一級建造師考試工程法規(guī)題庫及答案

一級建造師考試工程法規(guī)題庫及答案1

一、單項選擇題

1.當事人可以請求人民法院或仲裁機構(gòu)變更或撤銷合同的情形是（）。

A.代理人超越代理權(quán)訂立的合同

B.因重大誤解而訂立的合同

C.造成對方人身傷害、財產(chǎn)損失可以免責(zé)的合同

D.以合法形式掩蓋非法目的的合同

【答案】B

【解析】本題考查的是可變更、可撤銷合同。由重大誤解訂立的或者顯示公

平訂立的合同，可以請求人民法院或仲裁機構(gòu)變更或撤銷合同。

2.適用《產(chǎn)品質(zhì)量法》調(diào)整的是（）。

A.建筑工程

B.設(shè)備安裝工程

C.銷售用預(yù)制件

D.裝修工程

【答案】C

【解析】本題考查的是《產(chǎn)品質(zhì)量法》。適用于《產(chǎn)品質(zhì)量法》的產(chǎn)品：經(jīng)

過加工、制作，用于銷售的產(chǎn)品;設(shè)工程使用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備。

3.仲裁充分體現(xiàn)了當事人的意思自治，其中許多具體程序都可以由當事人協(xié)

商確定和選擇。這種做法更多地體現(xiàn)了仲裁的（）0

A.快捷性

B.經(jīng)濟性

C.靈活性

D,獨立性

【答案】C

【解析】本題考查的是仲裁的特點。仲裁的靈活性體現(xiàn)在仲裁充分體現(xiàn)了當

事人的意思自治，仲裁中許多具體程序都可以由當事人協(xié)商確定和選擇。

4.行政處罰案件中，組織聽證的費用由（）承擔(dān)。

A.行政機關(guān)

B.當事人

C.受益人

D.行業(yè)協(xié)會

【答案】A

【解析】本題考查的是行政處罰程序。當事人要求聽證的，行政機關(guān)應(yīng)當組

織聽證。當事人不承擔(dān)行政機關(guān)組織聽證的費用。由此可以判斷費用為行政機關(guān)

