現值的說法中，正確的是（）。A.當方案的NPV=0時，表示項目實施后的投資收益率正好達到基準收益率B.多個方案進行經濟評價時，不僅要求方案NPV≥0，且選擇一個方案時，應選NPV值中最小的。C.折現率越大，凈現值越大。D.凈現值法可適用于分析期長短不等的方案【答案】A93、瀝青混合料壓實（）以后，應對其厚度、密實度進行抽樣試驗。A.7hB.10hC.12hD.15h【答案】C94、半剛性基層各種混合料的最佳含水率和最大干密度的確定方式為（）。A.振動成型試驗B.模量試驗C.無側限抗壓強度試驗D.重型擊實試驗【答案】D95、預應力張拉采用（）雙控。A.預拱度和伸長值B.張拉應力和伸長值C.油表讀數和預拱度D.油表讀數和張拉應力【答案】B96、施工單位法定代表人、生產經營負責人、項目經理每年接受安全培訓的時間不得少于（）學時。A.20B.30C.40D.50【答案】B97、拱上建筑混凝土應在封拱間隔槽混凝土強度達到設計等級的（）方可澆筑，澆筑應按施工設計程序進行，一般由拱腳至拱頂，對稱、均衡地進行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C98、下列屬于安全生產考核指標隱患類的是（）A.安全生產總目標B.安全生產管理人員到位率C.事故起數D.重大事故隱患整改率【答案】D99、在我國安全生產的方針中，（）是手段和基本途徑。A.“安全生產”B.“安全第一”C.“預防為主”D.“綜合治理”【答案】C100、下列有關公路工程（合同段）交工驗收應具備條件的表述中，不正確的是（）。A.合同約定的各項內容已全部完成B.監(jiān)理單位對工程質量評定合格C.施工單位、監(jiān)理單位已完成本合同段的工作總結報告D.檔案、環(huán)保等單項驗收合格，土地使用手續(xù)已辦理【答案】D多選題（共50題）1、關于滑模攤鋪水泥混凝土面層前，架設基準線的說法，正確的有（）。A.高速公路、一級公路時，應采用單向坡雙線基準線B.橫向連接攤鋪時，連接一側可依托已鋪成的路面，另一側設置單線基準線C.基準線樁縱向間距直線段不宜大于25mD.基層頂面到夾線臂的高度宜為450-750mmE.單根基準線的最大長度不宜大于450m【答案】ABD2、下列屬于招標控制價的編制依據的有（）。A.建設工程設計文件B.招標文件中的工程量清單C.企業(yè)定額D.工程特點E.常規(guī)施工方案【答案】ABD3、監(jiān)理工程師在審查和批準工程延期時應遵循的原則包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否會推遲工程項目總工期C.所延期的工程項目是否在工程施工進度計劃的關鍵線路上D.惡劣氣候條件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期發(fā)生后28天內，承包人應向監(jiān)理工程師提出延期意向要求，否則監(jiān)理工程師無須考慮給予承包人延期【答案】BCD4、在組織流水施工時，確定流水節(jié)拍應考慮的因素有（）A.所采用的施工方法和施工機槭B.相鄰兩個施工過程相繼開始施工的最小間隔時間C.施工段數目D.在工作面允許的前提下投入的工人數和機械臺班數量E.專業(yè)工作隊的工作班次【答案】AD5、關于民事訴訟法規(guī)定的再審程序，下列說法正確的有：A.再審只能由原審當事人自己提出申請才可能進行B.當事人申請再審應該在原審裁判作出后2年以內提出C.當事人對已經發(fā)生法律效力的解除婚姻關系的判決，不得申請再審D.法院的再審是對事實和法律的全面審查【答案】CD6、橋梁基礎工程施工中，淺基礎一般可分為（）A.剛性擴大基礎B.單獨或聯(lián)合基礎C.條形基礎D.片筏和箱形基礎E.沉井基礎ABCD選項，淺基礎一般可分為剛性擴大基礎、單獨或聯(lián)合基礎、條形基礎、片筏和箱形基礎等。E選項，橋梁基礎常用的基礎類型有淺基礎、樁基礎、沉井基礎、沉箱等。【答案】ABCD7、平面控制測量采用的方法有（）。A.衛(wèi)星定位測量B.導線測量C.三角測量D.三邊測量方法E.