甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年數據中心建設施工合同標準格式本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1發(fā)包方1.2承包方1.3數據中心1.4施工合同2.合同標的及范圍2.1工程概述2.2施工內容2.3施工地點2.4施工期限3.合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式3.3進度付款3.4最終付款3.5價格調整4.合同履行及保證4.1承包方義務4.2發(fā)包方義務4.3工程質量4.4工程安全4.5資料交付5.合同變更及解除5.1變更條件5.2解除條件5.3變更及解除的程序6.違約責任6.1承包方違約6.2發(fā)包方違約6.3違約賠償7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁7.3訴訟8.合同的生效、終止和解除8.1合同生效條件8.2合同終止條件8.3合同解除條件9.其他條款9.1保密條款9.2知識產權保護9.3法律法規(guī)9.4不可抗力9.5合同的轉讓9.6合同的補充10.合同的修改及補充10.1修改條件10.2補充內容11.合同的簽字蓋章11.1合同簽字11.2合同蓋章12.合同的附件12.1附件清單12.2附件的有效性13.合同的呈送與保管13.1呈送方式13.2保管責任14.合同語言及解釋14.1語言14.2解釋權第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包方發(fā)包方是指與承包方簽訂本合同，并按照本合同約定支付合同價款，享有合同約定的權利，承擔合同約定的義務的一方。1.2承包方承包方是指與發(fā)包方簽訂本合同，并按照本合同約定完成施工任務，享有合同約定的權利，承擔合同約定的義務的一方。1.3數據中心數據中心是指發(fā)包方提供的，用于進行數據處理、存儲和管理的場所。1.4施工合同施工合同是指承包方按照發(fā)包方的要求，在規(guī)定的時間和質量要求內完成數據中心的施工任務，發(fā)包方支付合同價款的合同。第二條合同標的及范圍2.1工程概述本合同的工程概述為建設一座數據中心，包括但不限于數據中心的設計、施工、設備安裝、調試、驗收等。2.2施工內容承包方應按照發(fā)包方提供的設計圖紙和技術規(guī)范，完成數據中心的施工任務，包括但不限于土建工程、裝飾工程、電氣工程、空調工程、網絡工程等。2.3施工地點施工地點為發(fā)包方提供的指定地點。2.4施工期限施工期限為合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止。第三條合同價格及支付3.1合同總價本合同的合同總價為人民幣【】元整（大寫：【】元整），該價格包括但不限于工程設計費、施工費、設備采購費、調試費、驗收費等。3.2支付方式本合同的支付方式為銀行轉賬。3.3進度付款發(fā)包方應按照承包方提交的進度付款申請，支付合同價款的50%。3.4最終付款工程驗收合格后，發(fā)包方應支付合同價款的50%。3.5價格調整本合同簽訂后，如遇材料價格、人工費用等發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調整合同價格。第四條合同履行及保證4.1承包方義務承包方應按照本合同約定的時間和質量要求，完成數據中心的施工任務。4.2發(fā)包方義務發(fā)包方應提供符合設計要求的設計圖紙和技術規(guī)范，并按照合同約定支付合同價款。4.3工程質量承包方保證工程質量符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，并按照約定進行質量保修。4.4工程安全承包方應按照相關法律法規(guī)和發(fā)包方的要求，確保施工過程中的安全生產。4.5資料交付承包方應在工程驗收合格后，向發(fā)包方交付完整的施工資料，包括但不限于設計圖紙、施工記錄、驗收報告等。第五條合同變更及解除5.1變更條件合同履行過程中，如一方提出變更要求，需書面通知對方，經雙方協(xié)商一致后，可進行合同變更。5.2解除條件合同履行過程中，如一方提出解除合同的要求，需書面通知對方，經雙方協(xié)商一致后，可解除合同。5.3變更及解除的程序合同變更或解除后，雙方應按照本合同約定辦理相關手續(xù)，包括但不限于結算、支付、資料交付等。第六條違約責任6.1承包方違約承包方未按照本合同約定完成施工任務的，應向發(fā)包方支付違約金，違約金為合同總價款的5%。