2/2合同管理一、單項選擇題（共50題，每小題2分，共100分）1、下列關(guān)于資格預(yù)審文件的澄清中，表述錯誤的是()。 A、申請人的澄清或說明應(yīng)采用書面形式 B、申請人的澄清或說明不得改變資格預(yù)審申請文件的實質(zhì)性內(nèi)容 C、申請人的澄清和說明內(nèi)容屬于資格預(yù)審申請文件的組成部分 D、申請人主動提出的澄清或說明，招標人和審查委員會應(yīng)當接受并作為資格預(yù)審申請文件的組成部分2、根據(jù)《標準設(shè)計施工總承包合同》，工程實施中應(yīng)給予承包人延長工期、增加費用并支付合理利潤的情形是（）。 A、異常惡劣的氣候條件 B、不可預(yù)見的物質(zhì)條件 C、監(jiān)理人的指示錯誤 D、發(fā)包人提供的材料提前交貨3、某建設(shè)工程復(fù)雜，工程技術(shù)、結(jié)構(gòu)方案難以預(yù)先確定，時間特別緊迫，該建設(shè)工程施工合同適宜選擇（）作為合同計價方式。 A、單價合同 B、固定總價合同 C、可調(diào)總價合同 D、成本加酬金合同4、根據(jù)NEC《工程施工合同》，選項F屬于（）。 A、目標合同 B、標價合同 C、管理合同 D、成本補償合同5、必須招標的某施工項目，采用經(jīng)評審的最低投標價法評標，中標候選人中排序靠前的兩位投標人甲、乙的情況如下：甲報價1000萬元，評標價950萬元；乙報價980萬元，評標價990萬元。此時（）。 A、中標人為甲，合同價為950萬元 B、中標人為甲，合同價為1000萬元 C、中標人為乙，合同價為980萬元 D、中標人為乙，合同價為990萬元6、第三者責任險是指凡工程期間的保險有效期內(nèi)因工地上發(fā)生意外事故造成工地及鄰近地區(qū)的第三者人身傷亡或財產(chǎn)損失，依法應(yīng)由（）承擔的經(jīng)濟賠償責任。 A、被保險人 B、保險人 C、保險人和被保險人連帶 D、受益人7、在施工招標投標中，下列投標人的行為不構(gòu)成沒收投標保證金的情形是（） A、投標文件沒有按要求密封 B、投標人在投標有效期內(nèi)撤銷投標 C、中標人拒絕訂立合同 D、中標人不接受根據(jù)規(guī)定對投標文件錯誤的修正8、（2018年真題）工程監(jiān)理單位授權(quán)總監(jiān)理工程組織完成監(jiān)理任務(wù)而產(chǎn)生的代理屬于（）。 A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理 D、延伸代理9、建設(shè)工程設(shè)計合同當事人包括（） A、承包人和設(shè)計人 B、發(fā)包人和設(shè)計人 C、發(fā)包人和承包人 D、承包人和分包人10、在對以往歷次已簽發(fā)的進度付款證書進行匯總和復(fù)核中發(fā)現(xiàn)錯、漏或重復(fù)情況時，監(jiān)理人有權(quán)予以修正，承包人也有權(quán)提出修正申請。經(jīng)監(jiān)理人、承包人復(fù)核同意的修正，應(yīng)在（）支付或扣除。 A、竣工結(jié)算 B、下一次進度款中 C、本次進度付款中 D、以上都不正確11、在項目招標評標結(jié)束后，中標人的投標保證金應(yīng)當在（）退還。 A、發(fā)出中標通知書后 B、完成評標后 C、提交履約擔保后 D、合同履行完畢后12、缺陷責任期從()起算。 A、投標函中寫明的竣工日開始 B、開工通知中寫明的開工日開始 C、投標函中寫明的開工日開始 D、工程接收證書中寫明的竣工日開始13、(2020年真題)關(guān)于建設(shè)工程合同承包人工程價款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是（）。 A、裝飾裝修工程的分包人，請求裝飾裝修工程價款就該裝飾裝修工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償?shù)?，人民法院?yīng)予支持 B、優(yōu)先受償?shù)姆秶ǔ邪藨?yīng)獲得的利潤 C、施工合同無效或建筑工程未經(jīng)竣工驗收，承包人不得行使工程價款的優(yōu)先受償權(quán) D、承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限為1年，自發(fā)包人應(yīng)當給付建設(shè)工程價款之日起計算14、缺陷責任期內(nèi)工程運行期間出現(xiàn)的工程缺陷，()應(yīng)負責修復(fù)，直到檢驗合格為止。 A、承包人 B、發(fā)包人 C、業(yè)主 D、責任人15、固定單價合同適用于（）的項目。 A、工期長，工程量變化幅度較大 B、工期長，工程量變化幅度不太大 C、工期短，工程量變化幅度不太大 D、工期短，工程量變化幅度較大16、在設(shè)計施工總承包合同中，下列合同文件解釋順序靠后的是()。 A、合同協(xié)議書 B、發(fā)包人要求 C、承包人建議書 D、價格清單17、根據(jù)《標準施工招標文件》，評標委員會發(fā)現(xiàn)投標文件中的大寫金額與小寫金額不一致的，正確的處理方式是（）。 A、以大寫金額為準 B、對投標報價進行修正，修正價格須經(jīng)投標人書面確認 C、直接按投標人的總報價評審，后果由投標人承擔 D、要求投標人當場重新報價，按新報價評審18、工程施工合同（EC

