保溫施工合同2025年通用合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為保溫工程的需求方，乙方為保溫工程的承攬方，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方保溫工程事宜達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________二、合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.3乙方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向甲方提交正式的工程預算書。三、合同的履行3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時完成工程的施工。3.2乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保保溫效果達到甲方要求。3.3乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準進行施工。3.4乙方應(yīng)保證施工期間的安全，防止意外事故的發(fā)生。四、支付方式4.1甲方應(yīng)按照乙方提交的工程進度，按時支付相應(yīng)的工程款項。4.2甲方支付的工程款項，應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。五、違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。5.2甲方未按照約定時間支付工程款項的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1乙方應(yīng)保證施工人員的素質(zhì)，不得使用無資質(zhì)人員施工。7.2乙方應(yīng)保證施工材料的質(zhì)量，不得使用劣質(zhì)材料。7.3乙方應(yīng)按照約定時間向甲方提交工程進度報告。7.4甲方應(yīng)按照約定時間對乙方施工的質(zhì)量進行驗收。八、合同的生效、變更和解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2除非雙方達成書面一致意見，否則任何一方不得單方面變更或解除本合同。8.3本合同的解除或終止，不影響雙方在合同有效期間產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。九、合同的附件9.1本合同附件為雙方確認的工程預算書、施工圖紙等相關(guān)文件。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程預算書2.施工圖紙3.施工方案4.材料合格證明5.施工人員資質(zhì)證明6.工程進度報告7.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程的，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付工程款項的，視為違約。3.乙方使用無資質(zhì)人員施工的，視為違約。4.乙方使用劣質(zhì)材料的，視為違約。5.乙方未按照約定時間提交工程進度報告的，視為違約。6.甲方未按照約定時間對乙方施工的質(zhì)量進行驗收的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的需求方。2.乙方：指合同中的承攬方。3.保溫工程：指為了節(jié)能降耗，對建筑物或設(shè)備進行保溫處理的工程。4.工程預算書：指對工程項目的預算和成本進行詳細說明的文件。5.施工圖紙：指對工程項目施工過程中所需的圖紙和設(shè)計進行詳細說明的文件。6.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。7.工程驗收：指對工程項目施工質(zhì)量進行檢驗和評估的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方施工進度延誤。解決辦法：甲方與乙方協(xié)商，要求乙方盡快完成施工，并根據(jù)延誤天數(shù)要求乙方支付違約金。2.問題：甲方未按約定時間支付工程款項。解決辦法：乙方提醒甲方支付款項，如甲方仍不支付，乙方可以暫停施工，并依法向法院提起訴訟。3.問題：乙方使用劣質(zhì)材料。解決辦法：甲方有權(quán)拒絕接收劣質(zhì)材料，并要求乙方更換合格材料，如乙方不更換，甲方可以解除合同并追究乙方的違約責任。4.問題：甲方未按約定時間驗收工程。解決辦法：乙方提醒甲方進行驗收，如甲方無正當理由延遲驗收，乙方可以要求甲方支付違約金。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑物、設(shè)備等的保溫施工工程。