2024年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同題庫第一部分單選題(300題)1、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，由施工單位進行安全生產(chǎn)教育培訓的人員是()。

A.安裝拆卸工

B.鋼筋工

C.專職安全生產(chǎn)管理人員

D.項目負責人

【答案】：B2、業(yè)主談判的目的不包括()。

A.宣傳自己的優(yōu)勢

B.了解報價的構(gòu)成

C.討論并共同確認某些局部變更

D.將過去的雙方業(yè)已達成的協(xié)議進一步確認和具體化

【答案】：A3、對于一個大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對此文件進行評估，并最終得到()的審查認可。

A.業(yè)主

B.承包商

C.設(shè)備監(jiān)理工程師

D.總監(jiān)理工程師

【答案】：A4、《擔保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財產(chǎn)后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B5、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。

A.建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測

B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測

C.設(shè)計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測

D.建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測

【答案】：D6、甲廠業(yè)務員范某一直負責與乙廠的購銷業(yè)務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。

A.無權(quán)代理

B.表見代理

C.越權(quán)代理

D.委托代理

【答案】：B7、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。

A.低于當?shù)赝袠I(yè)的標準

B.高于當?shù)赝袠I(yè)的標準

C.低于本國同行業(yè)的標準

D.高于本國同行業(yè)的標準

【答案】：A8、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應提前通知()。

A.承包商

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：A9、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現(xiàn)場，并在()，提交工程師兩套副本。

A.移交工程時

B.竣工試驗開始前

C.通過竣工試驗后

D.申請簽發(fā)接收證書時

【答案】：B10、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。

A.實體民事權(quán)利

B.勝訴權(quán)

C.起訴權(quán)

D.抗辯權(quán)

【答案】：B11、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.5年

C.兩個采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C12、在承包商負責照管期間，由于業(yè)主風險中所列的風險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔修正該項損失的費用。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.保險公司

【答案】：B13、按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失

B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失

C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失

D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟損失

【答案】：C14、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。

A.要約

B.要約邀請

C.行政

D.法律

【答案】：D15、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務的期限稱為()。

A.缺陷責任期

B.質(zhì)量保證期

C.缺陷通知期

D.設(shè)備維修期

【答案】：C16、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應優(yōu)先適用()。

A.監(jiān)理投標書

B.中標通知書

C.專用條件

D.協(xié)議書及附件

【答案】：D17、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：B18、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。

A.竣工時間及相關(guān)費用

B.相關(guān)費用并加合理利潤

C.竣工時間、相關(guān)費用并加合理利潤

D.缺陷通知期及相關(guān)費用

【答案】：B19、根據(jù)《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。

A.賠禮道歉

B.責令停業(yè)

C.罰款

D.具結(jié)悔過

【答案】：A20、只有當工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務已經(jīng)完成。

A.接收證書

B.履約證書

C.最終付款證書

D.結(jié)清證明

【答案】：B21、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，實施工程的費用發(fā)生波動，根據(jù)合同的價格調(diào)整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。

A.工程師應確定一個費用指數(shù)，重新價格調(diào)整的數(shù)額

B.獲得現(xiàn)行費用指數(shù)后，重新計算價格調(diào)整的數(shù)額

C.應被認為在中標合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風險費

D.應被認為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價公式予以了調(diào)整

【答案】：C22、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，在投標函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。

A.中標合同金額的5%

B.中標合同金額的10%

C.合同價格的5%

D.合同價格的10%

【答案】：A23、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應在()之前。

A.開工日期

B.簽發(fā)付款證書

C.簽發(fā)接收證書

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：C24、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。

A.以自己的名義向人民法院主張該購房款

B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款

C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款

D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款

【答案】：A25、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責任包括()。

A.企業(yè)賠償責任、商家賠償責任

B.民事責任、行政責任、刑事責任

C.一切責任

D.產(chǎn)品責任、缺陷責任

【答案】：B26、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權(quán)歸()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.指定分包商

【答案】：A27、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。

A.開工日期起，至竣工日期

B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿

C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書

D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書

【答案】：C28、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。

A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年

B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失

C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費者

D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償

【答案】：C29、資金安排證明的應當由()出具。

A.工程師

B.業(yè)主

C.業(yè)主開戶銀行

D.保險公司

【答案】：C30、對基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應由()承擔責任。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.分包商

【答案】：B31、根據(jù)我國《合同法》，要約的生效時間為()。

A.要約人發(fā)出要約時

B.要約到達受要約人時

C.要約人通知受要約人時

D.受要約人作出承諾時

【答案】：B32、按照我國《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。

A.當事人的名稱或者姓名和住所

B.標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬

C.履行期限、地點和方式

D.”一裁二審“條款

【答案】：D33、如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進行竣工試驗，業(yè)主人員自行進行了相應試驗。下列對此試驗的風險和費用承擔的說法，正確的是()。