C）中，（）是對核心條款的補充和細化。 A、合同條款 B、主要選項條款 C、次要選項條款 D、基礎(chǔ)條款19、根據(jù)《標準施工合同》，投保工程一切險的保險金額不足以賠償實際損失時，差額部分應(yīng)由（）進行補償。 A、發(fā)包人 B、承包人 C、造價咨詢機構(gòu) D、合同條款確定的該風險責任人20、建設(shè)工程項目施工采用公開招標方式并且需要通過資格預(yù)審篩選出有資格的投標人的，應(yīng)當按規(guī)定發(fā)布（），公布投標人資格條件。 A、邀請公告 B、招標公告 C、資格預(yù)審公告 D、投標邀請書21、在財產(chǎn)保險合同有效期內(nèi)，保險標的危險程度顯著增加的，被保險人應(yīng)當按照合同約定及時通知保險人，保險人（）。 A、不能增加保險費,可以解除保險合同 B、不能解除保險合同,可以增加保險費 C、可以增加保險費,也可以解除保險合同 D、不能增加保險費,也不能解除保險合同22、設(shè)計施工總承包合同模式下，關(guān)于價格清單的說法錯誤的是()。 A、與施工招標由發(fā)包人依據(jù)設(shè)計圖紙的概算量提出工程量清單，經(jīng)承包人填寫單價后計算價格的方式不同 B、承包人按投標文件中規(guī)定的格式和要求填寫，并標明價格的報價單 C、清單價格費用的總和為簽約合同價 D、承包人完成所提投標方案計算的施工、竣工階段的計劃費用23、在建設(shè)項目各類招標中，不要求投標人依據(jù)給定工作量報價的是（）招標。 A、設(shè)計 B、施工 C、設(shè)備采購 D、材料采購24、在有限數(shù)量制的資格審查中，如通過詳細審查的申請人為8個，未超過規(guī)定數(shù)量，則（）。 A、選其中前3名通過資格審查 B、8家均通過資格審查 C、需重新進行資格審查 D、對8家重新進行打分排序25、下列選項中，屬于合同法律關(guān)系客體中智力成果的是（）。 A、借款合同 B、勘察設(shè)計 C、施工安裝 D、知識產(chǎn)權(quán)26、資格審查方法分為合格制和有限數(shù)量制兩種，兩者的區(qū)別主要體現(xiàn)在（）。 A、審查程序 B、審查因素 C、合格者數(shù)量限制 D、審查標準27、設(shè)計施工總承包中，由于在招標文件中發(fā)包人僅對項目的建設(shè)提出具體要求，實際方案由（）提出，設(shè)計可能受到實施者利益影響，對工程實施成本的考慮往往會影響到設(shè)計方案的優(yōu)化。 A、監(jiān)理人 B、技術(shù)負責人 C、承包人 D、勘察人28、(2018年真題)根據(jù)《標準施工合同》，關(guān)于監(jiān)理人對質(zhì)量檢驗和試驗的說法，正確的是（）。 A、監(jiān)理人收到承包人共同檢驗的通知，未按時參加檢驗，承包人單獨檢驗，該檢驗無效 B、監(jiān)理人對承包人的檢驗結(jié)果有疑問，要求承包人重新檢驗時，由監(jiān)理人和第三方檢測機構(gòu)共同進行 C、監(jiān)理人對承包人已覆蓋的隱蔽工程部位質(zhì)量有疑問時，有權(quán)要求承包人對已覆蓋的部位進行解開重新檢驗 D、重新檢驗結(jié)果證明質(zhì)量符合合同要求的，因此增加的費用由發(fā)包人和監(jiān)理人共同承擔29、（2015年真題）下列在建設(shè)工程中發(fā)生的事件中，屬于建筑工程一切險除外責任的是（）。 