承擔(dān)。

5.下列情形中，屬于要約不發(fā)生法律效力的是（）。

A.拒絕要約的通知到達要約人

B.承諾期滿，受要約人做出承諾

C.受要約人對要約內(nèi)容做出實質(zhì)性修改

D.撤回要約的通知與要約同時到達受要約人

【答案】D

【解析】本題考查的是要約。撤回要約的通知先于（或同時）要約到達受要約

人，屬于要約撤回的情形。

6.下列承攬工程的情形中，符合工程承包管理相關(guān)規(guī)定的是（）o

A.超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍承攬工程

B.分公司使用總公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程

C.以聯(lián)營方式使用其他施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程

D.子公司使用母公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程

【答案】B

【解析】本題考查的是工程承包制度。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等

級許可的業(yè)務(wù)范圍承攬工程;禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個

人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程;子公司和母公

司是兩個不同的實體，子公司不可以使用母公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程。

7.既有居住建筑的建筑節(jié)能改造費用，由（）負擔(dān)。

A.政府全部

B.房屋公共維修基金

C.建筑所有權(quán)人自行

D.政府與建筑所有權(quán)人共同

【答案】D

【解析】本題考查的是建筑節(jié)能。既有居住建筑的建筑節(jié)能改造費用，由政

府與建筑所有權(quán)人共同負擔(dān)。

8.用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關(guān)系自（）之日起建立。

A.訂立勞動合同

B.實際用工

C.勞動合同備案

D.實際支付工資

【答案】B

【解析】本題考查的是勞動合同法的訂立。用人單位與勞動者在用工前訂立

勞動合同的，勞動關(guān)系自用工之日起建立。

9.下列事項中，能夠申請行政復(fù)議的是（）。

A.行政處分決定

B.招標投訴處理

C.質(zhì)量糾紛調(diào)解

D.造價指導(dǎo)信息發(fā)布

【答案】B

【解析】本題考查的是行政復(fù)議范圍。申請行政復(fù)議的對象是行政機關(guān)作出

的具體的行政行為，對象特定具體，選項D不正確。另外行政機關(guān)的行政處分或

其他人事處理決定；行政機關(guān)對民事糾紛作出的調(diào)解或其他處理也不得申請行政

復(fù)議。

10.甲公司收到乙公司發(fā)來的定貨要約后，隨即又收到了乙公司取消訂貨的

通知，甲公司對此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發(fā)貨。乙公司拒絕收貨，因

此雙方發(fā)生爭議，乙公司拒絕收貨的合法理由應(yīng)當是（）。

A.要約已撤銷

B.要約已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承諾

【答案】A

【解析】本題考查的是要約。因為要約撤銷的通知在受要約人發(fā)出承諾通知

之前到達要約人，其要約喪失法律效力。

n.當事人為自己利益阻止合同條件成就的，法律后果是（）。

A.視為條件已成就

B.合同失效

C.條件不成就

D.合同生效

【答案】A

【解析】本題考查的是附條件合同。當事人為自己的利益不正當?shù)刈柚箺l件

成就的，視為條件成就。

12.當事人不得在合同中協(xié)議選擇由（）的人民法院管轄。

A.原告住所地

B.合同簽訂地

C.仲裁機構(gòu)所在地

D,標的物所在地

【答案】A

【解析】本題考查的是訴訟的管轄。合同當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇

被告所在地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管

轄，但不得違反對級別管轄和專屬管轄的固定。

13.不安抗辯權(quán)人與相對方關(guān)于合同履行順序的關(guān)系是（）。

A.債務(wù)人先履行合同

B.債權(quán)人先履行合同

C.雙方同時履行合同

D.無先后關(guān)系

【答案】B

【解析】本題考查的是抗辯權(quán)。債務(wù)履行有先后順序，且有履行順序在先的

當事人行使。

14.某建設(shè)工程施工合同約定價款為1億元。施工成本0.9億元，按發(fā)包人

核算造價為0.95億元，按建設(shè)主管部門發(fā)布的造價信息計算為1.1億元。后該

施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，則該施工企業(yè)能獲得人民法院支持

的最高結(jié)算價款為（）億元。

A.1

B.0.9

C.0.95

D.1.1

【答案】A

【解析】本題考查的是建設(shè)工程合同履行糾紛的處理。合同的權(quán)利義務(wù)終止，

不影響合同中結(jié)算和清理條款的效力，本題中，由于施工企業(yè)施工工程驗收合格,

所以可以根據(jù)合同條款獲得約定的工程款。

15.關(guān)于合同成立地點的說法，正確的是（）。

A.當事人不得約定合同成立地點

B.要約發(fā)出地點為合同成立地點

C.數(shù)據(jù)電文合同中，收件人任一營業(yè)地為合同成立地點

D.承諾生效地點為合同成立地點

【答案】D

【解析】本題考查的是合同成立地點。合同成立地點：承諾生效的地點為合

同成立地點;數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，以收件人的主營業(yè)地為合同成立地，無

主營業(yè)地的，以經(jīng)常居住地為合同成立地，當事人有約定的從其約定;書面形式

合同雙方當事人簽字或蓋章的地點為合同成立地。

16.下列法律中，屬于行政法的是（）。

A.《公司法》

B.《建筑法》

C.《合同法》

D.《治安管理處罰法》

【答案】D

【解析】本題考查的是法律體系。行政法主要包括：行政處罰法、行政復(fù)議

法、行政監(jiān)察法、治安管理處罰法。

17.關(guān)于執(zhí)行申請期間的說法，正確的是（）。

A.申請執(zhí)行的期間為6個月

B.規(guī)定分期履行的，自最后一次履行期間的最后一日算起

C.法律文書未規(guī)定的，從法律文書作出之日算起

D.自法律文書規(guī)定的履行期間最后一日算起

【答案】D

【解析】本題考查的是執(zhí)行程序。申請執(zhí)行的期間為2年。申請的期限起算：

從文書規(guī)定履行期間的最后一日起計算，分期履行的，從規(guī)定的每次履行期間的

最后一日起計算;法律文書未規(guī)定履行期間的，從法律文書生效之日起計算。

18.下列情形中，構(gòu)成委托代理終止的是（）。

A.代理人辭去委托

B.被代理人取得民事行為能力

C.被代理人死亡

D.被代理人與代理人之間的監(jiān)護關(guān)系消滅

【答案】A

【解析】本題考查的是代理的終止。委托代理終止的情形：代理期間屆滿或

者代理事務(wù)完成;被代理人取消委托或者代理人辭去委托；代理人死亡;代理人喪

失民事行為能力;作為被代理人或者代理人的法人終止。

19.當事人之間訂立轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)物權(quán)的合同，未辦理物權(quán)登記的，除法律另

有規(guī)定或者合同另有約定外（）。

A,合同不生效

B.合同無效

C.合同終止

D.不影響合同效力

【答案】D

【解析】本題考查的是物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅。當事人之間訂立有

關(guān)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約

定外，自合同成立時生效;未辦理物權(quán)登記的，不影響合同效力。

20.根據(jù)《環(huán)境影響評價法》，在項目建設(shè)、運行過程中產(chǎn)生不符合經(jīng)審批

的環(huán)境影響評價文件的情形時，應(yīng)由（）組織環(huán)境影響的后評價。

A.建設(shè)項目審批部門

B.原環(huán)評文件審批部門

C.建設(shè)單位

D.建設(shè)行政主管部門

【答案】C

【解析】本題考查的是建設(shè)工程項目的環(huán)境影響評價制度。項目的建設(shè)與運

作過程中，產(chǎn)生與審批的環(huán)境影響評價文件不符的情況，應(yīng)由建設(shè)單位組織環(huán)境

影響的后評價，并報原環(huán)境影響評價文件審批部門和建設(shè)項目審批部門備案。

21.根據(jù)《合同法》，不會產(chǎn)生締約過失責(zé)任的情形是（）。

A.未依法撤銷的合同

B.未成立的合同

C.有效合同

D.無效合同

【答案】C

【解析】本題考查的是締約過失責(zé)任。構(gòu)成締約過失責(zé)任的條件：發(fā)生在訂

立合同過程中，合同尚未生效，或者雖已生效但被確認無效或被撤銷；當事人違

反了誠實信用原則所要求的義務(wù);受害方的信賴利益遭受損失。

22.下列變更中，屬于完全狹義的合同變更的是（）。

A.客體、內(nèi)容均變更

B.主體、客體均變更

C.主體、內(nèi)容均變更

D.形式、主體均變更

【答案】A

【解析】本題考查的是合同的變更。狹義的合同變更不包括主體變更。

23.某建筑工程因故中止施工已滿一年，在恢復(fù)施工前，建設(shè)單位已領(lǐng)取的

施工許可證應(yīng)當（）。

A.申請延期

B.自行廢止

C.報發(fā)證機關(guān)核驗

D.重新更換

【答案】C

【解析】本題考查的是施工許可制度。中止施工滿1年的工程恢復(fù)，建設(shè)單

位應(yīng)當報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證。

24.根據(jù)《民事訴訟法》，人民法院接受當事人的財產(chǎn)保全申請后，對情況

緊急的，最遲在（）小時內(nèi)作出裁定。

A.6

B.48

C.12

D.24

【答案】B

【解析】本題考查的是保全。根據(jù)《民事訴訟法》，人民法院接受當事人的

財產(chǎn)保全申請后，對情況緊急的，必須在48小時內(nèi)作出裁定。

25.禁止投標人低于成本競價，其中“成本”是指（）。

A.直接費

B.項目施工成本

C.企業(yè)個別成本

D.社會平均成本

【答案】C

【解析】本題考查的是禁止投標人實施的不正當競爭行為的規(guī)定。投標人不

得以低于成本的報價競標，這里的“成本”應(yīng)指投標人的個別成本。

26.人民法院2月1日作出第一審民事判決，判決書2月5日送達原告，2

月10日送達被告，當事人雙方均未提出上訴，該判決書生效之日是2月（）日。

A.1

B.26

C.5

D.10

【答案】B

【解析】本題考查的是審判程序。如果當事人在案件一審過程中達成調(diào)解協(xié)

