PAGEPAGE1城市交通信號土方工程承包合同本合同由以下雙方于____年__月__日簽訂：甲方（發(fā)包方）：________________乙方（承包方）：________________鑒于甲方擬實施城市交通信號土方工程，乙方具備承攬本工程的條件，雙方經友好協商，達成如下合同條款：第一條工程概況1.1工程名稱：城市交通信號土方工程（以下簡稱“本工程”）。1.2工程地點：________________。1.3工程內容：本工程包括土方開挖、運輸、回填、平整等工程內容。1.4工程質量：工程質量符合國家及地方相關標準、規(guī)范要求。第二條承包方式2.1乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的原則承包本工程。2.2乙方負責辦理本工程所需的全部施工手續(xù)，并承擔相關費用。第三條工期3.1本工程總工期為____天，自合同簽訂之日起計算。3.2乙方應按照合同約定的工期完成本工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付給甲方延誤賠償金人民幣____元。第四條工程價款及支付方式4.1本工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥__________元。4.2工程價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）工程完工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的30%；（4）工程完工驗收合格滿一年后，甲方支付乙方合同總價款的10%作為質量保證金。第五條工程質量及驗收5.1乙方應按照國家及地方相關標準、規(guī)范要求進行施工，確保工程質量。5.2工程完工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，雙方共同進行驗收。如驗收合格，甲方應在驗收合格后____個工作日內支付乙方相應工程價款。第六條違約責任6.1任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償對方因此所受的損失。6.2乙方未按合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決；如協商無果，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。第八條合同生效及其他8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：____________乙方代表（簽名）：____________簽訂日期：________________2024帶目錄帶附件詳細版-城市交通信號土方工程承包合同目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、承包方式四、工期五、工程價款及支付方式六、工程質量及驗收七、違約責任八、爭議解決九、合同生效及其他十、附件一、合同雙方基本信息甲方（發(fā)包方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概況2.1工程名稱：城市交通信號土方工程（以下簡稱“本工程”）。2.2工程地點：________________。2.3工程內容：本工程包括土方開挖、運輸、回填、平整等工程內容。2.4工程質量：工程質量符合國家及地方相關標準、規(guī)范要求。三、承包方式3.1乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的原則承包本工程。3.2乙方負責辦理本工程所需的全部施工手續(xù)，并承擔相關費用。四、工期4.1本工程總工期為____天，自合同簽訂之日起計算。4.2乙方應按照合同約定的工期完成本工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付給甲方延誤賠償金人民幣____元。五、工程價款及支付方式5.1本工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥__________元。5.2工程價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）工程完工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的30%；（4）工程完工驗收合格滿一年后，甲方支付乙方合同總價款的10%作為質量保證金。六、工程質量及驗收6.1乙方應按照國家及地方相關標準、規(guī)范要求進行施工，確保工程質量。6.2工程完工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，雙方共同進行驗收。如驗收合格，甲方應在驗收合格后____個工作日內支付乙方相應工程價款。七、違約責任7.1任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償對方因此所受的損失。7.2乙方未按合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決；如協商無果，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。九、合同生效及其他9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：____________乙方代表（簽名）：____________簽訂日期：________________十、附件附件1：工程量清單附件2：施工圖紙附件3：質量驗收標準附件4：安全生產責任書附件5：環(huán)保措施及要求附件6：廉政協議注：附件內容具體見雙方實際協商結果。附件列表：1.工程量清單：詳細列出工程項目的各項工作量和相應的計量單位。2.施工圖紙：包括土方工程的詳細設計圖紙和技術規(guī)范。3.質量驗收標準：明確工程質量驗收的標準和程序。4.安全生產責任書：規(guī)定施工過程中的安全生產責任和要求。5.環(huán)保措施及要求：施工過程中應遵守的環(huán)保措施和標準。6.廉政協議：雙方簽訂的關于廉政建設的協議，確保工程建設的廉潔透明。違約行為羅列及認定：1.工期延誤：乙方未能在合同規(guī)定的時間內完成工程，經甲方催告后仍未改正。2.質量不達標：乙方施工質量不符合合同約定的質量標準，經第三方檢測機構評估確認。3.安全事故：乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，違反安全生產責任書的規(guī)定。4.環(huán)保違規(guī)：乙方在施工過程中違反環(huán)保措施及要求，造成環(huán)境污染或生態(tài)破壞。5.廉政違規(guī)：乙方在工程承包過程中存在行賄、受賄等違法行為。法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指擁有工程建設項目所有權或管理權，將工程發(fā)包給承包方的一方。2.承包方：指承擔工程建設項目施工任務，具有相應資質的企業(yè)或個人。3.工期：指合同約定的工程完成時間。4.質量保證金：為保證工程質量，承包方在合同價款中預留的一部分金額，待工程驗收合格后支付。5.違約金：違約方因違反合同約定而應支付給守約方的賠償金額。實際執(zhí)行過程中的相關問題及注意事項：1.工程變更：在施工過程中，如需對工程進行變更，應簽訂書面變更協議，明確變更內容、費用和工期調整。2.質量控制：乙方應嚴格按照質量驗收標準進行施工，甲方有權對工程質量進行監(jiān)督檢查。3.安全生產：乙方應遵守安全生產責任書的規(guī)定，加強施工現場安全管理，防止安全事故的發(fā)生。4.環(huán)保要求：乙方在施工過程中應遵守環(huán)保措施及要求，保護生態(tài)環(huán)境。5.廉政建設：雙方應嚴格遵守廉政協議，加強廉潔自律，防止腐敗現象的發(fā)生。解決方法：1.對于工程變更，及時簽訂書面變更協議，明確雙方責任和權益。2.加強質量監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時整改，確保工程質量。3.加強施工現場安全管理，提高安全生產意識，嚴格執(zhí)行安全生產責任書的規(guī)定。4.遵守環(huán)保法規(guī)，加強環(huán)