A.工程合格，承包商承擔風險，業(yè)主承擔費用

B.工程合格，業(yè)主承擔風險和費用

C.工程不合格，業(yè)主承擔風險，承包商承擔費用

D.無論試驗結(jié)果如何，均由承包商承擔風險和費用均由承包商承擔

【答案】：D34、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。

A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作

B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權(quán)利用

C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償

D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求

【答案】：A35、在設(shè)備采購合同中，因買受人原因致使設(shè)備不能按照約定期限交付的，買受人應當自()之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。

A.合同成立

B.合同簽訂

C.合同生效

D.違反約定

【答案】：D36、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。

A.行政立法行為

B.國防、外交等國家行為

C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理

D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決

【答案】：D37、承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B38、根據(jù)《招標投標法》，下列項目必須進行招標采購的是()。

A.某新式武器的設(shè)計

B.地震災區(qū)道路搶修

C.部分使用國有投資項目的施工

D.全部國有投資的項目前期咨詢

【答案】：C39、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。

A.受贈

B.收益

C.繼承

D.受讓

【答案】：B40、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關(guān)應當在收到復議申請書之日起()個月內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B41、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.雙方約定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C42、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。

A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式

B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成

C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同

D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償

【答案】：D43、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費，張某不同意，根據(jù)訴訟時效規(guī)定，此案的訴訟時效應從()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日

【答案】：C44、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。

A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬

B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責

C.承攬人應就該部分工作對定作人負責

D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作

【答案】：C45、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。

A.不能出自于業(yè)主的要求

B.不能出自于承包商的建議

C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議

D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議

【答案】：D46、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。

A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織

B.被告不提出答辯將敗訴

C.被告不到庭案件將無法審理

D.人民法院在判決前可以進行調(diào)解

【答案】：D47、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權(quán)的情形是()。

A.債務人住所變更，致使債權(quán)人要求其履行債務發(fā)生重大困難的

B.人民法院受理債務入破產(chǎn)案件，中止執(zhí)行程序的

C.主合同爭議未經(jīng)審判的

D.債務人無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的

【答案】：C48、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標邀請通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A49、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。

A.有效

B.無效

C.乙追認后有效

D.乙拒絕后無效

【答案】：A50、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。

A.通過竣工試驗后

B.完成缺陷修補工作后

C.缺陷通知期期滿后

D.承包商提交最終報表前

【答案】：C51、根據(jù)《招標投標法》，投標人少于()個時，招標人應當依法重新招標。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B52、某建設(shè)項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標保證金。

A.開標后30

B.完成評標后15

C.發(fā)出中標通知書30

D.簽訂施工合同5

【答案】：D53、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標文件包括()。

A.投標邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

B.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式

C.招標程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式

D.投標人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式

【答案】：B54、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當采購方不同意接收時，由供貨方負責()。

A.包換

B.保修

C.包修

D.包修或包換

【答案】：D55、如果工程未能通過竣工試驗導致工程價值降低，但合同價格應予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。

A.重新試驗

B.承包商提交試驗報告

C.工程師認可試驗結(jié)果

D.簽發(fā)接收證書

【答案】：D56、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內(nèi)，工程師應當作出處理決定。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D57、某建設(shè)項目施工招標時，三家投標人組成了聯(lián)合體參加競標，最終該聯(lián)合體中標，應與招標人簽訂合同的是()。

A.聯(lián)合體

B.聯(lián)合體各方

C.聯(lián)合體中的牽頭人

D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方

【答案】：B58、根據(jù)《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。

A.執(zhí)行

B.撤銷

C.中止執(zhí)行

D.不予執(zhí)行

【答案】：C59、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。

A.本單位安全生產(chǎn)管理人員

B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門

C.本單位

D.本單位上級主管部門

【答案】：C60、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。

A.基準日期

B.投標截止日期

C.中標通知到達承包商

D.開工日期

【答案】：A61、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。

A.修改施工計劃

B.解除承包商根據(jù)合同應承擔的責任

C.在工程進行中向承包商發(fā)布信息和指示

D.解除雇主根據(jù)合同應承擔的責任

【答案】：C62、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量

B.建筑工程質(zhì)量

C.建筑材料質(zhì)量

D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量

【答案】：C63、下列關(guān)于保證的說法不正確的是()。

A.學校不得為保證人

B.保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當事人

C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證

D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任

【答案】：B64、某必須招標的項目，招標文件規(guī)定采用評標價法評標，有甲、乙、丙、丁四家單位投標有效。四家單位的投標報價和評標得分為：甲單位投標報價1050萬元，評標價1030萬元；乙單位投標報價1000萬元，評標價1000萬元；丙單位投標報價980萬元，評標價1050萬元；丁單位投標報價950萬元，評標價1020萬元。據(jù)此，第一中標候選單位應是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B65、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。