議或者在上訴期內(nèi)未提起上訴，一審法院的裁決就發(fā)生法律效力。對判決不服的,

提起上訴的時間為15天。

27.施工企業(yè)的項目負責(zé)人應(yīng)當對（）負責(zé)。

A.本單位的安全生產(chǎn)

B.建設(shè)工程項目的安全施工

C.本單位安全生產(chǎn)所需資金

D.危險性較大的專項施工方案確定

【答案】B

【解析】本題考查的是施工單位的安全責(zé)任。施工單位的項目負責(zé)人應(yīng)當對

建設(shè)工程項目的安全施工負責(zé)。

28.建設(shè)單位不得（）具有相應(yīng)資質(zhì)等級的分包單位。

A.拒絕

B.指定

C.認可

D.考察

【答案】B

【解析】本題考查的是工程分包制度。建設(shè)單位不得指定具有相應(yīng)資質(zhì)等級

的分包單位。

29.當事人對人民法院作出的財產(chǎn)保全裁定不服的，可以（）。

A.提出上訴

B.提起再審

C.申請復(fù)議一次

D.不予執(zhí)行

【答案】C

【解析】本題考查的是保全及先予執(zhí)行的規(guī)定。裁定經(jīng)送達當事人，即發(fā)生

法律效力，當事人不服的，可以申請復(fù)議一次。

30.根據(jù)《招標投標法》，招標項目屬于建設(shè)施工的，投標文件應(yīng)當（）。

A.包括擬用于完成招標項目的機械設(shè)備

B.由投標人自行編制

C.完全響應(yīng)招標文件各項要求

D.包括投標擔(dān)保

【答案】A

【解析】本題考查的是投標的要求。標項目屬于建設(shè)施工的。投標文件應(yīng)當

包括擬派出的項目負責(zé)人與主要技術(shù)人員的監(jiān)利、業(yè)績和擬用于完成招標項目的

機械設(shè)備等。

31.根據(jù)《勞動合同法》，勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗

位，仍不能勝任工作的，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或者（）

后，可以解除勞動合同。

A.其同住的近親屬

B.發(fā)布決定

C.額外支付勞動者一個月工資

D.賠償損失

【答案】C

【解析】本題考查的是勞動合同的解除和終止。經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，

仍不能勝任工作的，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支

付勞動者1個月工資后，可以解除勞動合同。

32.預(yù)制件定做合同總價款100萬元，施工企業(yè)向預(yù)制作廠支付定金50萬元,

預(yù)制作廠不履行合同，則應(yīng)當共計返還（）萬元。

A.50

B.100

C.70

D.150

【答案】C

【解析】本題考查的是定金。有效定金為20萬元（合同總價的20給，多余

的30萬元應(yīng)該予以返還，所以共計返還金額為30+20X2=70（萬元）。

33.合同生效后，當事人就質(zhì)量沒有約定或者約定不明確的，可以采用的確

定相關(guān)內(nèi)容方式有：1按照交易習(xí)慣確定;2簽訂補充協(xié)議;3按合同法其他規(guī)定

執(zhí)行。三種方式正確的先后順序是（）。

A.123

B.321

C.213

D.231

【答案】C

【解析】本題考查的是合同履行的規(guī)定。合同生效后，如果對合同內(nèi)容沒有

約定或約定不明確的，可以協(xié)議補充;不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款

或者交易習(xí)慣確定;如果仍不能確定的，按照合同法其他條款的規(guī)定執(zhí)行。

34.在民事訴訟中，當事人一方以合同中有仲裁條款為由，對人民法院受理

本案提出異議的，應(yīng)當在（）提出。

A.首次開庭前

B.收到傳票之日起7日內(nèi)

C.舉證期滿前

D.庭審結(jié)束前

【答案】A

【解析】本題考查的是仲裁法。有效的仲裁協(xié)議可以排除法院對訂立于中次

啊協(xié)議中的爭議事項的司法管轄。本題中當事人一方以合同中有仲裁條款為由，

對人民法院受理本案提出異議的，應(yīng)當在首次開庭前提出。

35.仲裁裁決被人民法院裁定不予執(zhí)行的，當事人可以（）。

A.向人民法院上訴

B.向人民法院申請再審

C.向人民法院執(zhí)行庭申請復(fù)議

D.根據(jù)雙方達成的書面仲裁協(xié)議重新申請仲裁

【答案】D

【解析】本題考查的是仲裁裁決的執(zhí)行。仲裁裁決被人民法院依法裁定不予

執(zhí)行的，當事人不能申請人民法院再審。就該糾紛雙方當事人可以重新達成仲裁

協(xié)議，并依據(jù)該仲裁協(xié)議申請仲裁，也可向人民法院提起訴訟。

36.超過訴訟時效期間，當事人（）的，不受訴訟時效的限制。

A.提起訴訟

B.提出請求

C.主張權(quán)利

D.自愿履行

【答案】D

【解析】本題考查的是訴訟時效。超過訴訟時效期間，當事人自愿履行的,

不受訴訟時效的限制。

37.建設(shè)工程施工合同無效，將不會產(chǎn)生（）的法律后果。

A.返還財產(chǎn)

B.折價補償

C.賠償損失

D.支付違約金

【答案】D

【解析】本題考查的是合同無效的法律后果。合同無效的法律后果是：返還

財產(chǎn)、折價補償、賠償損失、收歸國庫所有。合同無效，約定也就沒有了，不會

存在違約的問題。

38.當事人申請撤銷仲裁裁決，應(yīng)當向（）提出。

A.仲裁委員會的上級主管機關(guān)

B.仲裁委員會所在地的中級人民法院

C.仲裁員委員會所在地的基層人民法院

D.被告所在地的基層人民法院

【答案】B

【解析】本題考查的是仲裁裁決的撤銷。當事人申請撤銷仲裁裁決，必須向

仲裁委員會所在地的中級人民法院提出。

39.《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)

