合同編號：__________工程分包合同范本注意事項地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于分包人具備_______（工程名稱）的施工資質(zhì)和能力，承包人愿意將該工程的部分工作內(nèi)容分包給分包人施工，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內(nèi)容：_______1.4工程總量：_______第二條合同價格2.1本工程分包部分的合同總價為人民幣_______元（大寫：_______________________元整），上述金額包括完成分包工程所需的人工、材料、設備、施工機具、臨時設施、保險、稅費等一切費用。2.2承包人應在合同簽訂后_______日內(nèi)，向分包人支付合同總價款的_______%，作為預付款。2.3分包人應按照合同約定的工程進度，向承包人提交進度款申請，承包人應在收到申請后_______日內(nèi)，核實無誤后支付相應款項。2.4工程驗收合格后，承包人應在驗收報告書簽署后的_______日內(nèi)，向分包人支付合同總價款的_______%。第三條工程質(zhì)量3.1分包人應嚴格按照國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范和設計文件要求，組織施工，確保工程質(zhì)量。3.2工程質(zhì)量標準：_______3.3分包人應承擔由于自身原因導致的工程質(zhì)量問題的一切責任，并負責修復、返工及賠償由此給承包人造成的損失。第四條工程進度4.1分包人應按照合同約定的工期，組織施工，確保工程按時完成。4.2工程進度計劃：_______4.3分包人應按時向承包人報告工程進度，如有延期情況，應提前_______天向承包人提出書面延期申請，并說明延期理由。4.4承包人應協(xié)助分包人解決施工過程中的有關問題，確保工程順利進行。第五條安全生產(chǎn)5.1分包人應嚴格按照國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、施工現(xiàn)場管理制度，加強施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理，確保施工安全。5.2分包人應承擔由于自身原因導致的安全生產(chǎn)事故的一切責任，并負責賠償由此給承包人造成的損失。5.3承包人應定期對分包人的安全生產(chǎn)情況進行檢查，對不符合安全生產(chǎn)要求的行為，有權要求分包人立即整改。第六條材料和設備6.1分包人應按照合同約定的材料和設備規(guī)格、型號、數(shù)量等要求，組織采購和使用。6.2承包人應負責提供合同約定的材料和設備，并保證其質(zhì)量符合國家及行業(yè)相關標準。6.3分包人應妥善保管和使用承包人提供的材料和設備，如有損壞或丟失，應承擔相應責任。第七條變更和解除7.1合同履行過程中，如發(fā)生合同約定的變更事項，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。7.2合同履行過程中，如因不可抗力等原因導致合同無法繼續(xù)履行，雙方應立即協(xié)商解除合同，并按照相關法律法規(guī)和合同約定承擔相應責任。第八條違約責任8.1分包人未按照合同約定完成工程，應承擔違約責任，向承包人支付違約金，違約金計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×_______%。8.2承包人未按照合同約定支付款項，應承擔違約責任，向分包人支付違約金，違約金計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×_______%。8.3雙方的其他違約行為，應按照合同約定承擔相應責任。第九條爭議解決9.1合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。10.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（分包人）：乙方（承包人）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.工程分包合同的簽訂應嚴格遵守相關法律法規(guī)，確保合同的有效性和合法性。2.明確工程概況，包括工程名稱、工程地點、工程內(nèi)容、工程總量等，確保雙方對工程有清晰的認識。3.合同價格應詳細列出，包括預付款、進度款和驗收款等支付條款，確保雙方權益。4.明確工程質(zhì)量和工程進度要求，分包人應嚴格按照標準進行施工，確保工程順利進行。5.注意安全生產(chǎn)管理，分包人應承擔因自身原因導致的安全生產(chǎn)事故的責任。6.明確材料和設備的提供、保管和使用要求，確保施工所需資源的質(zhì)量和數(shù)量。7.對合同變更和解除的情況進行明確約定，確保雙方權益。8.約定違約責任，包括違約金計算方式，以保障合同的履行。9.約定爭議解決方式，如協(xié)商解決不成，可以向法院提起訴訟。解決辦法：1.雙方簽訂合同時，應仔細閱讀合同條款，確保對合同內(nèi)容有充分理解。2.在合同履行過程中，雙方應嚴格按照合同約定進行，如有變更或解除情況，應及時簽訂書面協(xié)議。3.遇到違約行為，應及時與對方溝通，尋求協(xié)商解決。4.如協(xié)商不成，可依據(jù)合同約定的爭議解決方式，向法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.工程分包合同：是指承包人將其承包的工程的一部分工作內(nèi)容分包給其他具備相應資質(zhì)的單位或個人施工的合同。2.分包人：是指與承包人簽訂分包合同，承擔分包工程的單位或個人。3.承包人：是指與分包人簽訂分包合同，將工程的一部分工作內(nèi)容分包給分包人施工的單位或個人。4.工程質(zhì)量：是指工程符合國家及行業(yè)相關標準、規(guī)范和設計文件要求的狀態(tài)。5.工程進度：是指工程按照合同約定的工期順利進行的情況。6.違約金：是指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。7.爭議解決：是指雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決。特殊應用場合及補充條款：1.特殊情況：工程位于鬧市區(qū)，施工可能會對周邊居民造成噪音和塵土污染。補充條款：分包人應在施工過程中采取有效措施，減少噪音和塵土污染，確保不對周邊環(huán)境和居民造成嚴重影響。如因分包人原因導致周邊居民投訴，分包人應承擔相應責任，并支付由此產(chǎn)生的罰款。2.特殊情況：工程涉及高空作業(yè)，施工安全至關重要。補充條款：分包人應嚴格按照國家安全生產(chǎn)法規(guī)和高空作業(yè)安全標準進行施工，確保施工人員安全。同時，分包人應購買相應的安全保險，以保障施工期間可能發(fā)生的人員傷害事故。3.特殊情況：工程進度緊張，承包人希望分包人能夠采取加班和連續(xù)施工等方式確保工程按時完成。補充條款：分包人應在不違反國家相關法律法規(guī)的前提下，盡量滿足承包人的工程進度要求，采取加班和連續(xù)施工等方式確保工程按時完成。如因分包人原因導致工程進度嚴重滯后，分包人應支付違約金，并承擔由此給承包人造成的損失。4.特殊情況：工程所需材料具有特殊性能要求，需從指定供應商處采購。補充條款：分包人應從承包人指定的供應商處采購合同約定的材料，并