A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率

B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差

C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對信息的理解

D.沖突會對履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應依據(jù)經(jīng)驗確定沖突解決方式

【答案】：A66、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。

A.設(shè)備承攬合同的標的是特定的工作成果

B.設(shè)備承攬合同是要式合同

C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同

D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同

【答案】：A67、在()后，承包商應仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。

A.收到開工通知

B.收到中標通知

C.進駐現(xiàn)場

D.提供設(shè)計文件

【答案】：A68、設(shè)備監(jiān)理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。

A.提出索賠事由

B.核定實際損失

C.提出索賠依據(jù)

D.提出賠償金額

【答案】：B69、在我國，依法代表國家對產(chǎn)品質(zhì)量進行全面監(jiān)督管理的部門是()。

A.國務院

B.國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局

C.衛(wèi)生部

D.國家工商總局

【答案】：B70、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B71、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：B72、設(shè)備工程完工后，()應組織對設(shè)備工程項目進行驗收。

A.業(yè)主

B.設(shè)備監(jiān)理工程師

C.設(shè)計人

D.承包人

【答案】：A73、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。

A.民事法律關(guān)系

B.民事行為

C.法律責任

D.法律事實

【答案】：D74、根據(jù)我國《招標投標法》的規(guī)定，必須實行招標的項目是()。

A.外商投資工業(yè)項目

B.涉及國家安全工程

C.關(guān)系社會公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施

D.搶險救災工程

【答案】：C75、下列關(guān)于行政復議和行政訴訟的表述，正確的是()。

A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復議

B.當事人對行政復議的決定不服，可以提起行政訴訟

C.行政復議決定書一經(jīng)送達，即發(fā)生法律效力

D.行政訴訟一審終結(jié)

【答案】：B76、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。

A.投標截止時間前

B.收到投標人書面撤回通知時

C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)

D.開標之日起15日內(nèi)

【答案】：C77、在設(shè)備工程合同談判階段，雙方談判結(jié)果一般以()形式，形成書面文件。

A.技術(shù)資料

B.商務資料

C.合同專用條件

D.合同補遺

【答案】：D78、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D79、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B80、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經(jīng)評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關(guān)于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。

A.中標人為甲，合同價為950萬元

B.中標人為甲，合同價為1000萬元

C.中標人為丙，合同價為950萬元

D.中標人為乙，合同價為980萬元

【答案】：B81、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。

A.招標項目估算價的10%

B.中標合同金額的10%

C.招標項目估算價的5%

D.中標合同金額的2%

【答案】：B82、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。

A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計單位與施工班組進行技術(shù)交底

B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》

D.向建設(shè)行政主管部門報送安全施工措施的資料

【答案】：B83、承包商應從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。

A.工程通過竣工試驗后

B.業(yè)主接收工程前

C.承包商收到履約證書后

D.缺陷通知期屆滿前

【答案】：C84、根據(jù)《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應當在()發(fā)布招標公告。

A.國務院發(fā)展改革部門依法指定的媒介

B.全國發(fā)行量最大的報紙、雜志

C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站

D.國務院建設(shè)行政主管部門指定的媒介

【答案】：A85、津濱工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應當向()提出申請。

A.國務院建設(shè)行政主管部門

B.國務院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門

C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門

D.天津市人民政府責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門

【答案】：C86、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。

A.撤銷案件

B.中止審理

C.終結(jié)審理

D.缺席判決

【答案】：D87、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差責任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差處理結(jié)果分析

【答案】：D88、勞動爭議仲裁時效期間為()。

A.60天

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：C89、設(shè)備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。

A.工程量清單合同

B.固定總價合同

C.成本加固定費用

D.混合合同

【答案】：B90、訴訟時效的中止，只能發(fā)生在訴訟時效期間的()。

A.最后4個月

B.最后6個月

C.最后3個月

D.最后2個月

【答案】：B91、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。

A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)

B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)

C.仲裁裁決作出之日

D.仲裁裁決送達之日

【答案】：C92、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，下列關(guān)于費用的解釋，正確的是()。

A.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤

B.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤

C.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤

D.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤

【答案】：A93、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。

A.實際進度

B.進度計劃前鋒線

C.承包商經(jīng)營計劃

D.承包商人員培訓安排

【答案】：A94、在因缺陷產(chǎn)品導致人身損害的產(chǎn)品責任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。

A.法人

B.自然人

C.銷售者

D.倉儲者

【答案】：B95、招標公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.新要約

D.承諾

【答案】：A96、某施工合同履行中，發(fā)包人派駐施工現(xiàn)場的代表甲平時很少參與管理，都由發(fā)包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發(fā)包人法定代表人的書面授權(quán)。工程竣工結(jié)算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。

