甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年園林綠化工程承攬協(xié)議本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方定義1.2委托方定義1.3園林綠化工程定義第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程概況2.2工程地點2.3工程時間安排第三條工程質(zhì)量標準3.1綠化植物質(zhì)量3.2工程設計與施工標準3.3工程驗收標準第四條工程價格與支付4.1工程總價4.2支付方式4.3工程進度款支付比例4.4付款時間節(jié)點第五條合同的履行與維護5.1承攬方的義務5.2委托方的義務5.3合同的變更與解除5.4合同爭議的解決第六條工期延誤6.1工期延誤的原因6.2工期延誤的處理第七條保險與安全7.1承攬方的保險責任7.2承攬方的安全生產(chǎn)責任第八條違約責任8.1承攬方的違約行為8.2委托方的違約行為8.3違約責任的計算與賠償?shù)诰艞l不可抗力9.1不可抗力的定義9.2不可抗力的處理第十條保密條款10.1保密信息的定義10.2保密責任的履行第十一條合同的生效與終止11.1合同的生效條件11.2合同的終止條件第十二條爭議解決方式12.1爭議的解決方式12.2爭議解決的地點與機構第十三條其他條款13.1合同的轉讓13.2合同的附件第十四條合同的簽字蓋章14.1合同簽字蓋章的地點與時間14.2合同簽字蓋章的效力第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方定義承攬方是指根據(jù)本合同約定，承擔園林綠化工程設計和施工的法人或其他組織，具備相應的資質(zhì)和能力。1.2委托方定義委托方是指根據(jù)本合同約定，委托承攬方進行園林綠化工程設計和施工的法人或其他組織。1.3園林綠化工程定義園林綠化工程是指按照本合同約定的范圍、質(zhì)量和標準進行的土地綠化、景觀建設、設施配套等工程。第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程概況工程概況包括但不限于綠化面積、植物種類、景觀布局、設施配套等。2.2工程地點工程地點具體為____________________（詳細地址）。2.3工程時間安排工程預計開始日期為____年__月__日，預計竣工日期為____年__月__日。第三條工程質(zhì)量標準3.1綠化植物質(zhì)量綠化植物應符合國家相關質(zhì)量標準，確保成活率和觀賞效果。3.2工程設計與施工標準工程設計應符合國家相關規(guī)范和委托方的要求，施工過程中應嚴格執(zhí)行設計方案和施工標準。3.3工程驗收標準工程驗收應按照國家相關標準和本合同約定的質(zhì)量要求進行，委托方有權組織驗收。第四條工程價格與支付4.1工程總價工程總價為人民幣____元（大寫：____________________元整）。4.2支付方式支付方式為____（現(xiàn)金、轉賬等）。4.3工程進度款支付比例工程進度款支付比例為____%。4.4付款時間節(jié)點付款時間節(jié)點為工程進度達到約定比例時。第五條合同的履行與維護5.1承攬方的義務承攬方應按照本合同約定的內(nèi)容和質(zhì)量要求，按時完成工程。5.2委托方的義務委托方應按照本合同約定，按時支付工程進度款。5.3合同的變更與解除合同的變更或解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。5.4合同爭議的解決合同爭議通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六條工期延誤6.1工期延誤的原因工期延誤的原因包括但不限于不可抗力、承攬方原因、委托方原因等。6.2工期延誤的處理工期延誤的處理應按照雙方約定或國家相關法規(guī)進行。第八條違約責任8.1承攬方的違約行為承攬方遲延履行、不履行或者履行不符合約定的，應承擔違約責任，賠償因此給委托方造成的損失。8.2委托方的違約行為委托方遲延支付工程進度款、不支付或者支付不符合約定的，應承擔違約責任，賠償因此給承攬方造成的損失。8.3違約責任的計算與賠償違約責任的計算與賠償按照雙方約定或國家相關法規(guī)進行。第九條不可抗力9.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。9.2不可抗力的處理不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即協(xié)商處理，根據(jù)實際情況部分或全部免除責任。第十條保密條款10.1保密信息的定義保密信息是指本合同的內(nèi)容以及與工程相關的技術秘密、商業(yè)秘密等信息。10.2保密責任的履行雙方應對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。第十一條合同的生效與終止11.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的終止條件合同終止的條件按照雙方約定或國家相關法規(guī)執(zhí)行。第十二條爭議解決方式12.1爭議的解決方式爭議通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.2爭議解決的地點與機構爭議解決的地點為合同簽訂地，爭議解決的機構為合同簽訂地人民法院。第十三條其他條款13.1合同的轉讓未經(jīng)對方同意，任何一方不得將本合同轉讓給第三方。13.2合同的附件本合同附件包括工程設計方案、施工圖紙等。第十四條合同的簽字蓋章14.1合同簽字蓋章的地點與時間合同簽字蓋章的地點為合同簽訂地，時間為____年__月__日。14.2合同簽字蓋章的效力雙方簽字蓋章后，本合同即具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念1.1本合同中的第三方是指除甲乙方之外，參與或涉及本工程的其他法人、組織或個人。1.2第三方介入包括但不限于工程咨詢方、設計方、施工分包方、材料供應商、檢測機構等。第二條第三方責任的界定2.1第三方介入本工程時，應具備相應的資質(zhì)和能力，并遵守國家相關法律法規(guī)。2.2第三方應按照合同約定或甲乙方的指令，履行相應的義務，并承擔相應的責任。2.3第三方如因違約、過失或其他原因導致工程損失的，應承擔相應的賠償責任。