議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。該規(guī)定

是為了保護從業(yè)人員（）的權(quán)利。

A.拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)

B.緊急避險

C.請求賠償

D.批評和檢舉控告權(quán)

【答案】C

【解析】本題考查的是從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何

形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法

應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。該規(guī)定是為了保護從業(yè)人員請求賠償權(quán)的權(quán)利。

40.因施工企業(yè)原因，工程未能如期竣工，建設(shè)單位聽取監(jiān)理單位建議后，

在建設(shè)行政主管部門協(xié)調(diào)下同意不追究施工企業(yè)之前的違約責(zé)任，之后發(fā)生地震

致使工期再次拖延，則因此產(chǎn)生的工期責(zé)任由（）承擔(dān)。

A.建設(shè)單位

B.施工企業(yè)

C.監(jiān)理單位

D.建設(shè)行政主管部門

【答案】B

【解析】本題考查的是不可抗力及違約責(zé)任的免除。當事人遲延履行后發(fā)生

不可抗力的，不能免除責(zé)任。

41.根據(jù)《招標投標法》，依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出

之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短為（）日。

A.5

B.20

C.10

D.15

【答案】B

【解析】本題考查的是招標程序。依法必須進行招標的項目，自招標文件開

始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。

42.在下列擔(dān)保方式中，只能由債務(wù)人而非第三人提供擔(dān)保的是（）0

A.抵押

B.保證

C.質(zhì)押

D.留置

【答案】D

【解析】本題考查的是留置權(quán)。留置是債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動

產(chǎn)，所以提供擔(dān)保的只能是債務(wù)人。

43.未進行不動產(chǎn)登記而使得不動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓行為不生效，則當事人由此

承擔(dān)（）責(zé)任。

A.授權(quán)

B.違約

C.不當?shù)美?/p>

D.無因管理

【答案】B

【解析】本題考查的是不動產(chǎn)登記與合同效力的關(guān)系。未進行不動產(chǎn)登記而

使得不動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓行為不生效，則當事人由此承擔(dān)違約責(zé)任。

44.建設(shè)單位在申請領(lǐng)?。ǎr，應(yīng)當提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資

料。

A.建設(shè)用地規(guī)劃許可證

B.建設(shè)工程規(guī)劃許可證

C.房屋銷售許可證

D.建設(shè)工程施工許可證

【答案】D

【解析】本題考查的是施工許可制度。建設(shè)單位在申請領(lǐng)取建設(shè)工程施工許

可證時，應(yīng)當提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資料。

45.可撤銷合同被撤銷后，其法律后果是（）。

A.自撤銷后無效

B.申請撤銷時無效

C.自始無法律約束力

D.合同有效

【答案】C

【解析】本題考查的是可撤銷合同被撤銷的后果。在可變更、可撤銷合同被

撤銷前，該合同具有效力。在被撤銷后，該合同不具有效力，且追溯及既往，即

自合同成立之始起就不具有效力，當事人不受該合同約束。

46.工程建設(shè)中擬采用的新技術(shù)、新工藝、新材料，不符合現(xiàn)行（）規(guī)定的，

應(yīng)當由擬采用單位提請建設(shè)單位組織專題技術(shù)論證，報批準標準的建設(shè)行政主管

部門或者國務(wù)院有關(guān)主管部門審定。

A.國家技術(shù)標準

B.強制性標準

C.行業(yè)質(zhì)量標準

D.地方質(zhì)量標準

【答案】B

【解析】本題考查的是工程建設(shè)強制性標準的實施。工程建設(shè)中擬采用的新

技術(shù)、新工藝、新材料，不符合現(xiàn)行強制性標準規(guī)定的，應(yīng)當由擬采用單位提請

建設(shè)單位組織專題技術(shù)論證，報批準標準的建設(shè)行政主管部門或者國務(wù)院有關(guān)主

管部門審定。

47.甲乙雙方簽訂了購貨合同，在合同履行過程中，甲方得知乙方公司名稱

及其法定代表人均發(fā)生了變更，于是要求簽訂合同變更協(xié)議，遭到乙方的拒絕,

針對該情形，正確的是（）。

A.合同已經(jīng)終止

B.必須簽訂變更協(xié)議

C.合同主體未變更

D.合同內(nèi)容已變更

【答案】C

【解析】本題考查的是合同的變更。合同生效后，當事人不得因其主體名稱

的變更或者法定代表人、負責(zé)人、承辦人的變動而主張和請求合同變更。

48.分包人要求總包人支付工程欠款150萬元，總包人卻以發(fā)包人的尚有待

付工程款200萬元未付為由拒絕付款，分包人多次催款未果，直接以自己名義向

法院起訴發(fā)包人，要求支付150萬元欠款及其利息，關(guān)于分包人行為的說法，正

確的是（）。

A.起訴沒有法律依據(jù)

B.只能以總包人的名義起訴

C.只能起訴總包人

D.屬于行使代位權(quán)

【答案】D

【解析】本題考查的是代位權(quán)。代位權(quán)是指債權(quán)人為了保障其債權(quán)不受侵害，

而以自己的名義代替?zhèn)鶆?wù)人行使債權(quán)的權(quán)利，選項C的錯誤在于“只能”，實際

上還有其他選擇，如行使代位權(quán)。

49.施工企業(yè)新聘用的項目經(jīng)理因變更注冊中很不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè),

導(dǎo)致項目損失，對建設(shè)單位的民事賠償責(zé)任由（）承擔(dān)。

A.建造師原注冊單位

B.建設(shè)主管部門

C.項目經(jīng)理本人

D.施工企業(yè)

【答案】D

【解析】本題考查的是注冊管理。因變更注冊申報不及時影響注冊建造師執(zhí)