A.經(jīng)乙簽字的均無效，全部由甲重新確認

B.經(jīng)甲確認的有效，甲不予確認的無效

C.經(jīng)乙簽字的全部有效

D.合同約定的全部設(shè)計費

【答案】：C97、承包商應將準備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C98、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。

A.真實性、合法性、客觀性

B.合法性、客觀性、公正性

C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性

D.真實性、關(guān)聯(lián)性、公正性

【答案】：C99、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，承包商應提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發(fā)給()。

A.工程師

B.監(jiān)理公司

C.業(yè)主

D.安全生產(chǎn)主管部門

【答案】：A100、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。

A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)

B.動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)

C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔保物權(quán)

D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)

【答案】：C101、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同中設(shè)計人的義務表述，錯誤的是()。

A.依照合同規(guī)定的進度、質(zhì)量要求提交設(shè)計成果

B.對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充

C.提供設(shè)計依據(jù)資料并對資料的正確性負責

D.參加工程竣工驗收

【答案】：C102、根據(jù)《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。

A.招標人是具備法人資格的經(jīng)濟實體

B.招標人是具有相應資質(zhì)的企業(yè)法人

C.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專業(yè)人員

D.招標人是具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的專家?guī)?/p>

【答案】：C103、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。

A.按照合同約定支付設(shè)計費

B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用

C.與設(shè)計人就設(shè)計費用問題重新協(xié)商

D.償付逾期違約金

【答案】：B104、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。

A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)

B.抵押人的宅基地使用權(quán)

C.抵押人擁有的股票

D.學校設(shè)施

【答案】：A105、根據(jù)《侵權(quán)責任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責任的起始時間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時間從()時起算。

A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫

B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題

C.產(chǎn)品造成人身傷害

D.受害人投訴

【答案】：A106、根據(jù)《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。

A.與投標人分別談判，重新確定合同條件

B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標

C.否決所有投標

D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定

【答案】：C107、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C108、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。

A.工程師簽發(fā)接收證書后的14

B.業(yè)主接收工程后的21

C.缺陷通知期屆滿后的14

D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21

【答案】：D109、買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產(chǎn)生的后果由()承擔。

A.出賣人

B.承運人

C.買受人

D.出賣人與買受人

【答案】：C110、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)

B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)

C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)

D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)

【答案】：A111、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。

A.抵押權(quán)

B.土地承包經(jīng)營權(quán)

C.地役權(quán)

D.建設(shè)用地使用權(quán)

【答案】：C112、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準后，將此類文件提交給工程師參考。

A.業(yè)主

B.承包商項目經(jīng)理

C.承包商

D.工程師代表

【答案】：B113、具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權(quán)利和承擔民事義務的企業(yè)是()。

A.個人獨資企業(yè)

B.合伙企業(yè)

C.私營企業(yè)

D.法人企業(yè)

【答案】：D114、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通過竣工試驗的日期

B.工程師頒發(fā)接收證書的日期

C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期

D.接收證書上標明的竣工日期

【答案】：D115、如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補償。

A.工期延長

B.相應費用

C.合理利潤

D.工期延長和相應費用加合理利潤

【答案】：D116、基準點、基準線和基準標高等原始數(shù)據(jù)使用前，應當采取合理措施驗證其準確性的責任方是()。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.分包商

【答案】：C117、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。

A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

C.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤

D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

【答案】：B118、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。

A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)

B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)

C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)

D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)

【答案】：A119、設(shè)備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。

A.混凝土試塊檢驗

B.鋼筋強度檢驗

C.工程材料試驗

D.試運行

【答案】：D120、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。

A.建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對土地享有占有、使用和收益的權(quán)利

B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立

C.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓

D.建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，國家不得收回該土地

【答案】：B121、我國《合同法》規(guī)定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發(fā)生時，()。

A.違約方可以選擇適用違約金或者定金

B.守約方可以選擇適用違約金或者定金

C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金

D.違約金和定金可以同時并用

【答案】：B122、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內(nèi)作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

【答案】：D123、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。

A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解

B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定

C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分

D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定

【答案】：B124、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。

A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使

B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使

C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使

D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個月內(nèi)沒有行使

【答案】：C125、憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應當與()相同。

A.封存的樣品

B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量

C.封存的樣品及其法律規(guī)定

D.封存的樣品及其品質(zhì)擔保

【答案】：B126、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.要約被撤銷

B.承諾生效

C.要約失效

D.要約被撤回

【答案】：A127、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該居民獲得爐具的途徑不清

C.該居民應當向提供爐具的人索賠

D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯

【答案】：A128、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是()。

A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應當于1小時內(nèi)向本單位負責人報告

B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調(diào)查

C.該安全事故應由總承包單位負責上報事故

D.負責事故調(diào)查的人民政府應當自收到事故調(diào)查報告之日起30日內(nèi)作出批復

【答案】：C129、根據(jù)《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內(nèi)容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。

