(復合詳盡版)裝修施工合同范本(全新模板)(復合詳盡版)裝修施工合同范本(全新模板)(復合詳盡版)裝修施工合同范本(全新模板)(復合詳盡版)裝修施工合同范本(全新模板)裝修施工合同范本（全新模板）甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________一、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程面積：________4.工程內容：________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止，共計____天。二、工程價款1.工程總價款為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥________元。2.付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的____%作為預付款，即人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥________元。（2）工程進度達到____%時，甲方支付乙方工程總價款的____%，即人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥________元。（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的____%，即人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥________元。（4）剩余工程總價款的____%作為質量保證金，待工程保質期滿后，無質量問題，甲方一次性支付給乙方，即人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥________元。三、施工質量及驗收1.乙方應按照甲方提供的施工圖紙、設計文件及施工方案進行施工，并確保施工質量符合國家相關標準和規(guī)定。2.工程施工過程中，甲方有權對工程質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督檢查，乙方應予以配合。3.工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，包括施工圖紙、設計文件、施工方案、驗收報告等。4.工程竣工驗收合格后，甲乙雙方應共同簽署《工程竣工驗收報告》。四、工期延誤1.因甲方原因導致工期延誤的，乙方有權要求甲方延長工期，并支付相應費用。2.因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔違約責任，并支付甲方違約金。違約金計算方式為：每日違約金=工程總價款×0.1%。五、合同解除1.甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。（1）乙方擅自變更設計文件、施工方案或降低施工質量的；（2）乙方逾期竣工，且逾期時間超過合同約定的工期；（3）乙方嚴重違反合同約定的其他義務。（1）甲方未按合同約定支付工程款項；（2）甲方擅自變更設計文件、施工方案或提出不合理要求，導致工程無法繼續(xù)進行的；（3）甲方嚴重違反合同約定的其他義務。六、違約責任1.甲乙雙方應嚴格履行合同約定的義務，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金。2.違約金計算方式為：違約金=工程總價款×0.1%×逾期天數(shù)。3.因乙方原因導致工程質量和安全不符合約定，乙方應負責無償返修，并承擔由此產生的全部費用。七、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，雙方同意向工程所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________簽訂日期：____年__月__日注意事項：1.本合同僅供參考，具體合同內容需根據(jù)實際情況進行調整。2.簽訂合同前，請仔細閱讀合同條款，確保雙方權益。3.如有法律疑問，請咨詢專業(yè)律師。施工質量及驗收的詳細補充和說明：1.質量標準：乙方應按照甲方提供的施工圖紙、設計文件及施工方案進行施工，并確保施工質量符合國家相關標準和規(guī)定。這里所說的國家相關標準和規(guī)定，包括但不限于《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規(guī)范》、《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》等。乙方在施工過程中應嚴格遵守這些標準，確保工程質量。2.材料要求：乙方應按照合同約定的品牌、規(guī)格、質量要求采購材料，并提供產品合格證、性能檢測報告等證明材料。甲方有權對乙方采購的材料進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即整改，并承擔因此產生的費用。3.工程變更：在施工過程中，如甲方需要對設計進行變更，應提前通知乙方。乙方應根據(jù)變更后的設計進行施工，并調整工期和費用。雙方應簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內容、工期和費用。4.驗收程序：工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，包括施工圖紙、設計文件、施工方案、驗收報告等。甲方應在收到竣工資料后及時組織驗收。驗收合格后，甲乙雙方應共同簽署《工程竣工驗收報告》。5.質量保修：乙方對施工的工程質量實行保修，保修期限和內容按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。在保修期內，如發(fā)生質量問題，乙方應在接到甲方通知后及時上門維修，并承擔維修費用。6.隱蔽工程驗收：對于隱蔽工程，乙方應在施工過程中及時通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后及時進行驗收。如甲方未能按期驗收，乙方有權繼續(xù)施工，并視為甲方已驗收合格。7.中間驗收：在施工過程中，甲方有權對工程質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督檢查。乙方應予以配合，并根據(jù)甲方的要求進行整改。雙方應簽訂《中間驗收記錄》，明確驗收時間、驗收內容和整改要求。8.竣工驗收：工程竣工后，甲方應根據(jù)合同約定的內容和標準進行驗收。驗收合格后，甲乙雙方應共同簽署《工程竣工驗收報告》。如驗收不合格，乙方應根據(jù)甲方的要求進行整改，直至驗收合格。9.質量問題處理：在施工過程中，如乙方發(fā)現(xiàn)質量問題，應立即停止施工，并及時通知甲方。雙方應共同查明原因，制定整改措施。整改完成后，乙方應重新組織驗收。10.質量保證金：甲方有權扣留一定比例的工程總價款作為質量保證金，待工程保質期滿后，無質量問題，甲方一次性支付給乙方。質量保證金的具體比例和支付時間由雙方在合同中約定。通過對“施工質量及驗收”部分的詳細補充和說明，有助于確保工程質量的達標，維護雙方的合法權益。在簽訂合同時，甲乙雙方應充分了解并遵守相關規(guī)定，確保工程順利進行。同時，在施工過程中，雙方應加強溝通與協(xié)作，共同解決質量問題，確保工程質量和安全。在裝修施工合同中，除了“施工質量及驗收”部分需要重點關注外，另一個重要的細節(jié)是“工期延誤”的處理。工期延誤是施工過程中常見的問題，它不僅可能影響甲方的入住或使用時間，還可能涉及額外的費用支出。因此，在合同中明確工期延誤的責任、處理方式和補償機制是非常重要的。工期延誤的詳細補充和說明：1.工期延誤的定義：合同中應明確什么是構成工期延誤。通常情況下，如果乙方未能在合同約定的工期內完成工程，且未獲得甲方同意的延期，則視為工期延誤。乙方原因：如管理不善、施工組織不力、材料供應不及時等。甲方原因：如設計方案變更、額外工作增加、付款延誤等。不可抗力因素：如自然災害、政策變動、社會異常事件等。3.工期延誤的處理：合同中應約定工期延誤的處理方式，包括：乙方原因導致的延誤：乙方應承擔違約責任，按照合同約定支付違約金，并采取一切必要措施加快施工進度，減少延誤時間。甲方原因導致的延誤：甲方應延長工期，并承擔由此產生的額外費用。如果延期導致乙方損失，甲方還應給予合理補償。不可抗力因素導致的延誤：根據(jù)不可抗力的影響，雙方協(xié)商適當延長工期，并免除因此產生的違約責任。4.工期延誤的補償：合同中應明確工期延誤的補償機制，包括：違約金的計算方式：通常為每日違約金=工程總價款×違約金比例。補償?shù)姆秶喊ㄒ蚬て谘诱`導致的直接經濟損失、額外增加的施工成本等。補償?shù)闹Ц稌r間：合同中應約定補償?shù)闹Ц稌r間點，例如工程竣工后支付或按月支付等。5.工期延誤的記錄和證明：合同中應規(guī)定，乙方在發(fā)生工期延誤時，應及時通知甲方，并提交延誤原因和影響的書面報告。同時，乙方應保留與工期延誤相關的所有記錄和證據(jù)，以備查證。6.工期延誤的解決途徑：如果雙方因工期延誤發(fā)生爭議，應嘗試通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商無果，可以按照合同約定的爭議