業(yè)、導(dǎo)致工程項目出現(xiàn)損失的，由注冊建造師所在聘用企業(yè)承擔(dān)責(zé)任，并作為不

良行為記入企業(yè)信用檔案。

50.《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，除中央管理的建筑施工企業(yè)外，建筑施

工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證由（）頒發(fā)和管理。

A.縣級以上人民政府

B.縣級以上人民政府建設(shè)主管部門

C.省、自治區(qū)、直轄市人民政府

D.省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門

【答案】D

【解析】本題考查的是安全生產(chǎn)許可證的管理規(guī)定。除中央管理的建筑施工

企業(yè)外，建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管

部門頒發(fā)和管理。

51.甲公司承包了某建設(shè)工程施工任務(wù)，其將裝飾工程分包給了乙公司。乙

以甲的名義與丙公司簽訂了材料供貨合同，隨后丙催告甲在一個月內(nèi)予追認，而

甲未作表示，對此，下列說法正確的是（）o

A.在甲未追認合同之前，丙有撤銷合同的權(quán)利

B.合同已經(jīng)生效，甲應(yīng)當履行合同

C.甲對乙、丙行為未明確反對，視為同意

D.乙的行為構(gòu)成表見代理

【答案】A

【解析】本題考查的是代理。題干表述的是無代理權(quán)的效力待定合同，被代

理人表示反對或者未作表示，該合同無效，對于效力待定合同，在被代理人追認

之前，第三人可以撤銷合同。

52.關(guān)于合同成立時間的說法，正確的是（）。

A.承諾生效時合同成立

B.口頭合同自交付標的物時成立

C.合同書自生效時成立

D.采用信件方式訂立合同的，合同自信件到達時成立

【答案】A

【解析】本題考查的是合同的生效。當事人訂立合同，采取要約、承諾方式。

若只停留在要約階段，合同根本未成立。

53.根據(jù)《民事訴訟法》人民法院不適用于選定先于執(zhí)行的情形是（）

A.追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費

B.追索撫恤金、醫(yī)療費

C.追索違約金、賠償損失

D.追索勞動補償

【答案】C

【解析】本題考查的是先予執(zhí)行的規(guī)定。人民法院對下列案件，根據(jù)當事人

的申請，可以書面裁定先予執(zhí)行的：追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費、撫恤金、醫(yī)

療費用;追索勞動報酬的；因情況緊急需要先予執(zhí)行的。

54.建設(shè)工程施工合同約定，施工企業(yè)未按節(jié)點工期完成約定進度的工程單

位可解除合同，此約定屬于合同的（）

A.附條件解除

B.附期限解除

C.附期限終止

D.附條件終止

【答案】A

【解析】本題考查的是附條件和附期限合同。附期限的應(yīng)該是一個明確的期

限。這里施工企業(yè)未按節(jié)點工期完成約定進度的工程單位是作為一個條件。

55.關(guān)于女職工特殊勞動保護的規(guī)定，正確的是（）。

A.不得安排女職工從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動

B.禁止安排未育女職工從事有毒有害的勞動

C.用人單位應(yīng)當對女職工定期進行健康檢查

D.女職工生育享受不少于90天的產(chǎn)假

【答案】D

【解析】本題考查的是勞動法。根據(jù)《女職工特殊勞動保護條例》來講，產(chǎn)

假應(yīng)該是14周（13版教材已經(jīng)變更），但是90天的規(guī)定是《勞動法》體現(xiàn)的。

56.投標有效期的起始時間是（）。

A.發(fā)售招標文件

B.投標截止

C.評標結(jié)束

D.發(fā)出中標通知書

【答案】B

【解析】本題考查的是招標程序。投標有效期從投標人提交投標文件截止之

日起計算。

57.違約責(zé)任承擔(dān)的方式包括（）o

A,繼續(xù)履行

B.提供擔(dān)保

C.解除合同

D.代位追償

【答案】A

【解析】本題考查的是違約責(zé)任的承擔(dān)方式。當事人一方不履行合同義務(wù)或

者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失

等違約責(zé)任。

58.甲乙雙方在合同條款達成一致后，甲方于當月4日簽字簽章，乙方于當

月8日簽字蓋章。該合同約定須經(jīng)公證機構(gòu)公證并取得公證書后5日合同生效。

當月18日取得了公證書，則該合同成立日期為當月（）日。

A.8

B.4

C.18

D.24

【答案】A

【解析】本題考查的是合同的生效。各方當事人簽字或者蓋章的時間不在同

一時間的，最后一方簽字或者蓋章時合同成立。

59.合同工期屆滿之前，施工企業(yè)明確表示不再施工的行為是（）。

A.侵權(quán)

B.預(yù)期違約

C.合法行為

D.單方解除合同

【答案】B

【解析】本題考查的是違約責(zé)任的承擔(dān)方式。預(yù)期違約是指當事人一方在合

同約定的期限屆滿之前，明示或默示其將來不能履行合同。

60.材料供應(yīng)合同中對鋼材的價款約定不明確，雙方不能協(xié)商一致，且依合

同有關(guān)條款等仍不能推定，則該價款按（）履行。

A.訂立時履行地市場價格

B.履行時訂立地市場價格

C.履行時履行地市場價格

D.政府指導(dǎo)價格

【答案】A

【解析】本題考查的是合同履行的規(guī)定。價款或者報酬不明確的，按照訂立

合同時履行地的市場價格履行。

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以

上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5

分）

61.關(guān)于總承包模式下各單位質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的有（）。

A.施工總承包單位對其采購的材料質(zhì)量負責(zé)

B.施工總承包單位對施工質(zhì)量負責(zé)

C.分包單位就分包工程質(zhì)量向施工總承包單位負責(zé)

D.分包單位與施工總承包單位就分包工程質(zhì)量向建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任

E.施工總承包單位應(yīng)當對施工圖設(shè)計文件質(zhì)量負責(zé)

【答案】ABCD

【解析】本題考查的是總承包單位與分包單位的連帶責(zé)任。對于材料的采購，

誰采購誰負責(zé)，所以A正確。建筑法第十五條：建筑工程實行總承包的，工程質(zhì)

量由工程總承包單位負責(zé)，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應(yīng)當對分

包工程的質(zhì)量與分包單位承擔(dān)連帶責(zé)任。分包單位應(yīng)當接受總承包單位的質(zhì)量管

理。

62.關(guān)于勞動合同試用期的說法，正確的有（）。

A.試用期次數(shù)最多為2次

B.試用期不包含在勞動合同期限內(nèi)

