PAGEPAGE1木工裝飾裝修工程承攬合作協(xié)議甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬木工裝飾裝修工程相關事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內容：__________4.工程面積：__________5.工程期限：本合同簽訂之日起至____年__月__日止。二、工程質量1.乙方應按照甲方提供的施工圖紙、設計文件及國家相關標準、規(guī)范進行施工。2.乙方應保證施工過程中使用的材料、設備符合國家規(guī)定的質量標準。3.工程質量應達到國家規(guī)定的合格標準，若工程質量不合格，乙方應無條件返工直至達到合格標準。三、工程價款及支付方式1.工程價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。2.工程價款支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程預付款，金額為工程總價的30%，即人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程進度款，金額為工程總價的30%，即人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。（3）工程竣工合格后，甲方支付乙方工程結算款，金額為工程總價的40%，即人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。四、工期延誤及違約責任1.乙方應按照約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付甲方工程總價0.5%的違約金。2.甲方未按照約定支付工程款項，每延誤一天，應支付乙方工程總價0.5%的違約金。五、工程變更及調整1.施工過程中，如甲方要求變更設計，應書面通知乙方，乙方應按照變更后的設計進行施工。2.工程變更導致的工程價款增減，甲乙雙方應另行協(xié)商確定。六、工程驗收1.工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。2.驗收合格后，甲乙雙方應簽訂工程驗收單，辦理工程結算手續(xù)。七、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成時，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：____年__月__日請注意，以上合同僅供參考，具體合同內容需根據實際情況進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。，由于您沒有提供具體的合同內容，我無法為您生成詳細的合同文檔示例。如果您能提供具體的合同內容，我將盡力為您生成一份詳細的合同文檔示例。請?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ?.合同雙方的基本信息：甲方（委托方）和乙方（承攬方）的名稱、地址、聯(lián)系方式等。2.合同的主要內容：工程名稱、工程地點、工程內容、工程面積、工程期限等。3.工程質量要求：乙方應按照甲方提供的施工圖紙、設計文件及國家相關標準、規(guī)范進行施工。4.工程價款及支付方式：工程總價、預付款、進度款、結算款等。5.工期延誤及違約責任：如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付甲方工程總價一定比例的違約金。6.工程變更及調整：施工過程中，如甲方要求變更設計，應書面通知乙方，乙方應按照變更后的設計進行施工。7.工程驗收：工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。驗收合格后，甲乙雙方應簽訂工程驗收單，辦理工程結算手續(xù)。8.爭議解決：本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.其他約定：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。請?zhí)峁┮陨闲畔?，我將為您生成一份詳細的合同文檔示例。附件列表：1.施工圖紙2.設計文件3.工程預算明細表4.工程進度計劃表5.工程驗收單6.工程結算單7.甲方提供的材料、設備清單8.乙方提供的材料、設備清單9.工程變更通知單法律名詞及解釋：1.合同法：指調整平等主體之間因合同所產生的財產性民事權利義務關系的法律規(guī)范的總稱。2.違約責任：指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，依法應當承擔的民事責任。3.爭議解決：指合同糾紛的解決方式，包括協(xié)商、調解、仲裁、訴訟等。4.工程驗收：指工程竣工后，甲乙雙方對工程質量、工程量、工程內容等進行檢查、確認的過程。5.工程結算：指工程竣工后，甲乙雙方根據實際完成的工程量、工程質量、合同約定等，計算并支付工程價款的過程。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：乙方應合理安排施工進度，確保按期完成工程。如發(fā)生工期延誤，應及時通知甲方，并采取措施減少損失。2.工程質量不符合要求：乙方應嚴格按照施工圖紙、設計文件及國家相關標準、規(guī)范進行施工，確保工程質量。如工程質量不符合要求，應及時返工直至達到合格標準。3.工程變更：甲方如需變更設計，應書面通知乙方。乙方應按照變更后的設計進行施工，并辦理工程變更手續(xù)。4.工程價款支付：甲方應按照合同約定的支付方式和時間及時支付工程款項。乙方應提供合法有效的發(fā)票。5.爭議解決：甲乙雙方在合同履行過程中，應友好協(xié)商解決爭議。如協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。合同適用場景：1.房地產開發(fā)項目中的木工裝飾裝修工程2.商業(yè)空間、