編號：__________建設(shè)工程施工合同小型工程本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

建設(shè)工程施工合同小型工程本(2024版)合同目錄第一章：合同總則1.1合同當(dāng)事人1.2合同簽訂依據(jù)1.3合同適用范圍1.4合同效力第二章：工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程性質(zhì)第三章：合同主體3.1發(fā)包人3.2承包人3.3工程師第四章：工程價(jià)款4.1工程總價(jià)4.2工程預(yù)付款4.3工程進(jìn)度款4.4工程尾款第五章：工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2質(zhì)量監(jiān)督5.3質(zhì)量驗(yàn)收5.4質(zhì)量保修第六章：工程進(jìn)度6.1施工計(jì)劃6.2進(jìn)度控制6.3延期違約責(zé)任第七章：材料與設(shè)備7.1材料供應(yīng)7.2設(shè)備供應(yīng)7.3材料設(shè)備驗(yàn)收第八章：施工安全8.1安全措施8.2安全事故處理8.3安全生產(chǎn)責(zé)任第九章：環(huán)境保護(hù)9.1環(huán)保要求9.2環(huán)保措施9.3環(huán)保責(zé)任第十章：合同變更與解除10.1變更條件10.2解除條件10.3變更解除的程序第十一章：違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任11.3違約賠償?shù)谑拢籂幾h解決12.1爭議解決方式12.2仲裁12.3訴訟第十三章：其他約定13.1合同的傳遞13.2合同的保管13.3合同的解除與終止第十四章：合同附件14.1附件清單14.2附件效力14.3附件補(bǔ)充規(guī)定合同編號：2024版小型建設(shè)工程施工合同第一章：合同總則1.1合同當(dāng)事人1.1.1發(fā)包人：__________（發(fā)包人全稱）1.1.2承包人：__________（承包人全稱）1.2合同簽訂依據(jù)1.2.1《中華人民共和國合同法》1.2.2《中華人民共和國建筑法》1.2.3《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》1.2.4其他相關(guān)法律、法規(guī)和政策1.3合同適用范圍1.3.1本合同適用于__________（工程名稱）的建設(shè)工程施工項(xiàng)目。1.4合同效力1.4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.4.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二章：工程概況2.1工程名稱：__________（工程名稱）2.2工程地點(diǎn)：__________（詳細(xì)地址）2.3工程規(guī)模：__________（工程規(guī)模描述）2.4工程性質(zhì)：__________（工程性質(zhì)描述）第三章：合同主體3.1發(fā)包人：__________（發(fā)包人全稱）3.1.1法定代表：__________（法定代表姓名）3.1.2聯(lián)系人：__________（聯(lián)系人姓名）3.1.3聯(lián)系方式：__________（聯(lián)系電話/郵箱）3.2承包人：__________（承包人全稱）3.2.1法定代表：__________（法定代表姓名）3.2.2聯(lián)系人：__________（聯(lián)系人姓名）3.2.3聯(lián)系方式：__________（聯(lián)系電話/郵箱）3.3工程師：__________（工程師姓名）3.3.1聯(lián)系方式：__________（聯(lián)系電話/郵箱）第四章：工程價(jià)款4.1工程總價(jià)：人民幣_(tái)_________元（大寫：____________________________元整）。4.2工程預(yù)付款4.2.1預(yù)付款比例：__________%4.2.2預(yù)付款金額：人民幣_(tái)_________元（大寫：____________________________元整）。4.2.3預(yù)付款支付時(shí)間：自合同簽訂之日起__________日內(nèi)。4.3工程進(jìn)度款4.3.1進(jìn)度款支付條件：按照工程實(shí)際進(jìn)度，分階段支付。4.3.2進(jìn)度款支付比例：__________%4.3.3進(jìn)度款支付時(shí)間：每完成一個(gè)階段，雙方協(xié)商確定。4.4工程尾款4.4.1尾款支付條件：工程驗(yàn)收合格后。4.4.2尾款金額：人民幣_(tái)_________元（大寫：____________________________元整）。4.4.3尾款支付時(shí)間：工程驗(yàn)收合格之日起__________日內(nèi)。第五章：工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1.1工程應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2具體質(zhì)量要求詳見附件：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清單。5.2質(zhì)量監(jiān)督5.2.1雙方共同設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督小組，對工程施工過程進(jìn)行監(jiān)督。5.2.2工程師負(fù)責(zé)對工程施工過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)指導(dǎo)整改。