A、臺風導(dǎo)致腳手架坍塌 B、雷電引起火災(zāi) C、建筑材料運輸車在工地被吊袋砸壞 D、洪災(zāi)引起的沉降30、某沒有特殊專業(yè)施工技術(shù)要求的施工項目招標，四家投標人的報價和評標價分別為：甲，1800萬元、1870萬元；乙，1850萬元、1890萬元；丙，1880萬元、1820萬元；丁，1990萬元、1880萬元，則中標候選人中排序第一的應(yīng)為()。 A、甲 B、乙 C、丙 D、丁31、(2016年真題)根據(jù)《建設(shè)工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危險勘察現(xiàn)場作業(yè)需要看守時，應(yīng)由（）安排人員負責安全保衛(wèi)工作。 A、發(fā)包人 B、勘察人 C、監(jiān)理人 D、項目施工單位32、（2020年真題）根據(jù)《標準施工招標文件》中的通用合同條款，發(fā)包人負責提供的材料和工程設(shè)備經(jīng)驗收后，接收保管和施工現(xiàn)場內(nèi)二次搬運所發(fā)生的費用由（）承擔。 A、發(fā)包人 B、承包人 C、發(fā)包人和承包人 D、發(fā)包人和材料設(shè)備供應(yīng)商33、以下不屬于綜合評估法初步評審內(nèi)容的是（）。 A、形式評審標準 B、資格評審標準 C、響應(yīng)性評審標準 D、項目管理機構(gòu)評審34、根據(jù)九部委的勘察合同的規(guī)定，承擔勘探場地臨時設(shè)施的搭設(shè)、維護、管理和拆除工作的主體是（）。 A、發(fā)包人 B、勘察人 C、施工單位 D、監(jiān)理單位35、合同約定范圍內(nèi)的工作需國家有關(guān)部門審批時，發(fā)包人、承包人應(yīng)按照合同約定的職責分工完成行政審批報送。因國家有關(guān)部門審批遲延造成費用增加和(或)工期延誤，由()承擔。 A、承包人 B、發(fā)包人 C、政府部分 D、發(fā)包人和承包人36、根據(jù)《標準施工招標文件》規(guī)定，以下（）屬于違規(guī)行為。 A、投標人在通過資格預(yù)審后放棄投標 B、投標人在投標截止日期前修改投標文件 C、投標人在投標截止日期前撤回已遞交的投標文件退出競爭 D、開標后，投標人發(fā)現(xiàn)投標文件存在細微錯誤，主動向評標委員會提出要求修改37、(2011年真題)根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，下列關(guān)于承包人提交索賠意向通知的說法中，正確的是（）。 A、承包人應(yīng)向發(fā)包人提交索賠意向通知 B、承包人應(yīng)向監(jiān)理人提交索賠意向通知 C、承包人提交索賠意向通知沒有期限限制 D、承包人不提交索賠意向通知不會導(dǎo)致索賠權(quán)利喪失38、下列關(guān)于編制標底的說法錯誤的是()。 A、標底是投標人計算的一個合理的基本價格 B、標底必須保密，應(yīng)當在開標時公布 C、標底只能作為評標的參考 D、一個招標項目只能有一個標底39、（2014年真題）關(guān)于合同法律關(guān)系的說法，正確的是（）。 A、合同法律關(guān)系可以沒有內(nèi)容 B、技術(shù)秘密不能作為合同法律關(guān)系的客體 C、只有法律事實能夠弓|起合同法律關(guān)系的消滅 D、只有行為能夠弓|起合同法律關(guān)系的消滅40、根據(jù)《施工合同標準文本》的規(guī)定，單位工程經(jīng)驗收合格后，由()向承包人出具經(jīng)()簽認的單位工程驗收證書。 