2025院墻施工合同合同編號：__________合同雙方：甲方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯系電話：__________電子郵箱：__________乙方：名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯系電話：__________電子郵箱：__________鑒于甲方為進行院墻施工，需要乙方提供相應的施工服務，雙方經協商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預算：__________第二條乙方的義務2.1乙方應按照甲方的要求，完成院墻施工任務。2.2乙方應保證施工質量，確保施工安全。2.3乙方應按照約定的工期完成施工。2.4乙方應提供施工所需的各種材料、設備等。第三條甲方的義務3.1甲方應按照約定時間支付乙方的施工費用。3.2甲方應提供施工所需的場地、水源、電源等。3.3甲方應協助乙方解決施工過程中的有關問題。第四條合同價格4.1雙方確認，本工程的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方合同總價款的____%；（2）工程完工后，經甲方驗收合格，甲方支付乙方合同總價款的____%；（3）剩余的合同總價款，甲方應在驗收合格后____個工作日內支付給乙方。第五條工期5.1雙方確認，本工程的工期為____天。5.2乙方應按照約定的工期完成施工。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔因此產生的相應違約責任。第六條質量保證6.1乙方應保證施工質量，確保施工安全。6.2工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。6.3工程驗收合格后，乙方應承擔一定的質保期責任，質保期為____年。第七條違約責任7.1乙方未按照約定時間完成施工的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的____%。7.2甲方未按照約定時間支付合同價款的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金為應付款項的____%。7.3雙方違反合同其他條款的，應按照合同約定承擔相應的違約責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。8.2雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，如有與國家法律法規(guī)相抵觸的條款，以國家法律法規(guī)為準。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件3.甲方法定代表人身份證明復印件4.乙方法定代表人身份證明復印件5.院墻施工設計圖紙6.施工材料采購清單7.施工設備清單8.施工人員名單9.工程驗收標準和方法10.付款憑證及收據二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付合同價款，視為違約。3.乙方施工質量不符合約定標準，視為違約。4.甲方提供施工場地、水源、電源等條件不符合約定，視為違約。5.雙方未按照約定履行合同義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的甲方當事人，即院墻施工項目的委托方。2.乙方：指合同中的乙方當事人，即院墻施工項目的承攬方。3.合同總價款：指雙方約定的完成院墻施工任務后，甲方應支付給乙方的總金額。4.違約金：指違約方應支付給對方的一種經濟賠償金，用于彌補對方因違約所造成的損失。5.質保期：指乙方對施工質量承擔保證責任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤：解決辦法：雙方協商調整施工計劃，乙方加大施工力度，確保按期完成工程。2.遇到施工質量問題：解決辦法：立即停工，由乙方負責整改，直至達到驗收標準。3.遇到付款延誤：解決辦法：甲方按時支付合同價款，如有延誤，應支付違約金。4.遇到合同條款爭議：解決辦法：雙方友好協商解決，如協商不成，可以向有管轄權的人民法院起訴。5.遇到法律法規(guī)變化：解決辦法：雙方應及時關注法律法規(guī)變化，如有與國家法律法規(guī)相抵觸的條款，以國家法律法規(guī)為準。五、所有應用場景：1.甲方為進行院墻施工，需要乙方提供施工服務。2.乙方具備院墻施工能力，愿意承擔施工任務。3.雙方就施工內容、工期、