5.3質(zhì)量驗(yàn)收5.3.1工程驗(yàn)收分為分部驗(yàn)收和總體驗(yàn)收。5.3.2分部驗(yàn)收由工程師組織，雙方參與。5.3.3總體驗(yàn)收由發(fā)包人組織，雙方共同參與。5.4質(zhì)量保修5.4.1承包人應(yīng)按合同約定對工程進(jìn)行質(zhì)量保修。5.4.2保修期限自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，詳見附件：保修條款。第六章：工程進(jìn)度6.1施工計(jì)劃6.1.1承包人應(yīng)按照合同約定的工期提交施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃。6.1.2工程師對施工計(jì)劃進(jìn)行審核，并提出修改意見。6.2進(jìn)度控制6.2.1承包人應(yīng)按照施工計(jì)劃進(jìn)行施工，確保工程進(jìn)度。6.2.2工程師對施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，對延期情況及時(shí)通知承包人。6.3延期違約責(zé)任6.3.1承包人未按合同約定工期內(nèi)完成第八章：施工安全8.1安全措施8.1.1承包人應(yīng)制定施工現(xiàn)場安全管理制度和操作規(guī)程。8.1.2承包人應(yīng)配備符合國家規(guī)定的安全防護(hù)設(shè)施和器材。8.2安全事故處理8.2.1發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)告發(fā)包人和相關(guān)部門。8.2.2安全事故的處理按照相關(guān)法律法規(guī)和應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行。8.3安全生產(chǎn)責(zé)任8.3.1承包人應(yīng)對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。8.3.2發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人做好安全生產(chǎn)相關(guān)工作。第九章：環(huán)境保護(hù)9.1環(huán)保要求9.1.1承包人應(yīng)遵守國家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和政策。9.1.2承包人應(yīng)采取有效措施，防止污染和損害環(huán)境。9.2環(huán)保措施9.2.1承包人應(yīng)制定施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。9.2.2承包人應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，確保符合環(huán)保要求。9.3環(huán)保責(zé)任9.3.1承包人應(yīng)對因工程施工造成的環(huán)境污染和損害承擔(dān)責(zé)任。9.3.2發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人做好環(huán)境保護(hù)工作。第十章：合同變更與解除10.1變更條件10.1.1合同變更應(yīng)書面協(xié)商一致。10.1.2合同變更不得違反國家法律法規(guī)和政策。10.2解除條件10.2.1合同解除應(yīng)書面協(xié)商一致。10.2.2合同解除不得違反國家法律法規(guī)和政策。10.3變更解除的程序10.3.1變更或解除合同，應(yīng)提交書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。10.3.2變更或解除合同，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并通知相關(guān)部門。第十一章：違約責(zé)任11.1違約行為11.1.1發(fā)包人未按合同約定支付價(jià)款的。11.1.2承包人未按合同約定完成工程或質(zhì)量不符合約定的。11.1.3其他違反合同約定的行為。11.2違約責(zé)任11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方損失。11.2.2違約金的計(jì)算和賠償方式按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。11.3違約賠償11.3.1違約方應(yīng)按合同約定或法院判決賠償對方損失。11.3.2賠償金額包括實(shí)際損失、預(yù)期利益等。第十二章：爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2仲裁12.2.1如雙方約定仲裁，仲裁委員會(huì)應(yīng)限于中國。12.2.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。12.3訴訟12.3.1訴訟應(yīng)在合同簽訂地人民法院提起。12.3.2訴訟期間，合同的履行不受影響。第十三章：其他約定13.1合同的傳遞13.1.1合同及其附件通過電子郵件或快遞方式傳遞。13.1.2雙方確認(rèn)收到合同及其附件的日期為準(zhǔn)。13.2合同的保管13.2.1雙方各自保管好合同正本及其附件。13.3合同的解除與終止13.3.1合同解除或終止，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。13.3.2合同解除或終止后，雙方的權(quán)利義務(wù)終止，但合同中結(jié)算、保密等條款仍然有效。第十四章：合同附件14.1附件清單14.1.1附件清單列明合同附件的名稱、份數(shù)和內(nèi)容。