?2024年水電站工程施工合同合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點(diǎn)：__________3.工程規(guī)模：__________4.工程內(nèi)容：__________5.工程施工期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同范圍乙方按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范及工程量清單，完成合同約定的水電站工程范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容。三、合同價(jià)款1.合同總價(jià)款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.乙方在施工過程中，如遇設(shè)計(jì)變更、簽證等，合同價(jià)款可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。四、支付方式1.甲方按工程進(jìn)度支付乙方工程款。2.乙方完成合同約定的工程內(nèi)容后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后__日內(nèi)支付剩余工程款。五、施工組織及管理1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供合格的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案。2.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)的施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。六、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)確保工程達(dá)到國家及行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.工程質(zhì)量保修期限為____年，自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。七、工程變更1.在施工過程中，如甲方提出設(shè)計(jì)變更，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。2.因變更導(dǎo)致的工程量增減，合同價(jià)款相應(yīng)調(diào)整。八、工期延誤1.因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期應(yīng)相應(yīng)順延。2.因乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。九、驗(yàn)收與交付1.工程具備驗(yàn)收條件后，乙方應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請。2.甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收申請后__日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理工程交付手續(xù)。十、違約責(zé)任1.甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、返工等費(fèi)用。十一、爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、其他約定1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：____年__月__日附件：1.施工圖紙2.技術(shù)規(guī)范3.工程量清單4.設(shè)計(jì)變更、簽證等相關(guān)文件注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意合同條款的明確具體，避免含糊其辭，造成后續(xù)糾紛。解決辦法：在簽訂合同時(shí)，詳細(xì)列明工程內(nèi)容、合同價(jià)款、支付方式、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵條款，確保條款清晰、具體。法律名詞解釋：合同條款：指合同中規(guī)定的當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)以及履行合同的具體條件。2.注意工程變更的書面協(xié)議，避免口頭約定。解決辦法：所有工程變更均需簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、工程量增減及合同價(jià)款調(diào)整。法律名詞解釋：書面協(xié)議：指以書面形式訂立的，明確當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.注意工期延誤的責(zé)任歸屬，防止責(zé)任不明。解決辦法：在合同中明確規(guī)定工期延誤的責(zé)任歸屬及違約責(zé)任，確保工期延誤時(shí)責(zé)任明確。法律名詞解釋：違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人因違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。4.注意驗(yàn)收與交付的期限和程序，確保工程按期完成。解決辦法：按照合同約定的驗(yàn)收期限和程序進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理工程交付手續(xù)。法律名詞解釋：驗(yàn)收：指在工程完成后，由發(fā)包方或其代表對工程的質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否符合合同要求。交付：指將完成的工程及有關(guān)文件正式轉(zhuǎn)交給發(fā)包方的行為。5.注意爭議解決的方式和地點(diǎn)，便于糾紛的解決。解決辦法：在合同中明確約定爭議解決的方式（如協(xié)商、調(diào)解、訴訟等）和有管轄權(quán)的人民法院。法律名詞解釋：爭議解決：指在合同履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，通過一定的方式和程序解決當(dāng)事人之間的爭議。管轄權(quán)：指法院對某一案件進(jìn)行審理和判決的權(quán)力。1.特殊場合：如果工程地點(diǎn)位于環(huán)境敏感區(qū)補(bǔ)充條款：乙方在施工過程中，必須遵守國家及地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，采取有效措施保護(hù)生態(tài)環(huán)境，防止施工對環(huán)境的污染和破壞。場景：嘿，這個(gè)工程地在一片美麗的自然保護(hù)區(qū)內(nèi)，咱們得特別小心。補(bǔ)充：對啊，咱們得在合同里加上一條，確保施工隊(duì)得按規(guī)矩來，不能破壞了這片自然環(huán)境。2.特殊場合：如果施工期間遇到極端天氣補(bǔ)充條款：如因不可抗力因素（如極端天氣等）導(dǎo)致工期延誤，工期應(yīng)相應(yīng)順延，且乙方不承擔(dān)因不可抗力導(dǎo)致的延誤責(zé)任。場景：這地方夏天常有臺(tái)風(fēng)，冬天有時(shí)候雪也大得不行。補(bǔ)充：那咱們得說好了，要是遇到這種天災(zāi)，工期得適當(dāng)延后，不能讓施工隊(duì)背這個(gè)鍋。施工圖紙：這是我們施工的依據(jù)，得有。技術(shù)規(guī)范：這個(gè)也很重要，保證工程質(zhì)量全靠它了。工程量清單：明確了工程的大小，對計(jì)算錢也很關(guān)鍵。設(shè)計(jì)變更、簽證等相關(guān)文件：施工中可能會(huì)有變動(dòng)，這些文件能幫我們記錄和調(diào)整。我們需要準(zhǔn)備的東西包括：那些詳