第三條第三方與甲乙方的關系3.1第三方與甲乙方的關系基于合同約定或甲乙方的指令建立，第三方對甲乙方負責。3.2甲乙方與第三方之間的合同關系，不影響甲乙方之間的合同關系。第四條第三方介入的程序4.1甲乙方如需第三方介入，應提前通知對方，并征得對方同意。4.2甲乙方應與第三方簽訂相應的合同，明確雙方的權利義務。4.3第三方介入前，甲乙方應對第三方進行審查，確保第三方具備相應的資質(zhì)和能力。第五條第三方責任限額5.1第三方對工程損失的賠償責任，不得超過其合同金額的____%。5.2第三方如因故意或重大過失導致工程損失的，不受責任限額的限制。5.3第三方責任限額的約定，不影響甲乙方之間的合同責任。第六條第三方違約的處理6.1第三方違約的，甲乙方有權要求第三方承擔違約責任。6.2甲乙方有權根據(jù)合同約定，要求第三方支付違約金或賠償損失。6.3第三方違約的處理，不影響甲乙方之間的合同關系。第七條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)調(diào)7.1第三方應主動與甲乙方溝通，及時報告工程進展和問題。7.2甲乙方應積極協(xié)助第三方，提供必要的工程資料和技術支持。7.3甲乙方與第三方之間的溝通與協(xié)調(diào)，不影響甲乙方之間的合同關系。第八條第三方介入的終止8.1第三方介入的終止條件，按照雙方約定或國家相關法規(guī)執(zhí)行。8.2第三方介入終止后，其與甲乙方的合同關系相應終止。8.3第三方介入終止后，其對工程的義務和責任不負繼續(xù)承擔。第九條第三方介入的補充條款9.1甲乙方與第三方簽訂的合同，不得違反本合同的約定。9.2甲乙方與第三方之間的合同糾紛，不影響本合同的履行。9.3本合同中的第三方責任，不影響甲乙方之間的合同責任。第十條第三方介入的說明10.1第三方介入的說明，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。10.2第三方介入的說明，應明確第三方的責任范圍、義務和責任限額等。10.3第三方介入的說明，經(jīng)甲乙方簽字蓋章后生效。第十一條合同的簽字蓋章11.1第三方介入的修正條款，需經(jīng)甲乙方簽字蓋章后生效。11.2合同簽字蓋章的地點與時間，按照本合同第十四條的約定執(zhí)行。11.3合同簽字蓋章的效力，按照本合同第十四條的約定執(zhí)行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設計方案附件2：施工圖紙附件3：植物配置表附件4：工程進度計劃附件5：質(zhì)量標準和要求附件6：安全防護措施附件7：材料供應合同附件8：施工分包合同附件9：檢測報告附件10：付款憑證附件11：工程驗收報告附件12：違約金計算公式附件13：保險單據(jù)附件14：保密協(xié)議附件1：工程設計方案詳細要求：應包括工程概述、設計理念、植物選型、景觀布局、施工細節(jié)等內(nèi)容，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件2：施工圖紙詳細要求：應詳細標注工程尺寸、植物種植位置、設施安裝位置等，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件3：植物配置表詳細要求：列出工程中使用的植物種類、數(shù)量、規(guī)格等，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件4：工程進度計劃詳細要求：明確工程的開始日期、結束日期及關鍵節(jié)點，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件5：質(zhì)量標準和要求詳細要求：明確工程的質(zhì)量標準、施工要求等，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件6：安全防護措施詳細要求：列出工程施工期間的安全防護措施，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件7：材料供應合同詳細要求：明確材料供應商、材料種類、質(zhì)量標準等內(nèi)容，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件8：施工分包合同詳細要求：明確分包商、分包工程范圍、分包費用等內(nèi)容，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件9：檢測報告詳細要求：包括工程材料的檢測報告、施工過程中的檢測報告等，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件10：付款憑證詳細要求：包括工程進度款、尾款等付款憑證，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件11：工程驗收報告詳細要求：包括工程驗收記錄、驗收結論等，需經(jīng)甲乙雙方確認。附件12：違約金計算公式詳細要求：明確違約金的計算方式，如遲延履行的違約金計算公式等。附件13：保險單據(jù)詳細要求：包括工程保險單據(jù)，如建筑工程一切險、第三方責任險等。附件14：保密協(xié)議詳細要求：明確保密信息的范圍、保密責任的履行等內(nèi)容。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.遲延履行2.不履行3.履行不符合約定4.違反合同約定的保密義務5.工程質(zhì)量不符合約定6.安全事故的發(fā)生7.材料供應不符合約定8.分包工程不符合約定違約責任認定：1.遲延履行：按合同約定支付違約金，或賠償因遲延履行造成的損失。2.不履行：支付合同總價款的____%作為違約金，并賠償因不履行造成的損失。3.履行不符合約定：按合同約定支付違約金，或賠償因履行不符合約定造成的損失。4.違反保密義務：支付違約金，或賠償因違反保密義務造成的損失。5.工程質(zhì)量不符合約定：按合同約定支付違約金，或賠償因工程質(zhì)量不符合約定造成的損失。6.安全事故的發(fā)生：根據(jù)安全事故的嚴重程度，支付相應的違約金或賠償金。7.材料供應不符合約定：按合同約定支付違約金，或賠償因材料供應不符合約定造成的損失。8.分包工程不符合約定：按合同約定支付違約金，或賠償因分包工程不符合約定造成的損失。示例說明：如承攬方遲延履行工程，導致工程延期交付，按照合同約定的違約金計算公式，計算違約金金額，并賠償因此給委托方造成的損失。說明三：法律名詞及解釋