2025年度建筑工程尾款支付及工期延誤處理協議_第1頁
2025年度建筑工程尾款支付及工期延誤處理協議_第2頁
2025年度建筑工程尾款支付及工期延誤處理協議_第3頁
2025年度建筑工程尾款支付及工期延誤處理協議_第4頁
2025年度建筑工程尾款支付及工期延誤處理協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程尾款支付及工期延誤處理協議本合同共三部分組成,僅供學習使用,第一部分如下:2025年度建筑工程尾款支付及工期延誤處理協議甲方(建設單位):_______乙方(施工單位):_______根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上,就_______項目的建筑工程尾款支付及工期延誤處理事宜,達成如下協議:一、項目概況1.項目名稱:_______2.項目地點:_______3.項目合同編號:_______4.項目合同總價:_______元人民幣(大寫:_______元整)。二、尾款支付1.乙方按照合同約定完成工程量達到_______%時,甲方應支付乙方工程款總額的_______%作為預付款。2.乙方完成工程量達到_______%時,甲方應支付乙方工程款總額的_______%作為進度款。3.乙方完成工程量達到_______%時,甲方應支付乙方工程款總額的_______%作為中期結算款。4.乙方完成全部工程并經甲方驗收合格后,甲方應在_______日內支付乙方工程款總額的_______%作為尾款。三、工期延誤處理1.因不可抗力原因導致工期延誤,經雙方確認后,工期延誤時間應相應順延。2.因乙方原因導致工期延誤,每延誤一日,乙方應向甲方支付_______元人民幣的違約金。3.因甲方原因導致工期延誤,甲方應承擔由此造成的損失,并支付乙方相應的賠償金。四、其他約定1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.本協議一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜,由雙方另行協商解決。五、爭議解決1.本協議在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、合同附件1.本協議附件一:工程量清單2.本協議附件二:工程進度計劃3.本協議附件三:工程驗收報告甲方(建設單位)簽字(或蓋章):_______乙方(施工單位)簽字(或蓋章):_______簽訂日期:_______年_______月_______日第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同所稱第三方,是指在合同履行過程中,因特定業(yè)務需要,經甲乙雙方同意介入合同履行的其他自然人、法人或其他組織。a.工程監(jiān)理單位;b.工程造價咨詢機構;c.工程質量檢測機構;d.金融機構;e.中介機構;f.其他經甲乙雙方認可的第三方。二、第三方責任限額1.第三方在合同履行過程中,因自身原因造成損失,其責任限額不得超過其介入業(yè)務相關費用的_______%。2.第三方責任限額由甲乙雙方在簽訂本合同時約定,并在合同中明確列出。三、第三方介入程序1.第三方介入需經甲乙雙方書面同意,并簽訂相應的合作協議。a.第三方介入的具體業(yè)務范圍;b.第三方介入的期限;c.第三方介入的費用及支付方式;d.第三方介入的責任限額;e.第三方與其他各方的權利義務劃分;f.第三方介入過程中發(fā)生爭議的解決方式。四、第三方權利義務a.根據合作協議,獨立開展介入業(yè)務;b.要求甲乙雙方提供必要的資料和協助;c.依法獲得報酬。a.嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范;b.按照合作協議的要求,履行介入業(yè)務;c.對甲乙雙方提供的信息保密;d.對因自身原因造成的損失承擔相應的責任。五、第三方與其他各方的權利義務劃分1.第三方與甲方:a.第三方應按照合作協議,對甲方提供的服務進行監(jiān)督和檢查;b.第三方應向甲方提供書面報告,報告介入業(yè)務進展情況;c.第三方應接受甲方的監(jiān)督和指導。2.第三方與乙方:a.第三方應按照合作協議,對乙方施工過程進行監(jiān)督和檢查;b.第三方應向乙方提出整改意見,并要求乙方及時整改;c.第三方應接受乙方的咨詢和求助。3.第三方與甲乙雙方:a.第三方應維護甲乙雙方的合法權益;b.第三方應協調甲乙雙方之間的關系;c.第三方應協助甲乙雙方解決合同履行過程中出現的爭議。六、第三方介入協議的終止1.第三方介入協議期滿或雙方約定的其他終止條件成就時,第三方介入協議終止。2.第三方介入協議終止后,第三方應向甲乙雙方提交書面報告,并辦理相關手續(xù)。七、爭議解決1.第三方介入協議在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他1.本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商解決。2.本合同附件一:第三方介入協議3.本合同附件二:第三方介入業(yè)務范圍及責任限額表第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:工程量清單要求:詳細列出工程項目名稱、規(guī)格、數量、單價、總價等信息,并附有相應的計算方法和依據。說明:工程量清單是工程款支付的重要依據,應保證其準確性。2.附件二:工程進度計劃要求:明確列出工程項目的施工順序、時間節(jié)點、關鍵線路等信息。說明:工程進度計劃是確保工程按期完成的重要文件,應與實際施工進度保持一致。3.附件三:工程驗收報告要求:詳細記錄工程項目的驗收時間、驗收人員、驗收結果等信息。說明:工程驗收報告是確認工程完成情況的重要文件,應確保驗收合格。4.附件四:第三方介入協議要求:明確第三方介入的具體業(yè)務范圍、期限、費用、責任限額等。說明:第三方介入協議是規(guī)范第三方行為,保障各方權益的重要文件。5.附件五:第三方介入業(yè)務范圍及責任限額表要求:列出第三方介入的業(yè)務范圍、對應的責任限額等信息。說明:責任限額表是明確第三方責任范圍和承擔方式的重要文件。6.附件六:違約行為及責任認定標準要求:詳細列出違約行為、違約責任認定標準等信息。說明:違約行為及責任認定標準是明確違約責任,保障各方權益的重要文件。7.附件七:不可抗力事件證明要求:詳細記錄不可抗力事件發(fā)生的時間、地點、原因等信息。說明:不可抗力事件證明是確定工期延誤原因,合理調整工期的重要文件。8.附件八:違約金支付憑證要求:提供違約金支付的相關憑證,如銀行匯款單、現金支付收據等。說明:違約金支付憑證是證明違約金已支付的重要文件。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:a.乙方未按合同約定的時間節(jié)點完成工程量,導致工期延誤。b.甲方未按合同約定的時間節(jié)點支付工程款,導致乙方資金周轉困難。c.第三方在介入過程中出現重大失誤,導致工程質量和進度受到影響。d.任何一方未按合同約定履行保密義務,泄露對方商業(yè)秘密。2.違約責任認定標準:a.乙方未按合同約定的時間節(jié)點完成工程量,每延誤一日,乙方應向甲方支付_______元人民幣的違約金。b.甲方未按合同約定的時間節(jié)點支付工程款,每延誤一日,甲方應向乙方支付_______元人民幣的違約金。c.第三方在介入過程中出現重大失誤,應承擔由此造成的損失,并支付相應的賠償金。d.任何一方泄露對方商業(yè)秘密,應承擔相應的法律責任。3.示例說明:a.乙方未按合同約定的時間節(jié)點完成

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論