A、監(jiān)理人、發(fā)包人 B、發(fā)包人、監(jiān)理人 C、監(jiān)理人、工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu) D、發(fā)包人、工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)41、在FIDIC設(shè)計采購施工EPC合同條件中，（）代表業(yè)主方進行項目管理。 A、工程師 B、工程師助理 C、業(yè)主代表 D、承包商代表42、關(guān)于保證人資格的說法正確的是（）。 A、公民個人不得作為保證人 B、企業(yè)法人的職能部門一律不得作為保證人 C、企業(yè)法人的分支機構(gòu)一律不得作為保證人 D、學(xué)校在一定條件下可以作為擔保人43、設(shè)備采購合同中，由（）負責提供設(shè)備運至目的地的包裝。 A、買方 B、賣方 C、運輸部門 D、安裝單位44、對于進口的設(shè)備，將貨物在出口國裝船港裝上船之前的一切費用均已包含在報價是（）。 A、FOB價 B、FCA價 C、CIF價 D、CIP價45、依據(jù)《擔保法》，()擔保方式只能由合同當事人本人提供擔保。 A、保證 B、抵押 C、質(zhì)押 D、定金46、下列（）情形導(dǎo)致承包人原因未在約定的工期內(nèi)竣工，后續(xù)支付時應(yīng)采用原約定竣工日與實際支付日的兩個價格指數(shù)中較低的一個作為支付計算的價格指數(shù)。 A、不可抗力 B、工程量增加 C、承包商基礎(chǔ)施工超挖 D、設(shè)計變更47、（2019年真題）設(shè)計合同中定金條款約定發(fā)包人向設(shè)計人支付設(shè)計費的20%作為定金，則該定金自（）之日起生效。 A、合同簽字蓋章 B、實際交付 C、發(fā)包人完成設(shè)計任務(wù)書審批 D、設(shè)計人收到發(fā)包人設(shè)計基礎(chǔ)資料48、在建設(shè)工程材料采購招標中，投標人報EXW價，對該報價理解不正確的是（）。 A、賣方在其所在地將貨物交給買方后即完成交貨 B、應(yīng)包括貨物運至施工現(xiàn)場的運輸費用和保險費 C、應(yīng)包括向政府繳納的增值稅和其他稅 D、貨物在制造時使用的部件和原材料在從關(guān)境外進口時已交納或應(yīng)交納的全部關(guān)稅、增值稅和其他稅也應(yīng)包括在內(nèi)49、某工程在缺陷責任期內(nèi)，因施工質(zhì)量問題出現(xiàn)重大缺陷，發(fā)包人通知承包人進行維修，承包人不能在合理時間內(nèi)進行維修，發(fā)包人委托其他單位進行修復(fù)，修復(fù)費用由（）承擔。 A、發(fā)包人 B、承包人 C、使用人 D、以上都不正確50、（2016年真題）下列引起合同法律關(guān)系產(chǎn)生、變更與消滅的法律事實中，屬于“行為”的是（）。 A、因國際禁運解除進口設(shè)備運輸合同 B、因戰(zhàn)爭導(dǎo)致在建I程合同工期延長 C、因建設(shè)意圖改變,建設(shè)單位和施I單位協(xié)商變更工程承包范圍 D、因工程所在地山體滑坡,建設(shè)單位和施I單位協(xié)商解除合同