A.糾紛解決方式

B.免除保險人責任

C.保險費用收取

D.免除投保人責任

【答案】：B130、一般情況下，設(shè)備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.指定分包商

【答案】：A131、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執(zhí)行。

A.仲裁委員會

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上級主管部門

【答案】：B132、承包商應按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。

A.業(yè)主要求中的規(guī)定

B.投標書附錄的規(guī)定

C.工程師的指示

D.業(yè)主人員的需要

【答案】：A133、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權(quán)請求人民法院()。

A.解除甲乙之間的合同

B.撤銷甲乙之間的合同

C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為

D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價格

【答案】：C134、設(shè)備工程安裝合同中的性能驗收()。

A.由采購方負責，供貨方參加

B.由供貨方負責，采購方參加

C.由采購方會同監(jiān)理人員一并參加

D.由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加

【答案】：A135、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。

A.接收證書

B.履約擔保

C.履約證書

D.保留金

【答案】：C136、下列單位可以作保證人的是()。

A.教育部直屬高校

B.醫(yī)科大學附屬醫(yī)院

C.社會團體

D.企業(yè)法人的子公司

【答案】：D137、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。

A.合同訂立

B.甲提出撤銷請求

C.人民法院受理撤銷請求

D.人民法院判決撤銷

【答案】：A138、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應承擔產(chǎn)品合同責任的訴訟時效期間為()年。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：A139、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標函和協(xié)議書中對實施、完成和修補設(shè)備工程所列明的金額是()。

A.中標合同金額

B.合同價格

C.承包商的報價金額

D.評標價格

【答案】：A140、當工程施工過程中有分包商參與時，應掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對整個工程的實施和其他人員造成影響的是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D141、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責任，除合同另有規(guī)定外，不應超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應超過()。

A.合同價格

B.最終付款證書中確認的金額

C.竣工結(jié)算總額

D.中標合同金額

【答案】：D142、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。

A.資格預審

B.資格后審

C.特別審查

D.現(xiàn)場踏勘

【答案】：A143、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：D144、根據(jù)我國《招標投標法》，評標委員會應當按照()確定評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。

A.合同法

B.招標人意見

C.招標文件

D.招標內(nèi)容

【答案】：C145、設(shè)備安裝合同應約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。

A.簽發(fā)初步驗收證書

B.啟動試車

C.性能驗收試驗

D.簽發(fā)最終驗收證書

【答案】：A146、根據(jù)《合同法》，因技術(shù)進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A147、承包商出現(xiàn)的下列情況中，業(yè)主有權(quán)立即終止合同的是()。

A.收到違約通知不改正

B.企業(yè)破產(chǎn)

C.放棄工程

D.不按合同規(guī)定實施工程

【答案】：B148、公開招標與邀請招標在招標程序上的主要差異表現(xiàn)為()。

A.是否進行資格預審

B.是否組織現(xiàn)場考察

C.是否解答投標單位的質(zhì)疑

D.是否公開開標

【答案】：A149、下列關(guān)于權(quán)利與義務對等性的說法，正確的是()。

A.合同當事人享有的權(quán)利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配

B.合同當事人相互享有同等的權(quán)利

C.合同當事人相互承擔同等的義務

D.合同當事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔的義務

【答案】：A150、根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。

A.只能由債務人提供抵押物

B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有

C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償

D.債務人不履行債務時，抵押物歸債權(quán)人所有

【答案】：C151、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量標準，則甲公司應按照()履行交貨義務。

A.地方標準

B.國家標準

C.乙方要求

D.甲方企業(yè)標準

【答案】：B152、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。

A.鍋爐輔機

B.天然氣

C.軍工產(chǎn)品

D.鐵礦石

【答案】：A153、設(shè)備工程合同文件一般包括()。

A.投標保函、合同條件及附件

B.合同條件及投標保函

C.合同協(xié)議書及招標文件

D.合同條件、技術(shù)文件和附件

【答案】：D154、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。

A.和解

B.調(diào)解

C.行政復議

D.訴訟

【答案】：D155、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設(shè)備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。

A.向丙公司承擔違約責任

B.向甲公司承擔違約責任

C.向丙公司承擔賠償責任

D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任

【答案】：B156、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。

A.承包人越級承攬工程

B.承包人超越范圍承攬工程

C.承包人向評標委員行賄中標

D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進行分包

【答案】：D157、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。

A.10

B.15

C.20

D.50

【答案】：C158、產(chǎn)品質(zhì)量責任雖然屬于綜合法律責任，但不包括()。

A.民事責任

B.行政責任

C.經(jīng)濟責任

D.刑事責任

【答案】：C159、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學簽訂一份贈與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.贈與合同無效

