甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市地下綜合管廊工程履約保證協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度城市地下綜合管廊工程履約保證協(xié)議第一條協(xié)議標的1.1本協(xié)議的標的為乙方對甲方在2025年度城市地下綜合管廊工程中的履約行為提供保證。第二條保證金額2.1乙方保證金額為人民幣______元整（大寫：______元整）。第三條保證期限3.1本保證期限自______年______月______日至______年______月______日。第四條保證責任4.1乙方在本保證期限內，如甲方在工程中因乙方原因造成損失，乙方應承擔相應的賠償責任。（1）確保工程按照約定的質量、工期和標準完成；（2）保證工程使用的材料、設備符合國家有關標準；（3）遵守國家有關法律法規(guī)，不得有違反合同的行為；（4）如因乙方原因導致工程停工、延誤或質量不合格，乙方應承擔相應的責任。第五條保證金的返還5.1在本保證期限屆滿且乙方履行完本保證協(xié)議項下的義務后，甲方應在七個工作日內無息返還乙方保證金。5.2若乙方在本保證期限內違反本協(xié)議約定，導致甲方遭受損失，甲方有權依法扣除相應保證金。第六條違約責任6.1若乙方違反本協(xié)議約定，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。6.2若乙方未能履行保證責任，甲方有權要求乙方賠償因其違約行為造成的全部損失。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。第八條其他8.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。8.3本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起至保證期限屆滿時終止。甲方（蓋章）：法定代表人（或授權代表）簽字：日期：______年______月______日乙方（蓋章）：法定代表人（或授權代表）簽字：日期：______年______月______日甲方信息：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：____________________乙方信息：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：____________________本合同共三部分組成，僅供學習使用。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.1本協(xié)議所稱的“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理單位、設計單位、施工單位、材料供應商、設備供應商、咨詢機構、金融機構等。二、第三方介入的必要性2.1第三方介入的目的是為了保證工程的質量、進度和安全，提高工程履約的保障程度。三、第三方介入的形式3.1第三方介入的形式包括但不限于：（1）監(jiān)理：對工程實施全過程進行監(jiān)督和管理，確保工程按照約定的質量、工期和標準完成；（2）設計：提供工程設計服務，確保工程設計符合國家相關標準和甲方要求；（3）施工：負責工程的施工建設，確保施工質量、進度和安全；（4）材料/設備供應：提供符合要求的材料和設備，確保工程質量和進度；（5）咨詢：提供專業(yè)咨詢意見，協(xié)助解決工程實施過程中遇到的問題。四、第三方的責任（1）按照合同約定履行職責，保證工程質量和進度；（2）對工程實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告甲方和乙方，并提出解決方案；（3）對因自身原因造成的工程損失承擔賠償責任；（4）保守工程秘密，不得泄露甲方和乙方的商業(yè)秘密。五、第三方的權利（1）根據(jù)合同約定獲取合理的報酬；（2）對工程實施過程中的問題提出意見和建議；（3）要求甲方和乙方提供必要的支持和配合。六、第三方的責任限額6.1第三方的責任限額為本合同保證金額的______%，即人民幣______元整（大寫：______元整）。6.2若第三方因自身原因造成工程損失，其賠償金額不得超過上述責任限額。七、第三方與其他各方的劃分說明7.1第三方與甲方、乙方之間的關系為委托代理關系，甲方和乙方對第三方的行為承擔連帶責任。7.2第三方在執(zhí)行職責過程中，應與甲方和乙方保持密切溝通，及時報告工程進展和問題。7.3第三方在工程實施過程中，應遵守甲方和乙方的要求，不得擅自改變工程設計和施工方案。7.4第三方在工程實施過程中，如因自身原因造成損失，應向甲方和乙方賠償，不足部分由第三方自行承擔。7.5第三方與甲方、乙方之間的權利義務關系，應按照本合同和相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。八、第三方更換8.1若第三方在工程實施過程中因故無法繼續(xù)履行職責，甲方和乙方可協(xié)商更換第三方。8.2第三方更換后，原第三方與本合同相關的權利義務由新第三方繼承。九、爭議解決9.1第三方與甲方、乙方之間在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。十、其他10.1本附加條款為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。10.2本附加條款未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。甲方信息：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：____________________乙方信息：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：____________________本合同共三部分組成，僅供學習使用。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程合同：詳細列明甲方與乙方簽訂的關于2025年度城市地下綜合管廊工程的主要合同條款，包括工程范圍、質量標準、工期、費用支付等。2.設計文件：包括工程設計圖紙、設計說明書、設計變更通知等，用以證明工程設計符合國家相關標準和甲方要求。3.施工圖紙：包括施工圖紙、施工說明書、施工變更通知等，用以證明施工過程符合設計要求。4.施工日志：記錄施工過程中的每日工作內容、進度、質量情況等，作為工程實施過程的重要記錄。5.材料/設備清單：詳細列明工程使用的材料、設備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。6.監(jiān)理報告：包括監(jiān)理單位對工程實施過程中的監(jiān)督、檢查、驗收報告等。7.檢驗報告：包括工程材料、設備的質量檢驗報告，證明材料、設備符合國家相關標準和要求。8.驗收報告：包括工程竣工驗收報告，證明工程已按約定完成，并達到質量標準。9.保證書：乙方出具的履約保證書，確認其承擔的履約責任。10.第三方資質證明：第三方介入的相關資質證明文件，證明其具備提供相應服務的資格。11.變更協(xié)議：工程實施過程中，因設計變更、材料設備更換等原因簽訂的變更協(xié)議。12.付款憑證：工程款項支付的相關憑證，證明甲方已按約定支付工程款項。13.爭議解決文件：包括爭議解決過程中的相關文件、協(xié)議、判決書等。說明二：違約行為及責任認定：工期延誤；工程質量不符合約定；使用不合格的材料或設備；工程停工或返工；未履行合同約定的其他義務。2.責任認定標準：工期延誤：按照合同約定的工期與實際完成工期之差計算，每延誤一天，乙方應支付甲方______元人民幣的違約金。工程質量不符合約定：乙方應無條件返工或更換不合格材料，并承擔由此產生的費用。使用不合格的材料或設備：乙方應承擔由此造成的損失，并賠償甲方損失金額的______%。工程停工或返工：乙方應承擔由此產生的全部費用，包括但不限于人工費、材料費、設備租賃費等。未履行合同約定的其他義務：乙方應按照合同約定承擔相應的違約責任。3.示例說明：若乙方未在合同約定的工期內完成工程，導致工期延誤30天，甲方有權要求乙方支付9000元人民幣的