參考答案一、單項選擇題1、D【解析】2020版教材P52-54

選項D，招標人和審查委員會不接受申請人主動提出的澄清或說明。2、C【解析】2020版教材P110-112

本題考核的是涉及承包人索賠的條款。根據(jù)《標準施工合同中應(yīng)給承包人補償?shù)臈l款》，監(jiān)理人的指示延誤或錯誤指示可補償內(nèi)容為工期、費用和利潤，選項A可補償內(nèi)容為工期，選項B可補償內(nèi)容為工期和費用，選項D可補償?shù)膬?nèi)容為費用。3、D4、C【解析】知識點:ECC合同中的主要選項條款。選項A：帶有分項工程表的標價合同；選項B：帶有工程量清單的標價合同；選項C：帶有分項工程表的目標合同；選項D：帶有工程量清單的目標合同；選項E：成本補償合同；選項F：管理合同。2020版教材P162。5、B6、A【解析】2020版教材P19-22

本題考核的是第三者責任險。第三者責任險是指凡工程期間的保險有效期內(nèi)因工地上發(fā)生意外事故造成工地及鄰近地區(qū)的第三者人身傷亡或財產(chǎn)損失，依法應(yīng)由被保險人承擔的經(jīng)濟賠償責任。7、A【解析】【沒收投標保證金的情形】*（1）投標人在投標有效期內(nèi)撤回投標書；（2）中標人在規(guī)定期限內(nèi)無正當理由未簽訂合同，或不根據(jù)規(guī)定接受對錯誤的修正；（3）中標人根據(jù)規(guī)定未能提交履約保證金；（4）投標人采用不正當?shù)氖侄悟_取中標。8、B【解析】（二）代理的種類代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授權(quán)而產(chǎn)生。法定代理是根據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生，是為未成年人、精神病人而設(shè)置的。因此，建設(shè)工程中的一切代理行為都是委托代理。如：項目經(jīng)理是施工企業(yè)的代理人、總監(jiān)理工程師是監(jiān)理單位的代理人等。工程招標代理中，被代理人是發(fā)包人，代理人是招標代理機構(gòu)。委托代理權(quán)可以書面委托，也可以口頭委托。但應(yīng)當書面委托的，必須采用書面形式。9、B【解析】2020版教材P83-84

建設(shè)工程設(shè)計合同當事人包括發(fā)包人和設(shè)計人。發(fā)包人通常也是工程建設(shè)項目的業(yè)主(建設(shè)單位)或者項目管理部門(如工程總承包單位)。承包人則是設(shè)計人，設(shè)計人須為具有相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)法人。10、C【解析】2020版教材P131

本題考查的是設(shè)計施工總承包合同模式下工程款支付管理。在對以往歷次已簽發(fā)的進度付款證書進行匯總和復(fù)核中發(fā)現(xiàn)錯、漏或重復(fù)情況時，監(jiān)理人有權(quán)予以修正，承包人也有權(quán)提出修正申請。經(jīng)監(jiān)理人、承包人復(fù)核同意的修正，應(yīng)在本次進度付款中支付或扣除。11、C【解析】2020版教材P17

本題考查的是保證在建設(shè)工程中的應(yīng)用。中標的投標人在簽訂合同時，向業(yè)主提交履約擔保，招標人即可退回投標保函或者保證書。12、D【解析】2020版教材P99