B.贈與合同可撤銷

C.贈與合同效力待定

D.贈與合同有效

【答案】：D160、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告

【答案】：C161、下列關(guān)于聯(lián)營體的說法，錯誤的是()。

A.聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負有連帶責任

B.聯(lián)營體的牽頭方應由聯(lián)營體各方認可

C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營體，應向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方

D.未經(jīng)業(yè)主的同意，承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位

【答案】：C162、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。

A.即時處分權(quán)

B.使用權(quán)

C.留置權(quán)

D.收益權(quán)

【答案】：C163、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風險的承擔原則是()。

A.由出賣人負責

B.由買受人承擔

C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔

D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔

【答案】：D164、在委托代理中，代理人享有代理權(quán)的依據(jù)是()。

A.委托合同

B.委托授權(quán)行為

C.人民法院指定

D.法律規(guī)定

【答案】：B165、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。

A.權(quán)利和義務

B.權(quán)利和責任

C.法律事實

D.法律行為

【答案】：A166、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構(gòu)成條件之一。

A.進行工程竣工試驗

B.工程接收

C.進行工程竣工后試驗

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：B167、根據(jù)《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。

A.逾期送達的投標文件

B.沒有送到指定地點的投標文件

C.關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認的投標文件

D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件

【答案】：C168、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應在收到有關(guān)報表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B169、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。

A.建設(shè)單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔責任

B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設(shè)單位承擔工程竣工延誤的責任

C.分包人應當向建設(shè)單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任

D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任

【答案】：D170、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。

A.駁回上訴，維持原判決

B.撤銷原判決，發(fā)回重審

C.裁定一審人民法院再審

D.依法改判

【答案】：A171、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。

A.包含價格內(nèi)容的

B.符合要約規(guī)定的

C.詳細介紹商品的

D.附加了期限的

【答案】：B172、甲因需資金，將手中一張匯票質(zhì)押給乙。根據(jù)《物權(quán)法》，乙對該匯票的質(zhì)權(quán)自+()時成立。

A.甲將匯票交付于乙

B.匯票登記

C.甲將匯票提存于公證處

D.質(zhì)押合同簽字

【答案】：A173、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區(qū)域，應當征得()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.政府主管部門

【答案】：B174、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。

A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書

B.承包商完成了該部分工程的全部施工

C.已經(jīng)對該部分工程進行了竣工試驗

D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款

【答案】：A175、投標人在投標過程中出現(xiàn)()時，招標人可以沒收投標保證金。

A.投標文件的密封不符合招標文件的要求

B.投標文件中附有招標人不能接受的條件

C.購買招標文件后不遞交投標文件

D.中標人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金

【答案】：D176、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。

A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴

B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強制執(zhí)行的效力

C.當事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議

D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁

【答案】：C177、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。

A.原告住所地

B.合同簽訂地

C.合同標的物所在地

D.被告住所地或合同履行地

【答案】：D178、設(shè)備采購合同對某些必須安裝運轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應于()規(guī)定缺陷責任期或保修期。

A.安裝調(diào)試驗收后

B.安裝調(diào)試驗收前

C.設(shè)備采購合同內(nèi)

D.設(shè)備交于采購方后

【答案】：C179、下列關(guān)于委托合同的說法不正確的是()

A.委托合同的訂立以當事人雙方相互信任為基礎(chǔ)

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務，也可以以自己的名義處理事務

C.受托人在處理委托事務中的法律關(guān)系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務而已

D.委托合同中委托人應當承擔處理事務中所花費的費用，委托事務處理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】：D180、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。

A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失

B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失

C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業(yè)主受到損失

D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失

【答案】：D181、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當事人承擔違約責任適用()責任原則。

A.無過錯

B.過錯

C.推定過錯

D.混合

【答案】：A182、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。

A.業(yè)主

B.評標委員會

C.監(jiān)理工程師

D.監(jiān)理工程師代表

【答案】：A183、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規(guī)定是()。

A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%

B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%

C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%

D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%

【答案】：B184、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準企業(yè)進行監(jiān)督檢查的方式不包括()。

A.日常監(jiān)督檢查

B.定期監(jiān)督檢查

C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查

D.產(chǎn)品自查自檢

【答案】：D185、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。

A.DAB決定

B.友好協(xié)商

C.仲裁

D.訴訟

【答案】：C186、下列關(guān)于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。

A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費

B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額

C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務

D.誤期損害賠償費按日計算

【答案】：C187、根據(jù)《行政訴訟法》，復議機關(guān)應當在收到復議申請書之日起()內(nèi)作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.15日

B.2個月

C.3個月

D.6個月

【答案】：B188、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。

A.扣押權(quán)

B.留置權(quán)

C.處置權(quán)

D.抵押權(quán)

