工程勞務(wù)承攬合同協(xié)議?甲方（承攬方）：姓名：______________________身份證號碼：________________地址：____________________聯(lián)系電話：________________乙方（定作方）：名稱：____________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于乙方有工程勞務(wù)需求，甲方具備提供相關(guān)勞務(wù)的能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方將[具體工程名稱]的勞務(wù)工作承攬給甲方事宜，達成如下協(xié)議：一、勞務(wù)承攬內(nèi)容及要求1.勞務(wù)承攬內(nèi)容甲方負責(zé)為乙方提供[具體工程名稱]中涉及的[詳細勞務(wù)工作內(nèi)容，如主體結(jié)構(gòu)施工勞務(wù)、裝飾裝修勞務(wù)、水電安裝勞務(wù)等]。具體工作范圍包括但不限于[列舉主要工作任務(wù)，如場地清理、材料搬運、基礎(chǔ)施工、墻體砌筑、地面鋪設(shè)、油漆粉刷、設(shè)備安裝調(diào)試等]。2.勞務(wù)工作要求甲方應(yīng)按照國家及地方現(xiàn)行的施工規(guī)范、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)以及乙方的要求進行勞務(wù)作業(yè)，確保工程質(zhì)量達到[約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如合格、優(yōu)良等]。甲方提供的勞務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書和技能水平，能夠熟練完成所承擔(dān)的勞務(wù)工作。在勞務(wù)作業(yè)過程中，甲方應(yīng)遵守乙方施工現(xiàn)場的安全管理制度，采取必要的安全防護措施，確保勞務(wù)人員的人身安全和財產(chǎn)安全，杜絕安全事故的發(fā)生。二、勞務(wù)費用及支付方式1.勞務(wù)費用經(jīng)雙方協(xié)商確定，本工程勞務(wù)費用總計為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，不因任何因素調(diào)整，但因設(shè)計變更、不可抗力等原因?qū)е碌墓ぷ髁吭黾踊驕p少除外。2.支付方式乙方在合同簽訂后[x]個工作日內(nèi)，向甲方支付勞務(wù)費用的[預(yù)付款比例，如30%]作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。甲方完成[約定的階段性工作節(jié)點，如基礎(chǔ)工程完工、主體結(jié)構(gòu)完工等]并經(jīng)乙方驗收合格后，乙方在[x]個工作日內(nèi)支付勞務(wù)費用的[進度款比例，如50%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程全部完工且通過乙方及相關(guān)部門驗收合格后，乙方在[x]個工作日內(nèi)支付至勞務(wù)費用的[結(jié)算款比例，如95%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。剩余勞務(wù)費用的[質(zhì)保金比例，如5%]作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期屆滿后，如無質(zhì)量問題，乙方在[x]個工作日內(nèi)無息支付給甲方，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照合同約定支付勞務(wù)費用。對乙方提供的與勞務(wù)工作相關(guān)的技術(shù)資料、圖紙等享有知情權(quán)。在勞務(wù)作業(yè)過程中，有權(quán)根據(jù)實際情況提出合理的工作建議和意見。2.義務(wù)按照合同約定的勞務(wù)承攬內(nèi)容和要求，組織具備相應(yīng)資質(zhì)和技能的勞務(wù)人員按時、保質(zhì)、保量完成勞務(wù)工作。負責(zé)對勞務(wù)人員進行管理和安全教育培訓(xùn)，確保勞務(wù)人員遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度。自行提供完成勞務(wù)工作所需的工具、設(shè)備、材料等，但乙方提供的材料除外，并確保其性能良好、符合安全要求。對勞務(wù)作業(yè)過程中的安全負責(zé)，如發(fā)生安全事故，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但因乙方原因?qū)е碌某狻＝邮芤曳郊跋嚓P(guān)部門的監(jiān)督檢查，按照要求及時整改存在的問題。在勞務(wù)工作完成后，負責(zé)清理施工現(xiàn)場，做到工完場清。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對甲方的勞務(wù)作業(yè)質(zhì)量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，要求甲方按照合同約定履行義務(wù)。對甲方提供的勞務(wù)人員不符合要求的，有權(quán)要求甲方更換。在甲方未按照合同約定履行義務(wù)時，有權(quán)拒絕支付相應(yīng)的勞務(wù)費用。2.義務(wù)按照合同約定向甲方支付勞務(wù)費用。向甲方提供與勞務(wù)工作相關(guān)的技術(shù)資料、圖紙等，并進行技術(shù)交底。為甲方的勞務(wù)作業(yè)提供必要的工作條件和協(xié)助，如提供施工場地、臨時設(shè)施等。協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場各單位之間的關(guān)系，為甲方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。對甲方完成的勞務(wù)工作及時進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知甲方整改。四、工程質(zhì)量與驗收1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)甲方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方現(xiàn)行的施工規(guī)范、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)以及本合同約定的質(zhì)量要求進行勞務(wù)作業(yè)，確保工程質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)。如工程質(zhì)量不符合要求，甲方應(yīng)負責(zé)無償返工，直至達到合格標(biāo)準(zhǔn)為止，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。2.驗收程序甲方完成每一道工序后，應(yīng)提前通知乙方進行驗收。乙方應(yīng)在接到通知后的[x]個工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進行驗收。驗收合格后，雙方應(yīng)簽署驗收文件。如驗收不合格，乙方應(yīng)向甲方提出整改意見，甲方應(yīng)按照要求進行整改，整改完成后重新申請驗收，直至驗收合格為止。工程全部完工后，乙方應(yīng)在[x]個工作日內(nèi)組織相關(guān)部門進行竣工驗收。驗收合格后，雙方應(yīng)簽署竣工驗收報告。五、工期1.開工日期本工程勞務(wù)作業(yè)的開工日期為[具體開工日期]。2.竣工日期本工程勞務(wù)作業(yè)的竣工日期為[具體竣工日期]，總工期為[工期天數(shù)]天。3.工期延誤因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤一天，甲方應(yīng)按照勞務(wù)費用的[x%]向乙方支付違約金。如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`超過[約定的延誤天數(shù)上限]天，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)因此造成的全部損失。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期相應(yīng)順延，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е鹿て谘诱`的，雙方應(yīng)協(xié)商解決，工期相應(yīng)順延。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任如甲方未按照合同約定的勞務(wù)承攬內(nèi)容和要求完成勞務(wù)工作，或勞務(wù)工作質(zhì)量不符合要求，乙方有權(quán)要求甲方返工、整改，直至達到合同要求為止，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔(dān)。如因甲方原因給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。甲方未按照合同約定的工期完成勞務(wù)工作的，應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)工期延誤的違約責(zé)任。甲方違反本合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失。2.乙方違約責(zé)任乙方未按照合同約定向甲方支付勞務(wù)費用的，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[x%]向甲方支付違約金。乙方違反本合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事