工程進度保證協(xié)議書合同編號：__________甲方：__________乙方：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程投資：__________1.5工程工期：__________第二條進度保證2.1乙方應按照甲乙雙方簽訂的施工合同約定的工期保證工程按時完成。2.2乙方應制定詳細的工程進度計劃，并于每月初向甲方報告上月工程進度及本月的工程進度計劃。2.3乙方應確保工程關鍵節(jié)點按時完成，關鍵節(jié)點包括：__________2.4乙方如因自身原因導致工程進度延誤，應承擔相應的違約責任。第三條甲方權利和義務3.1甲方應按照約定的時間和金額向乙方支付工程進度款。3.2甲方應按照約定的時間和方式向乙方提供施工所需的水、電、通信等基礎設施。3.3甲方應協(xié)助乙方解決工程進展中出現(xiàn)的問題，確保工程順利進行。第四條乙方權利和義務4.1乙方應按照約定的質量和標準完成工程。4.2乙方應按照約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應承擔相應的違約責任。4.3乙方應保證工程安全，確保工程質量和施工人員的人身安全。第五條違約責任5.1乙方未按照約定的工期完成工程，甲方有權按照合同約定向乙方追究違約責任。5.2甲方未按照約定的時間和金額向乙方支付工程進度款，乙方有權按照合同約定向甲方追究違約責任。第六條爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程完工之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程進度計劃表2.工程關鍵節(jié)點時間表3.施工圖紙和技術規(guī)范4.工程質量檢驗標準5.工程安全管理制度6.施工人員名單和資質證明7.工程進度款支付憑證8.違約責任認定和計算依據(jù)9.爭議解決方式和相關法律法規(guī)二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成工程，屬于工期延誤違約行為。2.乙方工程質量未達到約定標準，屬于質量違約行為。3.乙方未按照約定的工程安全標準進行施工，屬于安全違約行為。4.甲方未按約定時間和金額支付工程進度款，屬于支付違約行為。5.甲方未按約定提供施工所需基礎設施，屬于服務違約行為。三、法律名詞及解釋：1.工程進度保證協(xié)議書：為確保工程按期完成而簽訂的協(xié)議。2.工期延誤：工程實際完成時間超過約定的完工時間。3.質量違約：工程質量未達到約定的標準和要求。4.安全違約：未按照約定的安全標準進行施工，導致安全事故發(fā)生。5.違約責任：違反合同約定應承擔的法律責任。6.爭議解決：解決合同履行過程中發(fā)生的爭議的方式。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時溝通，調整施工計劃，增加人員或設備投入。2.工程質量問題：停工整改，重新檢驗，直到達到約定標準。3.安全事故發(fā)生：立即上報，采取措施防止事故擴大，配合調查。4.甲方支付問題：提供相關支付憑證，催促甲方按時支付進度款。5.基礎設施不完善：與甲方溝通，爭取盡快解決基礎設施問題。五、所有應用場景：1.工程建設項目中，需確保工程按期完成。2.工程承包商與建設單位之間，需明確工程進度和質量要求。3.雙方簽