【答案】：B189、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。

A.進入施工現(xiàn)場

B.工程開工

C.工程竣工移交

D.獲得履約證書

【答案】：C190、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權(quán)獲得的補償是()。

A.竣工時間

B.費用

C.費用和利潤

D.竣工時間、費用和利潤

【答案】：C191、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應在()的42天內(nèi)。

A.承包商提交履約擔保后

B.承包商收到中標函后

C.工程師發(fā)出開工通知后

D.雙方簽訂合同后

【答案】：B192、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責任承擔的說法正確的是()。

A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負總責

B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔責任

C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔連帶責任

D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔責任

【答案】：C193、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應當是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通過竣工試驗的日期

C.工程師簽發(fā)接收證書的日期

D.接收證書中注明的竣工的日期

【答案】：D194、設(shè)備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。

A.合同約定

B.買受人提供

C.銀行延期付款規(guī)定

D.法律規(guī)定

【答案】：A195、在買賣合同中，買受人的義務有()。

A.對標的物提供質(zhì)量保證

B.受領(lǐng)標的物

C.對標的物提供權(quán)利擔保

D.提供有關(guān)單證和資料

【答案】：B196、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標準進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。

A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B.設(shè)計院應在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟

C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解

D.人民法院對該案件應當公開宣告判決

【答案】：D197、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。

A.委托人不履行合同，無權(quán)請求返還定金

B.因委托人變更制造要求而造成設(shè)計修改，應依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用

C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設(shè)計人償付逾期違約金

D.政府主管部門對設(shè)計文件不審批，委托人也應支付設(shè)計費

【答案】：D198、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。

A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權(quán)

B.專屬于債務人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)

C.代位權(quán)的行使范圍以債務人的債權(quán)為限

D.債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務人承擔

【答案】：C199、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。

A.承包商為此工作實際支付的成本

B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費

C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤

D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤

【答案】：D200、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴重惡化時，可以()。

A.行使同時履行抗辯權(quán)

B.變更合同

C.行使撤銷權(quán)

D.中止履行合同

【答案】：D201、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。

A.開標

B.組織現(xiàn)場踏勘

C.發(fā)出投標邀請書

D.發(fā)布招標公告

【答案】：D202、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。

A.具體合同事件

B.設(shè)備工程進度情況

C.工程資金使用情況

D.合同管理人員管理情況

【答案】：D203、行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。

A.意思表示真實

B.行為不得違反法律

C.行為人具有相應的行為能力

D.行為不得違反社會公共利益

【答案】：A204、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設(shè)備工程項目的所有風險的是()。

A.固定總價合同

B.純單價合同

C.單價與包干混合式合同

D.成本加固定費用

【答案】：A205、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。

A.財產(chǎn)關(guān)系

B.人身關(guān)系

C.支配關(guān)系

D.生產(chǎn)關(guān)系

【答案】：A206、承包商應當在()之前，任命承包商代表。

A.基準日期

B.開始現(xiàn)場工作

C.提交履約擔保

D.開工日期

【答案】：D207、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C208、在設(shè)備采購合同中，設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。

A.支付定金

B.支付價款

C.交付設(shè)備所有權(quán)憑證

D.交付設(shè)備

【答案】：D209、出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風險自()起由買受人承擔。

A.自該設(shè)備運抵目的地時

B.自該設(shè)備買賣合同生效時

C.自該設(shè)備買賣合同成立時

D.自該設(shè)備交付買受人時

【答案】：C210、甲公司授權(quán)其業(yè)務員張某采購2臺設(shè)備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。

A.有效

B.可撤銷

C.效力待定

D.無效

【答案】：C211、根據(jù)《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。

A.投標單位董事長的父親

B.投標單位總經(jīng)理的同學

C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人

D.招標項目所在地統(tǒng)計局局長

【答案】：A212、因產(chǎn)品缺陷導致?lián)p害的受害人依法提出賠償請求時，該產(chǎn)品責任法律關(guān)系的外部責任主體是()。

A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運輸者

B.產(chǎn)品的銷售者和運輸者

C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者

D.產(chǎn)品的倉儲者和銷售者

【答案】：C213、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應當適用()的仲裁規(guī)則。

A.國際商會

B.中國商會

C.中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會

D.FIDIC

【答案】：A214、檢核表的核心思想是()。

A.確定事件的邏輯關(guān)系

B.持續(xù)改進

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全過程

【答案】：B215、下列關(guān)于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規(guī)定的是()。