缺陷責任期從工程接收證書中寫明的竣工日開始起算，期限視具體工程的性質(zhì)和使用條件的不同在專用條款內(nèi)約定(一般為一年)。13、B【解析】選項A錯誤，《司法解釋》規(guī)定，建設(shè)工程合同糾紛中，與發(fā)包人訂立建設(shè)工程施工合同的承包人，根據(jù)合同法第二百八十六條規(guī)定請求其承建工程的價款，分包人不享有優(yōu)先受償權(quán)。

選項B正確，除逾期支付建設(shè)工程價款的利息、違約金、損害賠償金等之外且工程質(zhì)量合格的，就工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償?shù)?，人民法院?yīng)予支持。優(yōu)先受償權(quán)必須以工程質(zhì)量合格為前提條件，而無論工程是否竣工或合同是否有效。因此C錯誤。

選項D錯誤，承包人行使建設(shè)主程價款優(yōu)先受償權(quán)的期限為六個月，自發(fā)包人應(yīng)當給付建設(shè)工程價款之日起算。14、A【解析】2020版教材P99

本題考查的是合同履行涉及的幾個時間期限。由于承包人擁有施工技術(shù)、設(shè)備和施工經(jīng)驗，缺陷責任期內(nèi)工程運行期間出現(xiàn)的工程缺陷，承包人應(yīng)負責修復(fù)，直到檢驗合格為止。15、C【解析】固定單價合同適用于適用于工期較短、工作內(nèi)容和工程量變化幅度不大的項目。16、D【解析】2020版教材P121-123

(1)合同協(xié)議書;(2)中標通知書;(3)投標函及投標函附錄;(4)專用條款;(5)通用合同條款;(6)發(fā)包人要求;(7)承包人建議書;(8)價格清單;(9)其他合同文件一經(jīng)合同當事人雙方確認構(gòu)成合同文件的其他文件。17、A【解析】2020版教材P54-57

投標文件中的大寫金額與小寫金額不一致的，以大寫金額為準。總價金額與依據(jù)單價計算出的結(jié)果不一致的，以單價金額為準修正總價，但單價金額小數(shù)點有明顯錯誤的除外。18、B【解析】2020版教材P162-163

主要選項條款是對核心條款的補充和細化，使用者應(yīng)根據(jù)需要選擇適用的條款。因此，本題的正確答案為B。19、D【解析】2020版教材P95-96

本題考核的是明確保險責任。如果投保工程一切險的保險金額少于工程實際價值，工程受到保險事件的損害時，不能從保險公司獲得實際損失的全額賠償，則損失賠償?shù)牟蛔悴糠职春贤鄳?yīng)條款的約定，由該事件的風險責任方負責補償。20、C【解析】1、編制資格預(yù)審文件

招標人應(yīng)根據(jù)標準施工招標資格預(yù)審文件，結(jié)合招標項目具體特點和實際需要，編制資格預(yù)審文件。

2、發(fā)布資格預(yù)審公告

（1）公開招標并進行資格預(yù)審的項目，應(yīng)當發(fā)布資格預(yù)審公告，具有代替招標公告的功能。

（2）對于依法必須進行招標的項目的資格預(yù)審公告，應(yīng)當在國務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介發(fā)布。21、C【解析】在合同有效期內(nèi)，保險標的危險程度顯著增加的，被保險人應(yīng)當及時通知保險人，保險人可以按照合同約定增加保費或解除合同。22、D【解析】2020版教材P121-123

本題考查的是合同文件。選項D，價格清單是指承包人完成所提投標方案計算的設(shè)計、施工、竣工、試運行、缺陷責任期各階段的計劃費用，清單價格費用的總和為簽約合同價。23、A【解析】知識點:工程設(shè)計招標概述。設(shè)計招標首先提出設(shè)計思路和初步方案，并論證該方案的優(yōu)點和實施計劃，在此基礎(chǔ)上進一步提出報價。2020版教材P25。24、B【解析】知識點:資格預(yù)審辦法。通過詳細審查的申請人未超過規(guī)定數(shù)量的（且不少于3個），均通過資格預(yù)審，不再進行評分。2020版教材P53。25、D【解析】2020版教材P6-9

