解除施工合同法律咨詢合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、合同解除的原因：1.甲方因自身原因決定取消施工項目。2.乙方因客觀原因無法按照合同約定的工期和質(zhì)量完成施工。3.雙方經(jīng)協(xié)商一致，認為繼續(xù)履行合同不符合雙方利益。二、合同解除的日期：本合同自雙方簽署之日起解除。三、合同解除后的處理：1.乙方應立即停止施工，并將施工現(xiàn)場交還給甲方。2.甲方應支付乙方已完成的工程價款，具體金額雙方協(xié)商確定。3.乙方應承擔因解除合同而給甲方造成的損失，具體損失金額雙方協(xié)商確定。4.雙方應互相刪除有關(guān)對方的訴訟權(quán)利，并互相放棄追究對方法律責任的權(quán)利。四、保密條款：1.雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應予以嚴格保密。2.雙方同意，除非依法應當向行政機關(guān)、司法機關(guān)提供相關(guān)信息外，否則不得向任何第三方泄露。五、爭議解決：1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他條款：1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.《施工合同》（合同編號：__________）2.雙方的公司資質(zhì)證明文件3.工程設計圖紙和施工方案4.雙方簽訂的保密協(xié)議5.工程進度計劃和時間表6.工程款項支付憑證7.雙方簽訂的爭議解決協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程款項，屬于違約行為。2.乙方未按照合同約定的工期和質(zhì)量完成施工，屬于違約行為。3.雙方未按照約定履行保密義務，泄露對方商業(yè)秘密和機密信息，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.施工合同：雙方約定由乙方進行工程施工，甲方支付工程價款的合同。2.違約行為：一方未履行合同約定的義務，導致合同目的不能實現(xiàn)的行為。3.工期：雙方約定的完成工程施工的時間。4.質(zhì)量：工程施工符合國家相關(guān)標準和約定的要求。5.保密義務：雙方在合同履行過程中對對方的商業(yè)秘密和機密信息予以保密的義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時間支付工程款項。解決辦法：乙方可以與甲方協(xié)商，要求甲方支付應付款項，必要時可以依法向人民法院提起訴訟。2.問題：乙方未按照合同約定的工期和質(zhì)量完成施工。解決辦法：甲方可以與乙方協(xié)商，要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)整改并達到合同約定的質(zhì)量標準，必要時可以依法向人民法院提起訴訟。3.問題：雙方未按照約定履行保密義務。解決辦法：雙方可以協(xié)商解決，要求違約方承擔違約責任，并支付相應的賠償金。五、所有應用場景：1.甲方為工程項目業(yè)主，乙方為施工方。2.甲方取消施工項目，需要與乙方解除合同。3.乙方因客觀原因無法按照合同約定的工期和質(zhì)量完成施工。4.雙方經(jīng)協(xié)商一致，認為繼續(xù)履行合同不