防火門施工合同合同編號：_______防火門施工合同甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行防火門施工的事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程內容：防火門的采購、安裝、調試及驗收。二、工程期限1.工程期限為_______天，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。2.如遇特殊情況，甲乙雙方可根據實際情況協商調整工程期限。三、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。2.甲方應按照以下方式向乙方支付工程款項：（1）合同簽訂后_______日內，支付合同總價款的_______%；（2）防火門安裝完畢并驗收合格后_______日內，支付合同總價款的_______%；（3）工程竣工并驗收合格后_______日內，支付合同總價款的_______%。四、工程質量及驗收1.乙方應按照國家有關防火門施工的標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的施工資料和驗收報告。3.甲方應在收到乙方提交的施工資料和驗收報告后_______日內組織驗收。4.驗收合格后，甲乙雙方應簽訂驗收證書。五、售后服務1.乙方應按照國家有關防火門售后服務的相關規(guī)定，提供售后服務。2.防火門的保修期為_______年，自工程驗收合格之日起計算。3.在保修期內，如防火門出現非人為損壞的質量問題，乙方應在接到甲方通知后_______小時內到達現場進行維修。六、違約責任1.甲方未按約定支付工程款項的，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額_______%的違約金。2.乙方未按約定工期完成工程的，每逾期一日，應向甲方支付合同總價款_______%的違約金。3.乙方施工質量不符合約定的，應負責返工直至符合約定標準，并承擔由此產生的費用。七、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應協商解決；協商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日合同編號：_______2024帶目錄帶附件詳細版-防火門施工合同目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程期限四、工程價款及支付方式五、工程質量及驗收六、售后服務七、違約責任八、爭議解決九、其他約定附件：1.防火門施工圖紙2.防火門技術規(guī)范3.工程量清單一、合同雙方甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行防火門施工的事宜，達成如下協議：二、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程內容：防火門的采購、安裝、調試及驗收。三、工程期限1.工程期限為_______天，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。2.如遇特殊情況，甲乙雙方可根據實際情況協商調整工程期限。四、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：￥_______元。2.甲方應按照以下方式向乙方支付工程款項：（1）合同簽訂后_______日內，支付合同總價款的_______%；（2）防火門安裝完畢并驗收合格后_______日內，支付合同總價款的_______%；（3）工程竣工并驗收合格后_______日內，支付合同總價款的_______%。五、工程質量及驗收1.乙方應按照國家有關防火門施工的標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。2.工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的施工資料和驗收報告。3.甲方應在收到乙方提交的施工資料和驗收報告后_______日內組織驗收。4.驗收合格后，甲乙雙方應簽訂驗收證書。六、售后服務1.乙方應按照國家有關防火門售后服務的相關規(guī)定，提供售后服務。2.防火門的保修期為_______年，自工程驗收合格之日起計算。3.在保修期內，如防火門出現非人為損壞的質量問題，乙方應在接到甲方通知后_______小時內到達現場進行維修。七、違約責任1.甲方未按約定支付工程款項的，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額_______%的違約金。2.乙方未按約定工期完成工程的，每逾期一日，應向甲方支付合同總價款_______%的違約金。3.乙方施工質量不符合約定的，應負責返工直至符合約定標準，并承擔由此產生的費用。八、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應協商解決；協商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日附件列表：1.防火門施工圖紙2.防火門技術規(guī)范3.工程量清單法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國合同法》：我國關于合同的基本法律，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除以及違約責任等方面的內容。2.《中華人民共和國建筑法》：我國關于建筑活動的法律，規(guī)定了建筑工程的規(guī)劃、設計、施工、驗收等方面的內容。3.《中華人民共和國消防法》：我國關于消防工作的法律，規(guī)定了火災預防、消防組織、火災撲救、火災事故調查等方面的內容。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：在施工過程中，可能會遇到各種原因導致工期延誤，如天氣、材料供應等。為避免工期延誤，甲乙雙方應提前做好施工計劃，并預留一定的時間緩沖。2.質量問題：施工過程中可能會出現質量問題，如防火門的安裝不符合規(guī)范等。為避免質量問題，乙方應嚴格按照相關規(guī)范進行施工，甲方也應加強監(jiān)督和驗收。3.支付款項爭議：在支付工程款項過程中，可能會出現甲方未按時支付或乙方要求提前支付等爭議。為避免爭議，甲乙雙方應嚴格按照合同約定的支付方式和時間進行支付，并在支付前進行充分的溝通和協商。解決辦法：1.工期延誤：甲乙雙方應提前做好施工計劃，并預留一定的時間緩沖。如遇特殊情況導致工期延誤，雙方應積極溝通，協商解決。2.質量問題：乙方應嚴格按照相關規(guī)范進行施工，甲方也應加強監(jiān)督和驗收。如發(fā)現質量問題，乙方應及時進行整改，直至符合約定標準。3.支付款項爭議：甲乙雙方應嚴格