本題考核的是智力成果。合同法律關(guān)系的客體主要包括物、行為、智力成果。智力成果是通過人的智力活動所創(chuàng)造出的精神成果，包括知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密及在特定情況下的公知技術(shù)。如專利權(quán)、工程設(shè)計等，都有可能成為合同法律關(guān)系的客體。26、C27、C【解析】2020版教材P120

設(shè)計施工總承包中，由于在招標文件中發(fā)包人僅對項目的建設(shè)提出具體要求，實際方案由承包人提出，設(shè)計可能受到實施者利益影響，對工程實施成本的考慮往往會影響到設(shè)計方案的優(yōu)化。28、C【解析】（三）監(jiān)理人的質(zhì)量檢查和試驗

1.與承包人的共同檢驗和試驗

監(jiān)理人應(yīng)與承包人共同進行材料、設(shè)備的試驗和工程隱蔽前的檢驗。收到承包人共同檢驗的通知后，監(jiān)理人既未發(fā)出變更檢驗時間的通知，又未按時參加，承包人為了不延誤施工可以單獨進行檢查和試驗，將記錄送交監(jiān)理人后可繼續(xù)施工。此次檢查或試驗視為監(jiān)理人在場情況下進行，監(jiān)理人應(yīng)簽字確認。

2.監(jiān)理人指示的檢驗和試驗

（1）材料、設(shè)備和工程的重新檢驗和試驗

監(jiān)理人對承包人的試驗和檢驗結(jié)果有疑問，或為查清承包人試驗和檢驗成果的可靠性要求承包人重新試驗和檢驗時，由監(jiān)理人與承包人共同進行。重新試驗和檢驗的結(jié)果證明該項材料、工程設(shè)備或工程的質(zhì)量不符合合同要求，由此增加的費用和(或)工期延誤由承包人承擔;重新試驗和檢驗結(jié)果證明符合合同要求，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)工期延誤，并支付承包人合理利潤。

（2）隱蔽工程的重新檢驗

承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發(fā)包人或監(jiān)理人對質(zhì)量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應(yīng)遵照執(zhí)行，并在檢查后重新覆蓋恢復(fù)原狀。經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤；經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由此增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。29、C【解析】【保險責任范圍=要賠的】（1）自然事件：地震、海嘯、雷電、臺風、暴雨、水災(zāi)、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破壞力強大的自然現(xiàn)象；（2）意外事故：不可預(yù)料的且被保險人無法有效控制的突發(fā)事件，如火災(zāi)、爆炸。【除外責任=不賠的】（每年都考）（1）保風險，必然發(fā)生的損失不保（如材料損耗、機械磨損、維修檢修保養(yǎng)費用）。（2）自燃、氧化、氣溫變化、正常水位變化等漸變原因，不屬于自然災(zāi)害，不保。（3）被保險人管理失誤（如設(shè)計錯誤、施工方法不當、材料不合格、停電斷電造成的）不屬于意外事件，不保。（4）保建造/安裝過程。開始建造前已存在的，結(jié)束建造后的（例如工程業(yè)主己經(jīng)驗收合格或?qū)嶋H接收的部分）不保。30、C【解析】2020版教材P54-57