三角高程測量【答案】ABCD8、A市機械進出口公司向中國A市中級人民法院起訴，要求美國某貿易公司承擔其銷售不合格機械設備的違約責任。在訴訟過程中，由于美國該貿易公司在中國沒有住所，為了訴訟的便利，于是聘請中國陳律師代為進行訴訟。在這種情況下，美國某貿易公司從美國向中國A市中級人民法院寄交的對陳律師的授權委托書，需要履行下列哪種手續(xù)才視為有效？()A.經中國駐美國使、領館證明B.經美國公證機關證明，并經中國駐美國使、領館認證C.履行中國與美國訂立的有關條約中規(guī)定的證明手續(xù)D.由中國駐美國的愛國華僑團體證明【答案】BC9、可用于各等級公路水泥混凝土路面的填縫材料有（）。A.硅酮類常溫施工式填縫料B.橡膠瀝青類填縫料C.聚氨酯類常溫施工式填縫料D.改性瀝青類填縫料E.道路石油瀝青類填縫料【答案】AC10、甲公司因乙公司拒絕履行生效法律文書所確定的給付120萬元的義務，向區(qū)人民法院申請執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，區(qū)人民法院發(fā)現乙公司已停業(yè)半年之久，無可供執(zhí)行的財產，但是乙公司曾在一年前購買上市公司丙公司的股票，價值110萬元，對此，區(qū)人民法院可以：()A.扣押股票，并強制乙公司按照公司法的有關規(guī)定轉讓B.直接對乙公司的股票進行拍賣或者變賣，用于清償債務C.直接將股票抵償給甲公司D.將丙公司變更為本案的被執(zhí)行人【答案】ABC11、下列對施工機械使用的安全監(jiān)督的說法正確的有（）。A.可在場內道路任意行駛B.機械進場的必須經過安全檢查C.施工機械操作人員必須建立機組責任制D.禁止無證人員操作E.施工機械操作人員會操作即可，無須證件【答案】BCD12、預應力混凝土梁橋，常見的病害有（）。A.混凝土表面剝落、滲水B.混凝土鋼筋銹蝕、局部破損C.梁體露筋、保護層剝落D.預應力鋼束應力損失造成的病害E.預應力混凝土梁出現裂縫【答案】ABD13、在進行瀝青路面工程材料選擇時，下列說法正確的是（）。A.宜優(yōu)先選擇A級瀝青B.面層的上層采用較稀的瀝青，下層或黏結層采用較稠的瀝青C.礦渣及軟質集料不得用于防滑表層D.用于拌制瀝青混合料的細集料，可以采用天然砂、人工砂或石屑。E.現場制作的改性瀝青宜隨配隨用【答案】ACD14、下列哪些說法符合我國民事訴訟法的辯論原則？A.辯論權的行使，不僅是在法庭辯論階段，而是貫穿于訴訟全過程B.未經法庭辯論和質證的證據，通常情況下不得作為法庭裁判的根據C.當事人可以就案件的實體問題進行辯論，也可以就案件的程序問題進行辯論D.當事人提交的書面答辯狀也屬辯論的一種形式【答案】ABCD15、地下排水設施包括（）。A.排水墊層B.滲井C.邊溝D.暗溝E.蒸發(fā)池【答案】ABD16、工程監(jiān)理單位監(jiān)理工作人員在開展費用監(jiān)理工作的過程中，應遵循的依據包括（）。A.工程施工現場的地質土質和地貌B.工程招標文件及其補遺書、修正澄清書C.工程施工合同協(xié)議書D.工程量清單計量規(guī)則E.工程施工過程中有關的往來文件【答案】BCD17、施工單位的質量責任和義務包括（）。A.在其資質等級許可的范圍內承攬工程，并不得轉包或者違法分包工程B.對建設工程的施工質量負責C.不得擅自修改工程設計，不得偷工減料D.必須建立、健全施工質量的檢驗制度E.提供的地質、測量、水文等勘察成果必須真實、準確【答案】ABCD18、施工單位的質量責任和義務包括（）。A.在其資質等級許可的范圍內承攬工程，并不得轉包或者違法分包工程B.對建設工程的施工質量負責C.不得擅自修改工程設計，不得偷工減料D.必須建立、健全施工質量的檢驗制度E.提供的地質、測量、水文等勘察成果必須真實、準確【答案】ABCD19、發(fā)行債券籌資的缺點包括（）。A.固定利息支出會使企業(yè)承受一定的風險B.可大大降低自有資金利潤率C.籌資成本高，付息壓力大D.債券合約的條款，常常對企業(yè)的經營管理有較多的限制E.會提高企業(yè)負債比率，增加企業(yè)風險，降低企業(yè)的財務信譽【答案】AD20、下列對當事人訴訟權利平等原則的認識，哪些是正確的？()A.法律賦予當事人雙方的權利可以是對等的，不必完全相同B.