6.2發(fā)包方違約發(fā)包方未按照本合同約定支付合同價款的，應向承包方支付違約金，違約金為應付款項的5%。6.3違約賠償除本合同另有約定外，違約方應承擔因違約造成的對方損失，包括但不限于直接損失、間接損失、利息損失等。第八條爭議解決7.1爭議解決方式本合同爭議的解決方式包括但不限于協(xié)商、調解、仲裁或訴訟。7.2仲裁如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點為【】，仲裁機構為【】。7.3訴訟如雙方同意訴訟解決爭議，訴訟地點為【】，訴訟法院為【】。第九條其他條款9.1保密條款雙方應對本合同的內容和簽訂過程中的相關信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。9.2知識產權保護雙方應尊重對方的知識產權，不得侵犯對方的商標、專利、著作權等。9.3法律法規(guī)本合同的簽訂、履行、變更、解除和終止均應遵守中華人民共和國相關法律法規(guī)。9.4不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并提供相關證明文件。9.5合同的轉讓未經對方同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權利和義務轉讓給第三方。9.6合同的補充本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十條合同的修改及補充10.1修改條件本合同簽訂后，如因特殊情況需要修改或補充，雙方可協(xié)商一致，簽訂修改協(xié)議。10.2補充內容補充協(xié)議應明確約定修改或補充的內容，并與本合同相互補充，構成完整的合同體系。第十一條合同的簽字蓋章11.1合同簽字本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效。11.2合同蓋章雙方應在本合同上加蓋公章，以證明合同的真實性和有效性。第十二條合同的附件12.1附件清單本合同附件包括但不限于設計圖紙、技術規(guī)范、設備清單、施工計劃等。12.2附件的有效性附件與本合同具有同等法律效力，雙方應按照附件約定履行合同義務。第十三條合同的呈送與保管13.1呈送方式本合同及其附件應以書面形式呈送，并由雙方指定的代表簽字接收。13.2保管責任雙方應對本合同及其附件予以妥善保管，確保合同內容的完整和保密。第十四條合同語言及解釋14.1語言本合同以中文為唯一正式語言。14.2解釋權本合同的解釋權歸雙方共同所有，雙方應共同協(xié)商解決合同履行過程中的疑問。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1第三方第三方是指除甲乙方之外的，參與或涉及本合同履行過程的個體或組織。第三方包括但不限于中介方、咨詢方、監(jiān)理方、驗收方等。1.2第三方介入第三方介入是指第三方參與本合同的履行過程，包括但不限于合同的簽訂、施工、驗收等環(huán)節(jié)。第二條第三方介入的方式和條件2.1方式和條件第三方介入本合同的方式和條件應由甲乙方協(xié)商確定，并在本合同中明確。第三方介入需得到甲乙雙方的同意，并簽訂書面協(xié)議。2.2第三方選擇甲乙方應共同選擇合適的第三方，并確保第三方具備相應的資質和能力。第三條第三方的主要職責3.1第三方職責第三方應按照甲乙雙方的約定，履行相應的職責，包括但不限于合同履行過程中的監(jiān)督、協(xié)調、檢驗、評估等。3.2第三方權利第三方在本合同履行過程中，有權對甲乙雙方的履行情況進行監(jiān)督，并提出意見和建議。3.3第三方義務第三方應保守本合同及履行過程中的商業(yè)秘密，不得泄露給無關第三方。第四條第三方介入的協(xié)調與管理4.1協(xié)調4.2管理甲乙方應對第三方的履行情況進行管理，并對其工作進行評價。第五條第三方責任限額5.1責任限額第三方對甲乙雙方的損失負有賠償責任，但賠償責任限額不得超過合同總價款的【】%。5.2責任限制第三方對因故意或重大過失造成的損失，不受責任限額的限制。第六條第三方違約處理6.1第三方違約第三方未按照本合同約定履行義務的，甲乙方有權要求第三方承擔違約責任。6.2違約處理甲乙方應與第三方協(xié)商解決違約問題，協(xié)商不成的，可依法采取相應措施。第七條第三方退出7.1第三方退出條件第三方在合同履行過程中，如需退出，應提前【】天通知甲乙方。7.2退出程序第三方退出時，應按照本合同約定辦理相關手續(xù)，包括但不限于結算、支付、資料交付等。