按照招標投標法的規(guī)定，評標辦法可以采用經(jīng)評審的最低投標價法，評標價最低者最好。31、A【解析】2.發(fā)包人違約

合同履行中發(fā)生下列情況之一的，屬發(fā)包人違約：

（1）發(fā)包人未按合同約定支付勘察費用；

（2）發(fā)包人原因造成勘察停止；

（3）發(fā)包人無法履行或停止履行合同；

（4）發(fā)包人不履行合同約定的其他義務(wù)。

發(fā)包人發(fā)生違約情況時，發(fā)包人應(yīng)當承擔由于違約所造成的費用增加、周期延誤和勘察人損失等。32、B【解析】P102-104

發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備驗收后，由承包人負責接收、保管和施工現(xiàn)場內(nèi)的二次搬運所發(fā)生的費用。33、D【解析】2020版教材P57-59

綜合評估法與最低評標價法初步評審標準的參考因素與評審標準等方面基本相同，只是綜合評估法初步評審標準包含形式評審標準、資格評審標準和響應(yīng)性評審標準三部分。34、B【解析】知識點:勘察人的義務(wù)。完成合同約定的全部工作，并對工作中的任何缺陷進行整改、完善和修補，并應(yīng)自行承擔勘探場地臨時設(shè)施的搭設(shè)、維護、管理和拆除。2020版教材P7735、B【解析】2020版教材P128-129

本題考查的是進度管理。合同約定范圍內(nèi)的工作需國家有關(guān)部門審批時，發(fā)包人、承包人應(yīng)按照合同約定的職責分工完成行政審批報送。因國家有關(guān)部門審批遲延造成費用增加和(或)工期延誤，由發(fā)包人承擔。36、D【解析】知識點:接受投標書階段的工作。評標委員會不接受投標人的主動澄清與修改。2020版教材P39～49。37、B【解析】2.監(jiān)理人處理索賠

監(jiān)理人應(yīng)在收到索賠通知書或有關(guān)索賠的進一步證明材料后的42天內(nèi)，將索賠處理結(jié)果答復(fù)承包人。

承包人接受索賠處理結(jié)果，發(fā)包人應(yīng)在做出索賠處理結(jié)果答復(fù)后28天內(nèi)完成賠付。承包人不接受索賠處理結(jié)果的，按合同爭議解決。38、A【解析】2020版教材P40-49

標底是由招標人組織專門人員為準備招標的工程計算出的一個合理的基本價格。39、C【解析】（二）合同法律關(guān)系的產(chǎn)生、變更和消滅（1題）能夠引起合同法律關(guān)系產(chǎn)生、變更和消滅的客觀現(xiàn)象和事實，就是法律事實，包括行為和事件。（一）行為行為是指法律關(guān)系主體有意識的活動，能夠引起法律關(guān)系發(fā)生、變更和消滅的行為。包括作為和不作為兩種表現(xiàn)形式。行為還可分為合法行為和違法行為。凡違反國家法律規(guī)定的行為是違法行為，如：建設(shè)工程合同當事人違約，會導(dǎo)致建設(shè)工程合同關(guān)系的變更或者消滅。此外，*行政行為和發(fā)生法律效力的法院判決、裁定以及仲裁機構(gòu)發(fā)生法律效力的裁決等，也是一種法律事實，也能引起法律關(guān)系的發(fā)生、變更、消滅。

（二）事件是指不以合同法律關(guān)系主體的主觀意志為轉(zhuǎn)移而發(fā)生的，能夠引起合同法律關(guān)系產(chǎn)生、變更和消滅的客觀現(xiàn)象。這些客觀事件的出現(xiàn)與否，是當事人無法預(yù)見和控制的。*事件舉例：地震、臺風、戰(zhàn)爭、罷工、禁運等。40、A【解析】2020版教材P114-117

本題考查的是竣工驗收管理。驗收合格后，由監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認的單位工程驗收證書。41、C【解析】本題考查的是《設(shè)計采購施工（EPC）/交鑰匙合同條件》典型條款分析。銀皮書中沒有“工程師”這一角色，而是由業(yè)主方委派“業(yè)主代表”代替業(yè)主負責工程管理工作。42、B【解析】保證人的資格具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者公民，可以作為保證人。但是，以下組織不能作為保證人：（1）企業(yè)法人的分支機構(gòu)、職