施工合同違約責任_第1頁
施工合同違約責任_第2頁
施工合同違約責任_第3頁
施工合同違約責任_第4頁
施工合同違約責任_第5頁
全文預覽已結束

付費下載

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

合同編號:__________施工合同違約責任第一條工程概況1.1工程名稱:_______1.2工程地點:_______1.3工程內(nèi)容:_______1.4工程總量:_______1.5工程預算:_______第二條合同工期2.1開工日期:_______2.2竣工日期:_______2.3工期順延:如因特殊原因導致工程無法按期竣工,乙方應提前_______天向甲方提出申請,經(jīng)甲方批準后方可順延工期。第三條質量標準3.1工程質量應符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質量標準及規(guī)范要求。3.2工程驗收:工程竣工后,乙方應按照合同約定的質量標準組織驗收,甲方有權提出整改意見,乙方應按照甲方的要求進行整改。第四條合同價款及支付4.1合同總價:_______元(大寫:_______________________元整)。4.2支付方式:(1)工程開工后,甲方支付乙方合同總價的30%作為預付款;(2)工程進度達到50%時,甲方支付乙方合同總價的30%;(3)工程竣工驗收合格后,甲方支付乙方合同總價的20%;(4)剩余的20%作為質量保證金,自工程竣工驗收合格之日起保修期滿無質量問題后支付。4.3支付時間及方式:按照甲乙雙方約定的時間和方式支付。第五條違約責任5.1甲方違約:(1)甲方未按合同約定支付預付款、進度款、質量保證金的,乙方有權拒絕繼續(xù)施工,并要求甲方支付違約金,違約金計算方式為:未支付金額的1%乘以逾期天數(shù);(2)甲方未按合同約定提供施工條件的,乙方有權要求甲方支付違約金,違約金計算方式為:因未提供施工條件導致乙方停工的天數(shù)乘以每日工程預算的1%。5.2乙方違約:(1)乙方未按合同約定進度施工的,甲方有權要求乙方支付違約金,違約金計算方式為:逾期天數(shù)乘以每日工程預算的1%;(2)乙方工程質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方拆除不合格工程,重新施工,并支付違約金,違約金計算方式為:重新施工費用;(3)乙方擅自解除合同的,應向甲方支付違約金,違約金計算方式為:合同總價20%。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生爭議,甲乙雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;7.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至合同約定的工程竣工驗收合格之日終止;7.3本合同未盡事宜,可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項及解決辦法:1.合同的簽訂:在簽訂施工合同之前,雙方應仔細閱讀合同條款,確保合同內(nèi)容明確、詳細,避免因合同條款不明確而引發(fā)的爭議。在簽訂合同時,應注意檢查對方的有效身份證明及資質證書,確保對方具備相應的施工能力。2.工程質量:乙方應嚴格按照國家及行業(yè)質量標準進行施工,確保工程質量。在施工過程中,甲方有權對工程質量進行監(jiān)督檢查,如發(fā)現(xiàn)質量問題,有權要求乙方及時整改。3.工期延誤:乙方如因特殊原因導致工程無法按期竣工,應提前向甲方提出申請,經(jīng)甲方批準后方可順延工期。工期延誤期間,乙方應承擔相應的違約責任。4.價款支付:甲方應按照合同約定的時間和方式支付合同價款。如甲方逾期支付,應支付違約金,違約金計算方式為:未支付金額的1%乘以逾期天數(shù)。5.違約責任:雙方應嚴格遵守合同約定,如一方違約,對方有權要求違約方支付違約金。違約金計算方式根據(jù)合同約定執(zhí)行。6.爭議解決:如合同履行過程中發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.合同違約:指合同當事人違反合同約定,不履行或者不適當履行合同債務的行為。2.違約金:指一方違約時,按照合同約定或者根據(jù)法律規(guī)定,向對方支付一定數(shù)額的金錢。3.工期:指合同約定的工程開始施工至工程竣工的時間段。4.質量保證金:為確保工程質量,合同當事人約定在工程竣工驗收合格后一定期限內(nèi),保留合同價款的一部分作為質量保證金。5.爭議解決:解決合同爭議的方式,包括友好協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。特殊應用場合及補充條款:1.工程變更:如在施工過程中,甲方提出對工程內(nèi)容、工程量或工程質量要求進行變更,應與乙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同的附件,具有同等法律效力。2.不可抗力:如因自然災害、政策調(diào)整等不可抗力因素導致工程無法按期竣工,雙方應友好協(xié)商,根據(jù)實際情況調(diào)整工期和價款支付。3.材料供應:甲方應按照合同約定提供施工材料,如甲方逾期提供材料,導致乙方停工,甲方應支付乙方因此產(chǎn)生的停工費用。4.施工安全:乙方應嚴格按照國家及行業(yè)安全標準進行施工,確保施工過程中的安全。如發(fā)生安全事故,乙方應承擔相應責任。5.知識產(chǎn)權:乙方應保證施工過程中不侵犯他人的知識產(chǎn)權,如因乙方原因導致知識產(chǎn)權糾紛,乙方應承擔全部責任。附件列表:1.工程

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論