工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議范本合同編號(hào)：__________工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議一、合同雙方甲方全稱：____________________甲方地址：____________________甲方聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________乙方全稱：____________________乙方地址：____________________乙方聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________二、合同項(xiàng)目2.1項(xiàng)目名稱：____________________2.2項(xiàng)目地點(diǎn)：____________________2.3項(xiàng)目規(guī)模：____________________2.4項(xiàng)目工期：____________________三、合同金額3.1本補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下的工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。3.2付款方式及進(jìn)度：（1）甲方在本協(xié)議簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付合同總價(jià)款的30%；（2）乙方完成工程進(jìn)度達(dá)到50%后，甲方支付合同總價(jià)款的30%；（3）乙方完成工程進(jìn)度達(dá)到100%后，甲方支付合同總價(jià)款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，自工程驗(yàn)收合格之日起保留，期限為1年。四、合同履行4.1乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)按甲方要求支付違約金。4.2乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，如工程質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或重新施工。4.3甲方應(yīng)按照約定的付款方式及時(shí)向乙方支付工程款，如有逾期，應(yīng)支付逾期付款違約金。五、合同變更和解除5.1在合同履行過程中，如雙方同意變更或解除合同，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議或解除協(xié)議。5.2如一方違約導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。6.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程施工合同原件2.工程施工圖紙及設(shè)計(jì)文件3.工程量清單4.乙方施工組織設(shè)計(jì)及施工方案5.甲方提供的施工場(chǎng)地相關(guān)資料6.相關(guān)政府部門批準(zhǔn)文件7.合同履行過程中產(chǎn)生的其他補(bǔ)充文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方逾期付款：甲方未按照約定的付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程款，視為違約。2.乙方延期完工：乙方未按照約定的工期完成工程，視為違約。3.工程質(zhì)量不符合約定：工程驗(yàn)收不合格，或乙方未按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，視為違約。4.合同變更或解除未達(dá)成一致：雙方未能就合同變更或解除達(dá)成書面協(xié)議，視為違約。5.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指合同中承擔(dān)工程建設(shè)任務(wù)的甲方。2.承包方：指合同中承擔(dān)施工任務(wù)的乙方。3.工期：指合同約定的乙方完成工程的時(shí)間。4.工程總價(jià)款：指合同約定的工程完成后的總價(jià)格。5.違約金：指一方違約時(shí)，應(yīng)向另一方支付的賠償金。6.質(zhì)量保證金：指保留在工程驗(yàn)收合格之日起一定期限內(nèi)的一定比例的工程總價(jià)款，用于保證工程質(zhì)量。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方逾期付款：乙方可以與甲方溝通協(xié)商，要求按時(shí)支付工程款；如協(xié)商不成，乙方可以依法向法院提起訴訟。2.乙方延期完工：乙方應(yīng)與甲方溝通，說明延期原因，制定合理的施工計(jì)劃；如乙方不能合理解釋延期原因，甲方有權(quán)按約定要求違約金。3.工程質(zhì)量不符合約定：乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行修復(fù)或重新施工；如乙方拒絕修復(fù)或重新施工，甲方可以解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。4.合同變更或解除未達(dá)成一致：雙方可以協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)依法向法院提起訴訟。5.其他問題的解決：雙方應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用原則，積極溝通協(xié)商，依法解決合同履行過程中的問題。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類建筑工程施工合同的簽訂。2.適用于工程規(guī)模、工程地點(diǎn)、工程工期、工程質(zhì)量等雙方權(quán)益