C.試用期最長為6個月

D.試用期內(nèi)，用人單位可無理由解除勞動合同

E.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同不得約定試用期

【答案】CE

【解析】本題考查的是勞動合同的訂立。同一用人單位與同一勞動者只能約

定一次試用期，所以選項A錯誤。試用期包含在勞動合同期限內(nèi)，所以選項B

錯誤。用人單位在試用期解除勞動合同的，應(yīng)當向勞動者說明理由。所以選項D

錯誤。

63.民事法律關(guān)系的主體包括（）。

A.法人

B.財務(wù)

C.權(quán)利義務(wù)

D.行為

E.自然人

【答案】AE

【解析】本題考查的是民事法律關(guān)系。民事法律關(guān)系的主體，是指民事法律

關(guān)系中享受權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)的當事人和參與者，包括自然人、法人和其他組織。

64.某建設(shè)工程因中途停建，建設(shè)單位與施工企業(yè)擬解除施工合同，根據(jù)《合

同法》，該施工合同解除后，不影響合同中（）。

A.全面履行

B.履約擔(dān)保

C.結(jié)算和清理

D.爭議解決

E.竣工驗收

【答案】CD

【解析】本題考查的是建設(shè)工程履行糾紛的處理。合同解除，不影響合同中

結(jié)算和清理條款以及糾紛解決條款的效力。

65.下列情形中，人民法院應(yīng)當再審的有（）。

A.管轄錯誤的

B.剝奪當事人辯論權(quán)利的

C.缺席判決的

D.原判決超出訴訟請求的

E.審判庭組成不合法

【答案】DE

【解析】本題考查的是審判程序。人民法院應(yīng)當再審的有：違反法律規(guī)定,

管轄錯誤的;違反法律規(guī)定，剝奪當事人辯論權(quán)利的;未經(jīng)傳票傳喚，缺席判決的。

選項ABC闡述不全面。

66.應(yīng)當先履行債務(wù)的當事人，有確切證據(jù)證明對方（），可以中止履行。

A.經(jīng)營狀況嚴重惡化的

B.喪失商業(yè)信譽的

C.有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形的

D.有大量訴訟及仲裁案件的

E.轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)的

【答案】ABCE

【解析】本題考查的是抗辯權(quán)。對方有下列情況，可以行使不安抗辯權(quán)(當

事人沒有確切證據(jù)中止履行的，承擔(dān)違約責(zé)任)。

(1)經(jīng)營狀況嚴重惡化

(2)轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)

(3)喪失商業(yè)信譽

(4)有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其它情況

67.根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，生產(chǎn)者不得()。

A.生產(chǎn)國家明令淘汰的產(chǎn)品

B.偽造或者冒用他人的廠名

C.對產(chǎn)品使用性能瑕疵作出說明

D.偽造或者冒用認證標志等質(zhì)量標志

E.以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品

【答案】ABDE

【解析】本題考查的是《產(chǎn)品質(zhì)量法》?！懂a(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定了生產(chǎn)者不得

有下列行為：

1.不得生產(chǎn)國家明令淘汰的產(chǎn)品，如危害物超標的建筑裝修裝飾材料；

2.不得偽造產(chǎn)地，不得偽造或冒用他人的廠名、廠址;

3.不得偽造或者冒用認證質(zhì)量標志;

4.不得摻雜、摻假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格產(chǎn)品冒充合格

產(chǎn)品。

68.甲建設(shè)單位獲得了乙設(shè)計單位草擬的建筑設(shè)計方案后，遂以乙報價太高

為由終止了合同訂立談判。后甲將該設(shè)計方案交給其他設(shè)計單位完成了設(shè)計文件。

甲的行為（）。

A.屬于正常的商業(yè)行為

B.屬于泄露或不正當使用商業(yè)秘密

C.應(yīng)承擔(dān)締約過失責(zé)任

D.構(gòu)成侵權(quán)行為

E.構(gòu)成違約行為

【答案】BCD

【解析】本題考查的是締約過失責(zé)任。本題在合同訂立談判階段，建設(shè)單位

違背誠實信用原則，所以屬于締約過失責(zé)任，屬于泄漏或不正當使用商業(yè)秘密，

侵犯了乙設(shè)計單位的權(quán)利。

69.下列責(zé)任中，屬于行政處罰的有（）。

A.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

B.罰金

C.暫扣或者吊扣執(zhí)照

D.賠償損失

E.治安拘留

【答案】ACE

【解析】本題考查的是工程建設(shè)領(lǐng)域常見行政責(zé)任種類。行政處罰的種類包

括:

1.警告；

2.罰款；

3.沒收違法所得、沒收非法財物；

4.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)；

5.暫扣或吊銷許可證和執(zhí)照；

6.行政拘留，治安拘留是行政處罰之一；

7.其它行政處罰。

70.不能作為民事訴訟證人的有（）。

A.本案書記員

B.本案鑒定人員

C.本案訴訟代理人

D.無民事行為能力人

E.當事人親屬

【答案】ABC

【解析】本題考查的是證人證言。（三）不能作證人的人:

1.不能正確表達意志的人；

2.訴訟代理人；

3.審判員、陪審員、書記員；

4.鑒定人員；

5.參與民事訴訟的檢察人員。

71.根據(jù)《工程建設(shè)國家標準管理辦法》，工程建設(shè)強制性標準是指直接涉

及工程（）等方面的工程建設(shè)標準強制性條文。

A.市容市貌

B.質(zhì)量

C.安全

D.衛(wèi)生

E.環(huán)境保護

【答案】BCDE

【解析】本題考查的是工程建設(shè)強制性標準的實施。工程建設(shè)強制性標準是

指直接涉及工程質(zhì)量、安全、衛(wèi)生及環(huán)境保護等方面的工程建設(shè)標準強制性條文。

72.根據(jù)《勞動合同法》，勞動者可以解除勞動合同，用人單位應(yīng)當向勞動

者支付經(jīng)濟補償?shù)挠校ǎ?/p>

A.用人單位未及時足額支付勞動報酬的

B.用人單位未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的

C.用人單位未依法為勞動者繳納社會保險費的

D.用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的

E.用人單位為勞動者提供專項技術(shù)培訓(xùn)，雙方約定的服務(wù)未到期，但勞動合

同期滿

【答案】ABCD

【解析】本題考查的是勞動者可以解除勞動合同的情形。選項E用人單位不

需要進行經(jīng)濟賠償。

73.建筑工程項目申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當具備的條件包括（）。

A.已經(jīng)辦理了用地批準手續(xù)