第八條第三方與其他各方的關系8.1第三方與甲乙方第三方應獨立于甲乙方，其行為不得影響甲乙方之間的合同關系。8.2第三方與施工方8.3第三方與監(jiān)理方、驗收方等第三方與監(jiān)理方、驗收方等應相互配合，共同保障工程質量。第九條第三方介入的合同修正9.1修正內容本合同如有涉及第三方介入的條款，甲乙方應共同協(xié)商，對本合同進行修正。9.2修正程序甲乙方應簽訂書面修正協(xié)議，并加蓋公章，以確保修正的有效性。第十條第三方介入的爭議解決10.1爭議解決方式第三方介入引起的爭議，甲乙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可采取仲裁或訴訟等方式解決。10.2仲裁或訴訟甲乙方應約定仲裁或訴訟的地點和機構，以確保爭議的公正解決。第十一條第三方介入的簽字蓋章11.1第三方簽字第三方在本合同上簽字后，合同即刻生效。11.2第三方蓋章第三方應在本合同上加蓋公章，以證明合同的真實性和有效性。第十二條第三方介入的附件12.1附件清單第三方介入的附件包括但不限于第三方資質證明、合作協(xié)議等。12.2附件的有效性附件與本合同具有同等法律效力，甲乙方應按照附件約定履行合同義務。第十三條第三方介入的呈送與保管13.1呈送方式第三方介入的合同及其附件應以書面形式呈送，并由甲乙方指定的代表簽字接收。13.2保管責任甲乙方應對第三方介入的合同及其附件予以妥善保管，確保合同內容的完整和保密。第十四條第三方介入的合同語言及解釋14.1語言第三方介入的合同以中文為唯一正式語言。14.2解釋權第三方介入的合同的解釋權歸甲乙方共同所有，甲乙方應共同協(xié)商解決合同履行過程中的疑問。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：設計圖紙附件2：技術規(guī)范附件3：設備清單附件4：施工計劃附件5：第三方資質證明附件6：合作協(xié)議附件7：監(jiān)理委托書附件8：驗收報告附件9：施工記錄附件10：付款憑證附件的詳細要求和說明：1.設計圖紙設計圖紙應詳細表述工程的設計內容，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，并符合國家相關設計標準。2.技術規(guī)范技術規(guī)范應明確設備選型、性能要求、系統(tǒng)配置等技術要求，以確保工程質量。3.設備清單設備清單應詳細列明所有設備的名稱、型號、數量、品牌等信息，以便于甲乙雙方核對。4.施工計劃施工計劃應包括施工進度、施工方法、施工人員等信息，以確保工程按計劃進行。5.第三方資質證明第三方資質證明應包括第三方的營業(yè)執(zhí)照、資質證書等相關文件，以證明第三方具備相應的資質和能力。6.合作協(xié)議合作協(xié)議應明確雙方在第三方介入過程中的權利義務，以及合作的具體內容和要求。7.監(jiān)理委托書監(jiān)理委托書應明確監(jiān)理方的職責和權限，以及監(jiān)理過程中應遵守的法律法規(guī)。8.驗收報告驗收報告應詳細記錄工程的驗收過程和結果，包括工程質量、設備性能等方面的評價。9.施工記錄施工記錄應詳細記錄施工過程中的重要信息，包括施工進度、施工質量、施工安全等。10.付款憑證付款憑證應包括付款金額、付款時間、付款方式等信息，以證明付款的真實性和有效性。說明二：違約行為及責任認定：1.未按照約定時間完成施工任務2.工程質量不符合技術規(guī)范要求3.未按照設計圖紙施工4.設備安裝不符合技術規(guī)范5.工程安全不符合法律法規(guī)要求6.未按照約定支付合同價款違約的責任認定標準：1.違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.違約金的計算方式為：違約金=合同總價款×違約比例。3.賠償損失的計算方式為：賠償損失=實際損失金額違約金。示例說明：如果承包方未按照約定時間完成施工任務，屬于違約行為。根據合同約定，承包方應支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款×5%。同時，承包方還需賠償因延期導致的發(fā)包方損失，損失計算方式為：實際損失金額違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指甲乙雙方為完成數據中心建設施工任務，明確雙方權利義務的書面協(xié)議。2.第三方：第三方是指除甲乙雙方之外的個體或組織，參與或涉及本合同履行過程。4.違約金：違約金是指違約方按照合同約定向守約方支付的違約賠償金額。5.損失：損失是指因違約行為導致的實際經濟損失，