14.1.2附件清單作為合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。14.2附件效力14.2.1附件的補(bǔ)充規(guī)定與合同多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的特殊規(guī)定1.1甲方變更要求甲方在合同執(zhí)行過程中，如需對工程進(jìn)行變更，應(yīng)提前書面通知乙方。乙方應(yīng)在接到變更通知后____個(gè)工作日內(nèi)提出意見，并將變更后的工程方案和費(fèi)用預(yù)算提交甲方審批。甲方應(yīng)在收到乙方提交的材料后____個(gè)工作日內(nèi)審批完畢。說明：本條款旨在明確甲方在合同執(zhí)行過程中提出變更要求的程序和時(shí)間限制，以保證工程順利進(jìn)行。1.2甲方延期違約責(zé)任如甲方因特殊情況導(dǎo)致工程延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約金的計(jì)算方式為：每延期一天，甲方應(yīng)支付乙方工程總價(jià)款的____%作為違約金。說明：本條款旨在保護(hù)乙方的合法權(quán)益，確保工程按期完成。附加條款二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊規(guī)定2.1乙方質(zhì)量保障乙方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。說明：本條款旨在明確乙方在工程質(zhì)量方面的責(zé)任和義務(wù)，確保工程質(zhì)量符合合同要求。2.2乙方進(jìn)度控制乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工計(jì)劃進(jìn)行施工，確保工程進(jìn)度。如乙方因自身原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說明：本條款旨在確保乙方按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程，保證工程進(jìn)度。附加條款三：第三方中介的特殊規(guī)定3.1第三方中介職責(zé)第三方中介在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方、乙方之間的關(guān)系，確保合同順利履行。第三方中介應(yīng)及時(shí)處理合同履行過程中的問題，并書面通知甲方、乙方。說明：本條款旨在明確第三方中介在合同中的職責(zé)和作用，確保合同順利執(zhí)行。3.2第三方中介費(fèi)用第三方中介在合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。費(fèi)用具體金額雙方協(xié)商確定。說明：本條款旨在明確第三方中介費(fèi)用的承擔(dān)方及費(fèi)用金額，避免合同履行過程中的糾紛。3.3第三方中介違約責(zé)任如第三方中介未能履行其職責(zé)，導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)問題，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任雙方協(xié)商確定。說明：本條款旨在保護(hù)甲方、乙方的合法權(quán)益，確保合同順利履行。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.工程量清單3.材料設(shè)備供應(yīng)清單4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清單5.保修條款6.施工組織設(shè)計(jì)7.施工進(jìn)度計(jì)劃8.安全生產(chǎn)措施方案9.環(huán)境保護(hù)措施方案10.合同變更協(xié)議11.合同解除協(xié)議12.違約金計(jì)算公式13.第三方中介服務(wù)協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按合同約定支付價(jià)款。2.乙方未按合同約定完成工程或質(zhì)量不符合約定。3.乙方未按合同約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程。4.第三方中介未能履行其職責(zé)，導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)問題。5.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.合同：雙方或多方當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.違約行為：當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的行為。3.違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任，包括賠償損失、支付違約金等。4.第三方中介：協(xié)助雙方履行合同義務(wù)的中立第三方。5.工程師：負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的監(jiān)督和管理。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程變更：雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容，乙方根據(jù)變更要求調(diào)整施工計(jì)劃。2.工程延期：甲方應(yīng)與乙方協(xié)商，共同制定延期后的工程時(shí)間表，并承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)