關于承攬加工合同模板合集10篇承攬加工合同篇1

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長，寬，高cm)│單位│數量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│1304090│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│18010095│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│18010095│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│18040200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│18080200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│18050200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

其次條加工成品質量要求：

一、材種：柜臺，貨架一律采納水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格把握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構造必需嚴密，結實、外表必需平坦光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝便利。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方供應。

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進展工作期間，發(fā)覺供應的圖紙不合理，應當準時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停頓工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必需到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局供應檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必需在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸方法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20230元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除擔當違約責任外，必需如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并擔當逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應擔當因此而多支出的費用。

第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予擔當違約責任。但甲方應當實行積極措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當擔當責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同治理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建立銀行各存一份。

甲方：縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：104750

乙方：縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：縣支行

帳號：003485

承攬加工合同篇2

承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規(guī)格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

其次條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用擔當定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費擔當

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費擔當定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款擔當

第四條乙方供應原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規(guī)格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費擔當

第六條加工費結算方法與時間

_________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權懇求返還定金。甲方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。

第八條甲方的違約責任

1．甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并擔當逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________％的違約金。

6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1．乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值_________％的違約金。

3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點，應擔當因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

（一）甲方：

1．甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有力量履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1．乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有力量履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)隱秘（技術信息、經營信息及其他商業(yè)隱秘）予以保密。未經該商業(yè)隱秘的原供應方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)隱秘的全部或局部內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有商定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應擔當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不行抗力

本合同所稱不行抗力是指不能預見、不能克制、不能避開并對一方當事人造成重大影響的客觀大事，包括但不限于自然災難如洪水、地震、火災和風暴等以及社會大事如戰(zhàn)斗、動亂、政府行為等。

如因不行抗力大事的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不行抗力的一方應馬上將事故狀況書面告知另一方，并應在_________天內，供應事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或臨時延遲合同的履行。

第十三條通知

1．依據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必需用書面形式，可采納_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可實行公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：_________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方擔當由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1．本合同受_________國法律管轄并按其進展解釋。

2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按以下第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進展，本合同的標題僅是為了閱讀便利而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不行分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方（蓋章）：_____________定作方（蓋章）：_____________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

地址：_______________________地址：_______________________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

承攬加工合同篇3

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方托付承攬方加工25米箱梁芯模模板，依據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

品名規(guī)格數量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備注

箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量

總計

總金額（大寫）柒萬柒仟元整

二、技術資料供應方法：需方供應標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業(yè)相關標準要求，并協(xié)作甲方的監(jiān)視檢查；

四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；

五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，其次套芯模10月13日交貨。

六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進展結算；

七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

八、標的物全部權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方全部。

九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫忙配貨，供方擔當運輸費用.工地卸車及其它費用由需方擔當。

十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。

十一、違約責任：由違約方負責；

十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂做方：承攬方：

單位：單位：

法定代理人：法定代理人：

托付代理人：托付代理人：

電話：電話：

開戶行：戶名：

帳號：卡號：

郵編：郵編：

簽訂時間：

承攬加工合同篇4

簽訂地點：

簽訂時間：年月日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，本著公平互利、協(xié)商全都的原則，經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數量、單價、總價

序號貨物名稱規(guī)格數量單價：元/m2備注

1鋼質防火門甲級

2乙級

3丙級

合計：（樘）㎡×元/㎡=元。

114樘/363.06㎡

金額（大寫）：（不含稅）

注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍寶巖模壓板；外表處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發(fā)生數量結算。

三、交貨日期：依據現場進度交貨。

四、交貨地點：工地現場。

五、技術質量要求：

1、產品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。

2、產品保證通過消防部門驗收。

六、承包方式：

含運輸及安裝。

七、付款方式：

1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期完畢結清。

八、售后效勞承諾

1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，消失質量問題，乙方負責免費修理。質保期過后，全部產品實行終身售后效勞，只收取材料本錢費用。

九、違約責任

1、按《合同法》的相關規(guī)定執(zhí)行。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

電話：電話：

年月日年月日

承攬加工合同篇5

甲方:(托付方)

乙方:(承攬方)

經甲乙雙方協(xié)議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

一、產品名稱及加工數量。

名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方托付乙方才承攬加工。

二、相關事宜:

1、由甲方供應相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規(guī)定要求進展加工，其產品質量必需符合技術文件規(guī)定要求。

2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程準時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方擔當，(甲方供應適當的運輸車輛及司機，乙方擔當油料消耗及搬運事宜)