B.施工圖設(shè)計文件已按規(guī)定通過了審查

C.消防設(shè)計圖紙已經(jīng)公安消防機構(gòu)審核

D.按照規(guī)定應(yīng)該委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理

E.已經(jīng)辦理了招標投標核準手續(xù)

【答案】ABCD

【解析】本題考查的是申請施工許可證的條件。申請施工許可證的條件：（1）

已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準手續(xù)；（2）在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程，已經(jīng)取得規(guī)劃

許可證；（3）需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求；（4）已經(jīng)確定建筑施工企

業(yè)；（5）有滿足施工需要的施工圖紙及技術(shù)資料；（6）建設(shè)資金已經(jīng)落實；（7）有保

證工程質(zhì)量和安全的具體措施；（8）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

74.民事訴訟的基本特點包括（）。

A.公權(quán)性

B.自愿性

C.保密性

D.強制性

E.程序性

【答案】ADE

【解析】本題考查的是民事訴訟的特點。民事訴訟有如下特征：公權(quán)性、強

制性、程序性。

75.某施工合同約定：發(fā)生爭議由仲裁委員會或有管轄權(quán)的人民法院管理。

后雙方發(fā)生合同爭議，根據(jù)該條款，對該爭議案件享有管轄權(quán)的應(yīng)為（）。

A.合同履行地法院

B.仲裁委員會

C.合同簽訂地法院

D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

【答案】AD

【解析】本題考查的是訴訟管轄。因合同糾紛提起訴訟的，由被告住所或者

合同履行地人民法院管轄。仲裁沒有法定管轄的規(guī)定。

76.下列情形中，符合工程發(fā)包、分包管理相關(guān)規(guī)定的是（）。

A.施工企業(yè)將其承包的全部建筑工程分解后以分包的名義分別交由他人施

工

B.建設(shè)單位將建筑工程項目分解成若干標段分別進行招標

C.施工企業(yè)按照承包合同的約定，直接將部分專業(yè)工程進行分包

D.施工企業(yè)將包含人、機、料在內(nèi)的工程以擴大勞務(wù)分包形式進行勞務(wù)分包

E.分包單位將其承包的建筑工程勞務(wù)作業(yè)進行分包

【答案】BCE

【解析】本題考查的是工程分包制度。建筑法嚴禁肢解發(fā)包，也不可以分解

為若干標段進行招標。

77.下列情形中，屬于合同繼續(xù)履行例外的有（）0

A.債務(wù)人不同意履行

B.債務(wù)人公司分立

C.法律上不能履行

D.事實上不能履行

E.履行費用過高

【答案】CDE

【解析】本題考查的是違約責(zé)任的承擔(dān)方式。非違約方有權(quán)要求違約方依照

合同約定繼續(xù)履行合同，必須建立在能夠并且應(yīng)該實際履行的基礎(chǔ)上，以下情況

例外：

1.法律上或事實上不能履行；

2.債務(wù)的標的物不適于強制履行或履行費用過高；

3.債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行。

78.合同無效的原因有（）。

A.惡意串通，損害他人利益

B.以合法形式掩蓋非法目的

C.一方以脅迫手段訂立合同，損害集體利益

D.重大誤解或顯失公平

E.損害社會公共利益

【答案】ABE

【解析】本題考查的是無效合同。無效合同的原因：

（-）一方欺詐，并損害國家利益的；

（二）一方采用脅迫手段訂立合同，并損害國家利益的；

（三）惡意串通，損害國家、集體或第三人利益損害的合同；

（四）以合法形式掩蓋非法目的；

（五）損害社會公共利益；

（六）違反法律法規(guī)強制性規(guī)定的。

79.下列合同中，屬于可變更、可撤銷的合同有（）。

A.建設(shè)單位因?qū)こ虄?nèi)容存在重大誤解而訂立的合同

B.施工企業(yè)采取欺詐手段訂立的損害國家利益的合同

C.總承包單位將施工圖深化設(shè)計風(fēng)險轉(zhuǎn)移給分包單位的合同

D.建設(shè)單位為偷稅而訂立的施工合同

E.村民脅迫施工企業(yè)訂立的供貨合同

【答案】ACE

【解析】本題考查的是可變更、可撤銷合同。（一）因重大誤解訂立的合同；

（二）顯失公平的合同；

（三）因欺詐脅迫而訂立的合同；

（四）乘人之危而訂立的合同。

80.下列生產(chǎn)安全事故情形中，屬于《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理條例》

規(guī)定的重大事故的有（）。

A.重傷80人

B.直接經(jīng)濟損失5000萬元

C,死亡20人

D.直接經(jīng)濟損失8000萬元

E.死亡30人

【答案】ABCD

【解析】本題考查的是生產(chǎn)安全事故的分類。重大事故，是指造成10人以

上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元

以下直接經(jīng)濟損失。以上包括本數(shù)，以下不包括。

一級建造師考試工程法規(guī)題庫及答案2

一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合

題意）

L關(guān)于法的效力層級，下列表述錯誤的是（）o

A.憲法至上

B.特別法優(yōu)于一般法

C.新法優(yōu)于舊法

D.下位法優(yōu)于上位法

2.某施工企業(yè)中標某大學(xué)教學(xué)樓項目，工程竣工驗收合格，后經(jīng)審計部門審

計發(fā)現(xiàn)一些問題，以下法律關(guān)系表述錯誤的是（）。

A.施工企業(yè)與大學(xué)之間法律地位平等

B.審計部門與大學(xué)是行政法律關(guān)系

C.施工企業(yè)與大學(xué)是社會法律關(guān)系

D.大學(xué)與施工單位是民法商法法律關(guān)系

3.下列不屬于法人應(yīng)當具備的條件是（）。

A.有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費

B.有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所

C.從成立之日起，具有法人資格

D.能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任

4.某建設(shè)單位委托某設(shè)計院進行一項建設(shè)工程項目的設(shè)計工作，合同中沒有

約定工程設(shè)計圖的歸屬。設(shè)計院委派李某等完成這一設(shè)計任務(wù)，該設(shè)計圖紙的著

作權(quán)屬于（）。

A.建設(shè)單位

B.李某等

C.施工單位

D.設(shè)計院

5.施工現(xiàn)場的施工噪聲可能產(chǎn)生的債，屬于因（）而發(fā)生的債。

A.合同

B.不當?shù)美?/p>

C.侵權(quán)