對外國人給予國民待遇，是對訴訟權利平等原則的踐踏C.如果法院只強調當事人訴訟權利平等，但沒有根據法律提供保障措施，這違背了平等原則D.法院審理國有企業(yè)與個人之間的經濟糾紛，為了給國有資產更多的保護，限制作為當事人一方的個人訴訟權利的行使，這種作法違反了民事訴訟法的平等原則【答案】ACD21、下列應開展風險評估的橋梁工程有（）。A.跨徑為130m的鋼筋混凝土拱橋B.跨徑為140m的鋼筋混凝土拱橋C.跨徑為150m的鋼筋混凝土拱橋D.跨徑為130m的梁式橋E.跨徑為140m的梁式橋【答案】C22、石灰穩(wěn)定材料路拌法施工說法正確的是（）。A.生石灰塊應在使用前7－10d充分消解B.消石灰宜過10mm篩，并盡快使用C.石灰應選擇臨近水源、地勢較高且寬敞的場地集中覆蓋封存堆放D.用刮板將石灰均勻攤開表面應沒有空白位置E.應量測石灰的松鋪厚度，校核石灰用量【答案】ACD23、填方路基的碾壓原則包括（）。A.先壓邊緣后壓中間B.先慢后快C.先靜壓后振動D.由弱振至強振E.由內向外【答案】ABCD24、繪制實際進度前鋒線的關鍵是標定某時刻正施工的各工作的實際進度到達點，標定方法包括（）。A.按已完成的實際工程量標定B.按工程進度標定C.按尚需時間來標定D.按工程成本標定E.按計劃完成工程量標定【答案】AC25、包含在建筑安裝工程費中的企業(yè)管理費包括（）。A.基本費用B.主副食運費補貼C.職工探親路費D.職工取暖補貼E.生產準備費【答案】ABCD26、下列屬于面層特點的是（）。A.強度B.剛度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD27、在公路工程建筑安裝工程費計算中，措施費包括（）A.冬季施工增加費B.雨季施工增加費C.夜間施工增加費D.特殊地區(qū)施工增加費E.材料運雜費【答案】ABCD28、橋梁的三大基本體系是（）。A.梁橋B.拱橋C.剛架橋D.懸索橋E.斜拉橋【答案】ABD29、工程質量評定等級分為（）。A.優(yōu)秀B.良好C.合格D.一般E.不合格【答案】C30、隧道圍巖基本分級所考慮的因素有（）。A.巖石堅硬程度B.巖石完整程度C.基本質量指標（BQ）D.地下水出水狀況E.初始地應力狀態(tài)【答案】ABC31、從路面結構的力學特性和設計方法的相似性出發(fā)，將路面劃分為（）。A.柔性路面B.剛性路面C.半剛性路面D.高強度路面E.低強度路面【答案】ABC32、甲、乙兩公司因合同糾紛對簿公堂。人民法院判決乙公司賠償甲公司損失20萬元。乙公司拒不履行生效判決。經甲公司申請，人民法院決定對乙公司的機床實行扣押并拍賣。此時丙公司向人民法院提出執(zhí)行異議，聲稱作為執(zhí)行標的物的機床已經于人民法院判決生效次日由乙公司轉讓于他。經查，丙公司所言情況屬實。則人民法院應當：A.裁定中止執(zhí)行B.判決機床為丙公司所有C.裁定乙公司和丙公司之間的轉讓行為無效D.裁定駁回丙公司的執(zhí)行異議【答案】CD33、對質量缺陷的處理需要堅持的原則包括（）。A.監(jiān)理工程師具有質量否決權B.施工時間緊迫，雖然前道工序有缺陷，但是可以直接進行下一道工序C.施工單位必須執(zhí)行監(jiān)理工程師對質量缺陷的處理意見D.施工單位對質量缺陷的處理完成后必須接受監(jiān)理工程師的檢查、驗收E.質量缺陷處理須事先進行調查，分清責任，以明確處理費用的歸屬【答案】ACD34、財務費用指施工企業(yè)為籌集資金提供投標擔保、預付款擔保、履約擔保、職工工資支付擔保等所發(fā)生的各種費用，包括（）。A.企業(yè)經營期間短期貸款利息凈支出B.企業(yè)經營期間匯兌凈損失C.企業(yè)經營期間調劑外匯手續(xù)費D.企業(yè)經營期間金融機構手續(xù)費E.企業(yè)經營期間人員增加費用【答案】ABCD35、關于漿砌塊石及混凝土預制塊墩臺施工質量的片石砌體，以下說法不正確的有（）。A.片石應分層砌筑，宜以2～3層砌塊組成一工作層，每一工作層的水平縫應大致找平B.各工作層豎縫應相互貫通C.砌縫寬度一般不應大于4cm，用小石子混凝土砌筑時，可為3～7cmD.較大的砌塊應