3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方擔當。

4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、時間要求：

自甲方供應原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不行抗拒的大事而影響到材料供應及加工阻力時，必需提前通知對方，協(xié)商解決。

四、加工費用：

該工程合同總體加工費用20萬元，由甲方擔當增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

五、付款方式：

乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

六、其他事宜：

本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。

在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：蓋章：

簽約人：職務：電話號碼：

已方：蓋章:

簽約人：職務：電話號碼：

時間：年月日

承攬加工合同篇6

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

其次條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采納水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格把握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構造必需嚴密，結實、外表必需平坦光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝便利．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

第三條原材料由甲方供應．

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進展工作期間，發(fā)覺供應的圖紙不合理，應當準時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停頓工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必需到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局供應檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必需在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

第九條運輸方法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除擔當違約責任外，必需如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并擔當逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收．

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應圖紙和其他技術資料，除交付定作物的”日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應擔當因此而多支出的費用．

第十四條不行抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予擔當違約責任．但甲方應當實行積極措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當擔當責任，并賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同治理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建立銀行各存一份．

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃華新（簽名）

地址：七都鎮(zhèn)

電話：６６．８９７１

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：１０４７５０

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街５號

電話：３３．７３４７

開戶銀行：××縣支行

帳號：００３４８５

一九八五年一月二十五日

承攬加工合同篇7

加工定作承攬合同。

甲方：乙方：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話：電話：

法定代表人（托付代理人）：法定代表人（托付代理人）：

開戶行：開戶行：

帳戶：帳戶

甲乙雙方為攜手合作，促進進展，滿意利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠懇信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商全都，特簽訂本合同，以求共同遵守：

第一條：品種或工程、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或工程規(guī)格

型號計量

單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

單價總金額

合計

承攬加工合同篇8

甲方：

乙方：

1、前言

經過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同進展的前提，就鑄件合作事宜達成全都，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將依據甲方供應的技術資料和鑄造清單進展鑄造并供貨。

2、供貨范圍和雙方職責

（1）供貨范圍

按甲方供應的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采納“Y”型試塊并附質保書。

（2）乙方職責

完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。

返回甲方供應的全部資料，并為甲方保密。

向甲方供應鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質化驗）

（3）甲方職責

每套鑄件（每件）向乙方供應鑄件圖紙一套。

負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。

向乙方供應鑄造清單（明細）并說明材料，件數，交貨期。

甲方向乙方供應技術要求。

技術要求

（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

（B）鑄件化學成份：依據供應給貴公司的化學成份標準。

（C）鑄件應清理潔凈，去除冒口剩余，粘砂以及內腔剩余物等。鑄件外表進展噴丸處理，要求鑄件外表光滑。

（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

（E）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的外表缺陷。

（F）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產批號、機械性能。

3、價格

（1）鑄件價格

HT250：

MoCr：

QT600：

特別規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

4、結算方式：

（1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。

（2）鑄件在甲方現場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內全額付款。

（3）鑄件經甲方使用，確認滿意第六條定義的質量保證。

5、交貨期

（1）乙方嚴格按甲方供應的清單、周期進展鑄件并準時交貨。

（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定。

（3）特別規(guī)格雙方協(xié)商定。

6、驗收

甲方應依據有關資料和技術協(xié)議、國家標準對鑄件進展驗收。

7、質量保證：

甲方在加工過程中發(fā)覺鑄造緣由造成的廢品，應馬上通知乙方，如確系乙方鑄造緣由造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。

8、合同修改：

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進展修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

9、不行抗力：

（1）當不行抗力發(fā)生時，發(fā)生不行抗力的一方有義務做出努力，將不行抗力帶來的損失削減到最低限度。

（2）因不行抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權力和義務的轉讓：

乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

11、合同的終止和解除

（1）發(fā)生以下狀況之一時，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

乙方無正值理由不按期制造投入時。

實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

乙方無正值理由不執(zhí)行合同有關規(guī)定，經甲方書面督促仍無解決誠意時。

（2）發(fā)生以下狀況時，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

甲方違反本合同而造本錢合同無法履行時。

甲方沒有支付合同金額的力量時。

12、爭議解決：

當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。

附件一、每次供應鑄造清單、進度表。

14、通知

全部通知和通訊均需采納書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日視為送達。

15、合同生效

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

甲方乙方

代表（簽字）代表（簽字）

日期：日期：

承攬加工合同篇9

加承合（）字第號

定作方：_______________（簡稱甲方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________（簡稱乙方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

依據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定，經雙方協(xié)商全都，訂立以下條款，共同信守：

品名或工程

規(guī)格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包