A.投標保證金不得超過投標總價的2%

B.招標人不得挪用投標保證金

C.投標保證金不得以支票形式提交

D.投標保證金有效期應超出投標有效期15天

【答案】：B216、債務人將合同的部分義務轉(zhuǎn)讓給第三人的，應當()。

A.通知債權(quán)人

B.經(jīng)債權(quán)人同意

C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準

D.通知債權(quán)人并在合同管理機關(guān)備案

【答案】：B217、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A.無效

B.可撤銷

C.可變更

D.效力待定

【答案】：A218、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。

A.工程師

B.工程師助手

C.雇主

D.雇主代表

【答案】：C219、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。

A.產(chǎn)品責任的訴訟時效期間為1年

B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失

C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應承擔產(chǎn)品責任

D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費者之日起滿20年喪失

【答案】：C220、執(zhí)行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執(zhí)行

A.原價格

B.新價格

C.原價和新價的平均價格

D.當?shù)厥袌鰞r格

【答案】：B221、承包商執(zhí)行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。

A.承包商應負責修復并承擔由此產(chǎn)生的費用

B.承包商應負責修復，由此產(chǎn)生的費用由責任方承擔

C.責任方應負責修復并承擔由此產(chǎn)生的費用

D.責任方應負責修復，由此產(chǎn)生的費用由承包商承擔

【答案】：B222、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。

A.發(fā)件人的主營業(yè)地

B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地

C.收件人的主營業(yè)地

D.收件人的經(jīng)常居住地

【答案】：C223、承包商應在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。

A.竣工時間

B.缺陷通知期期滿

C.頒發(fā)接收證書

D.保留金返還

【答案】：B224、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。

A.拒絕執(zhí)行違章指揮

B.拒絕冒險作業(yè)

C.檢舉危害生命安全的行為

D.嚴格遵守安全操作規(guī)程

【答案】：D225、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工時間屆滿之日

C.簽發(fā)接收證書日

D.簽發(fā)履約證書日

【答案】：D226、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產(chǎn)生的費用的是()。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.如果檢驗的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用

【答案】：B227、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。

A.工程竣工

B.業(yè)主接收工程

C.簽發(fā)工程接收證書

D.簽發(fā)履約證書

【答案】：C228、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。

A.有權(quán)代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：B229、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。

A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意

B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師

C.承包商應當對指定分包商的行為負責

D.承包商可將整個工程分包給他人

【答案】：C230、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C231、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設(shè)備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.造成工程暫停的責任方

【答案】：C232、生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應當向受害人承擔的法律責任是()。

A.刑事責任

B.瑕疵擔保責任

C.行政責任

D.產(chǎn)品責任

【答案】：D233、每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。

A.合同管理部門

B.財務管理部門

C.合同執(zhí)行部門

D.技術(shù)管理部門

【答案】：A234、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應當認定()。

A.尚無合同關(guān)系

B.合同沒有成立

C.合同已經(jīng)成立

D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應當采用書面形式，故發(fā)包人不承擔責任

【答案】：C235、根據(jù)《招標投標法實施條例》，招標人可以采用邀請招標方式的情形是()。

A.主要工藝、技術(shù)采用特定專有技術(shù)

B.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求

C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大

D.國有資金投資占控股或者主導地位

【答案】：C236、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應相應調(diào)整合同價格。

A.基準日期

B.合同生效

C.工程師通知開工

D.開工日期

【答案】：A237、業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設(shè)備工程合同前，要求中標的承包商提供履約擔保，該履約擔保一般是()。

A.銀行保函

B.匯票

C.土地所有權(quán)

D.債券

【答案】：A238、設(shè)備設(shè)計合同生效后，設(shè)計人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計人應承擔的責任形式陳述，正確的是()。

A.返還委托人已支付的定金

B.免收設(shè)計費

C.雙倍返還定金

D.委托人繼續(xù)履行合同

【答案】：C239、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應承擔的法律責任是()。

A.違約責任

B.行政責任

C.經(jīng)濟責任

D.締約過失責任

【答案】：D240、如果承包商因工程師未能及時簽發(fā)付款證書而終止合同，則應提前()天通知業(yè)主終止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B241、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進行投保時，保險金額應為()。

A.設(shè)備的購買價格

B.設(shè)備的殘值

C.設(shè)備的全部重置成本

D.設(shè)備的制造成本

【答案】：C242、下列與不可抗力相關(guān)的敘述，錯誤的是()。

A.不可抗力是指不能預見、不可避免并不能克服的客觀情況

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責任責任

C.當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據(jù)情況部分免除責任

D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形

【答案】：C243、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。

A.缺陷通知期延長損失

B.費用支出，且含合理利潤

C.直接損失

D.費用支出，但不含合理利潤

【答案】：B244、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責任”是指()。

A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責

B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔

C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任

D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任

【答案】：D245、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。

A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務

B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續(xù)履行供貨義務

C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續(xù)履行供貨義務

D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金

【答案】：B246、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負責設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務內(nèi)容不應包括()。

A.提供現(xiàn)場的地下管線資料

B.派出必要的現(xiàn)場服務人員

C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定

D.整個安裝調(diào)試