機械加工合同錦集五篇機械加工合同篇1項目名稱：機械零件加工采購技術(shù)協(xié)議甲方(加蓋單位公章)單位：代表人：電話：簽訂地點：簽訂日期：編制：＿＿＿審核：＿＿＿批準：＿＿＿乙方單位：代表人：電話：（加蓋單位公章）北京中科信電子裝備有限公司（甲方）與（）有限公司（乙方）就（）外加工事宜進行了協(xié)商，雙方達成了如下協(xié)議：一.供貨產(chǎn)品明細二．工件加工注意事項2.1加工原材料由乙方提供。2.2乙方所加工產(chǎn)品，要嚴格以甲方提供的工藝文件中的技術(shù)要求為準，工藝文件中未注公差尺寸按GB/T1804-20__中等m級執(zhí)行。2.3乙方應(yīng)按甲方提供的工藝文件嚴格執(zhí)行，甲方有權(quán)進行抽查。2.4乙方在加工過程中有任何可能影響生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量的因素，必須立即通知甲方，雙方協(xié)商后進行調(diào)整。三．保密責(zé)任甲方提供的技術(shù)文件、標準等未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)給第三方，雙方簽訂保密協(xié)議。所有工藝文件經(jīng)雙方簽字確認方可實施，若有變更需雙方同意。乙方若將甲方委托加工的產(chǎn)品轉(zhuǎn)給第三方代加工，必須經(jīng)過甲方同意。四．質(zhì)量責(zé)任4.1產(chǎn)品檢驗優(yōu)先選用卡尺、投影儀、三坐標等通用量具，圖紙中有特殊技術(shù)要求的產(chǎn)品需要用專用儀器測量，如真空檢測儀等，同時出具檢驗合格報告。4.2由于加工件未達到圖紙中的技術(shù)要求或加工件出現(xiàn)質(zhì)量問題造成甲方不能使用，由乙方承擔重新加工費用、運輸費用。4.3.加工件由于運輸問題造成的損失，應(yīng)由乙方承擔費用。4.4.由于產(chǎn)品不合格而影響甲方生產(chǎn)進度所產(chǎn)生的相關(guān)費用，乙方應(yīng)給予如額賠償。五．驗收規(guī)則5.1乙方需按時提供合格產(chǎn)品，乙方提供終驗的產(chǎn)品，需要做好運輸防護，保證無磕碰、損傷，表面干凈，無油污，清除毛刺。5.2乙方必須對所加工產(chǎn)品進行全檢，并向甲方提供每批產(chǎn)品的檢驗記錄。乙方應(yīng)按甲方要求，檢測報告與產(chǎn)品按1比1的比例對應(yīng)，須保證檢驗報告的真實性。5.3甲方對乙方提供的出廠產(chǎn)品進行全檢，若檢驗不合格，未能達到圖紙中的技術(shù)要求，甲方有權(quán)退回，并由乙方承擔責(zé)任。六如供方未能按照合同要求期限供貨，遲延1日按合同總價_______%計算違約金，超過10日仍不能交貨的，將扣除合同保證金的_______%七．本技術(shù)協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決。八.本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。九.本協(xié)議未經(jīng)雙方認可，不得隨意更改。十．本協(xié)議作為合同附件與主合同同樣具有法律效力，雙方簽字蓋章生效。機械加工合同篇2買方(甲方)：有限公司賣方(乙方)：有限公司為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù)，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)雙方充分協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，特訂立本合同，以便共同遵守。一.設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額二.技術(shù)標準及售后服務(wù)：(乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)的條件和期限)1.甲乙雙方確認之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)2.乙方按雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試4.安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓(xùn)5.設(shè)備的質(zhì)量保證期為一年，在質(zhì)量保證期內(nèi)，設(shè)備出現(xiàn)問題乙方技術(shù)人員保證在48小時內(nèi)到達設(shè)備現(xiàn)場，及時排除故障迅速恢復(fù)生產(chǎn)，在質(zhì)量保證期內(nèi)零配件出現(xiàn)問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術(shù)人員將不定期到設(shè)備現(xiàn)場了解設(shè)備使用情況及介紹正確的使用和保養(yǎng)方法6.乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù)，在質(zhì)量保證期以后維護及更換零配件將收取相關(guān)費用三.交貨時間：自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用五.驗收：安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗收手續(xù)六.設(shè)備交付及運輸方式：1、交貨地點：有限公司2、運輸方式：汽車公路運輸3、運輸費用：由乙方承擔4、貨物風(fēng)險：自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉(zhuǎn)移至甲方，在此之前之一切風(fēng)險由乙方承擔七.設(shè)備付款方式：1.支付方式：銀行轉(zhuǎn)帳支付2.支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金;2.乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款;3.余款雙方驗收完成后，一個月內(nèi)付清。3.開票時間：驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票八.人力不可抗力本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預(yù)見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責(zé)任九.保密條款甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等十.解決合同糾紛方式:1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決，若屬單方違約，應(yīng)由責(zé)任方承擔造成的損失。2.若協(xié)商不妥，則到原告方人民法院起訴3.違約責(zé)任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。十一.其它1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份甲方：乙方：日期：機械加工合同篇3____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守，機械外加工合同協(xié)議書。第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償，合同范本《機械外加工合同協(xié)議書》。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的.，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;2.向人民法院起訴。本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。定作方：________________________代表人：____________年____月____日承攬方：________________________代表人：________機械加工合同篇4甲方:乙方:乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．第一條：加工成品質(zhì)量要求：一：甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知甲方；甲方應(yīng)當及時回復(fù)，提出修改意見。第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。（乙方附明細清單）第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。元）．乙方不履行合同時，除承擔違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．甲方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。第七條：結(jié)算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳。第八條：乙方的違約責(zé)任一：乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，乙方應(yīng)當負責(zé)重新加工，并承擔逾期交付的責(zé)任。二：乙方逾期交付加工件的，應(yīng)當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預(yù)付款：元（大寫：期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。三：乙方不能交付加工件的，應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值5０％的違約金。第九條：甲方的違約責(zé)任一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。二：甲方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值5０％的違約金。三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應(yīng)當償付乙方因停工待料的損失。四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金．第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責(zé)任．但乙方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失．第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）代表人：代表人：電話：電話：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：年月日機械加工合同篇5甲方:乙方:乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．第一條：加工成品質(zhì)量要求：一：甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。第二條：甲方提供圖紙共計：__________份，由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知甲方；甲方應(yīng)當及時回復(fù)，提出修改意見。第三條：加工價款：按核定價格計算共計：_____元。（乙方附明細清單）第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。第五條：交貨的時間和地點：_____年_____月_____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。元）．乙方不履行合同時，除承擔違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．甲方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。第七