建筑幕墻承攬施工合同合同編號：__________建筑幕墻承攬施工合同營業(yè)執(zhí)照號：____________________地址：________________________聯(lián)系電話：____________________聯(lián)系人：______________________營業(yè)執(zhí)照號：____________________地址：________________________聯(lián)系電話：____________________聯(lián)系人：______________________鑒于委托方委托承攬方進(jìn)行建筑幕墻工程的施工，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：____________________第二條合同價格2.1本合同的合同價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2合同價款支付方式如下：（1）合同簽訂后，委托方支付承攬方合同價款的____%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到____%，委托方支付承攬方合同價款的____%；（3）工程竣工驗收合格后，委托方支付承攬方合同價款的剩余部分。第三條工程質(zhì)量3.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求及國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）達(dá)到____級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（2）____年質(zhì)保期。3.3工程驗收不合格的，承攬方應(yīng)按照委托方的要求及時整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。第四條工程進(jìn)度4.1承攬方應(yīng)按照約定的工期完成工程，工期自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。4.2承攬方如因自身原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條保密條款5.1承攬方應(yīng)對在合同執(zhí)行過程中獲得的委托方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至工程竣工驗收合格之日止。第六條違約責(zé)任6.1承攬方如未按照約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約金數(shù)額如下：（1）每延期一天，承攬方應(yīng)支付委托方合同價款的____%作為違約金；（2）工程驗收不合格的，承攬方應(yīng)按照委托方的要求返工，并承擔(dān)返工費(fèi)用的____%。6.2委托方如未按照約定支付合同價款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體違約金數(shù)額如下：（1）每延期一天，委托方應(yīng)支付承攬方合同價款的____%作為違約金；（2）委托方未支付合同價款的，承攬方有權(quán)暫停施工，且不承擔(dān)相應(yīng)期間的違約責(zé)任。第七條爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格之日止。甲方（委托方）：______________乙方（承攬方）：______________簽訂日期：________________一、附件列表：1.建筑幕墻工程設(shè)計圖紙2.建筑幕墻工程施工方案3.建筑幕墻工程材料清單4.建筑幕墻工程驗收標(biāo)準(zhǔn)5.建筑幕墻工程質(zhì)保協(xié)議6.建筑幕墻工程進(jìn)度計劃7.建筑幕墻工程付款憑證8.建筑幕墻工程變更協(xié)議9.建筑幕墻工程最終驗收報告二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未按照約定完成工程，視為違約。2.承攬方工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.承攬方未按照約定時間進(jìn)度完成工程，視為違約。4.委托方未按照約定支付合同價款，視為違約。5.雙方未按照約定解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑幕墻工程：指建筑物外墻采用幕墻體系進(jìn)行封閉的建筑構(gòu)件。2.合同價款：指雙方約定的完成建筑幕墻工程所需支付的金額。3.違約金：指一方違約時，按照約定向另一方支付的賠償金。4.質(zhì)保期：指工程驗收合格后，承攬方對工程提供的保修期限。5.驗收標(biāo)準(zhǔn)：指國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對建筑幕墻工程的質(zhì)量要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：協(xié)商調(diào)整工期，必要時簽訂工程延期協(xié)議。2.工程質(zhì)量問題：及時整改，重新驗收，必要時更換不合格材料或部件。3.支付糾紛：核對合同價款，按照約定支付，協(xié)商解決支付糾紛。4.爭議解決：友好協(xié)商，協(xié)商不成時提交法院訴訟。5.保密事項：簽訂保密協(xié)議，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防止泄露商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑幕墻工程的承攬施工。2.適用于需要明確雙方權(quán)責(zé)、工程質(zhì)量、進(jìn)度、支