D.無因管理

6.某施工企業(yè)的分公司承攬某施工項目，項目施工中由項目部商務(wù)經(jīng)理與材

料商簽訂購買水泥合同，水泥送到后用于工程施工。后因價款雙方發(fā)生糾紛，施

工企業(yè)未能按時支付貨款。最終應(yīng)由（）承擔(dān)付款責(zé)任。

A.施工企業(yè)

B.分公司

C.項目部

D.商務(wù)經(jīng)理

7.工程建設(shè)項目在開工前應(yīng)取得項日土地的建設(shè)用地使用權(quán)，該建設(shè)用地使

用權(quán)只能存在于（）之上。

A.國家土地所有權(quán)

B.集體土地所有權(quán)

C.農(nóng)村土地所有權(quán)

D.城市用地所有權(quán)

8.不當?shù)美?，是指沒有法律上或者合同上的依據(jù)，有損于他人利益而自身取

得利益的行為，其后果是（）。

A.賠償損失

B.消除影響

C.返還財產(chǎn)

D.解除關(guān)系

9.王某原是甲建筑公司的采購員，長期負責(zé)與乙建材公司的業(yè)務(wù)往來。王某

辭職后又用甲公司蓋了章的空白合同與乙公司簽訂鋼材購銷合同，則該鋼材采購

合同是（）的。

A.可撤銷、可變更

B.效力待定

C.按有效處理

D,無效

10.包工頭李某的施工隊掛靠在具有二級資質(zhì)的建筑公司下承包了一棟住宅

樓工程，因工程質(zhì)量不符合質(zhì)量標準，給業(yè)主造成較大的經(jīng)濟損失，此經(jīng)濟損失

應(yīng)由（）承擔(dān)賠償責(zé)任。

A.施工隊

B.建筑公司

C.施工隊和建筑公司連帶

D.視雙方事先的約定

11.關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)，下列表述正確的是（）。

A.注冊商標的有效期為10年

B.實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)自核準之日起生效

C.當事人提交專利申請文件之日為申請日

D.發(fā)明專利權(quán)的期限為10年

12.甲乙雙方簽訂一份房屋買賣合同，約定甲將一套房子以100萬元賣給乙,

乙在簽訂合同后第二天支付50萬元作為定金。甲收到定金后反悔，拒絕把房子

賣給乙，則乙可以要求甲返還（）萬元。

A.50

B.150

C.70

D.100

13.如果一個建設(shè)工程項目同時由多家保險公司承保，則投保人應(yīng)當（）

提出索賠要求。A,按連帶責(zé)任

B.按照約定的比例分別向不同的保險公司

C.按投保時間順序

D.自愿選擇保險人

14.在某工程建設(shè)中，施工負責(zé)人命令某工人在沒有任何安全防護的情況下

施工，導(dǎo)致該工人意外墜落身亡。施工負責(zé)人可能構(gòu)成的犯罪是（）。

A.重大責(zé)任事故罪

B.重大勞動安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.強迫勞動罪

15.建設(shè)單位申請領(lǐng)取施工許可證時，不需要具備的前提條件是（）。

A.已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準手續(xù)

B.建設(shè)資金全部到位

C.已經(jīng)依法確定建筑施工企業(yè)

D.已經(jīng)取得規(guī)劃許可證

16.房屋建筑工程施工總承包特級企業(yè)應(yīng)當符合的條件包括（）。

A.企業(yè)具有注冊一級建造師（一級項目經(jīng)理）12人以上

B.注冊資本金3億元以上，凈資產(chǎn)3.6億元以上

C.大中型機械設(shè)備主要采用租賃方式取得，利用率高

D.以近5年單項建安合同額衡量已完成工程的業(yè)績達1億元

17.以下列合同中，不能實現(xiàn)留置權(quán)的合同是（）。

A.運輸合同

B.擔(dān)保合同

C.保管合同

D.加工承攬合同

18.在委托代理關(guān)系中，因為授權(quán)不明確而給第三人造成損失，則應(yīng)由（）o

A.第三人自己承擔(dān)損失

B.代理人獨自向第三人承擔(dān)責(zé)任

C.被代理人獨自向第三人承擔(dān)責(zé)任

D.被代理人與代理人向第三人承擔(dān)連帶責(zé)任

19.擬采用邀請招標方式的國家注資工程必須經(jīng)（）批準。

A.國務(wù)院發(fā)展計劃部門

B.省級發(fā)展計劃部門

C.省人民政府

D.省建設(shè)行政主管部門

20.某工程施工項目，招標人標底價格約為7000萬元，招標人在招標文件中

要求投標人提交投標保證金，下列選項中，（）萬元數(shù)額滿足該項目投標保證

金要求。

A.80

B.100

C.140

D.700

21.招標人和中標人應(yīng)當（）按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面

合同。

A.自確定中標人之日起30日內(nèi)

B.自確定中標人之日起15日內(nèi)

C.自中標通知書發(fā)出之日起15日內(nèi)

D.自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)

22.按照《注冊建造師管理規(guī)定》，以下不予注冊的情形是（）。

A.申請人甲的年齡為61歲

B.乙因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止正

好滿3年C.丙被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已經(jīng)滿2

年

D.申請人丁申請注冊之日止4年前擔(dān)任項目經(jīng)理期間，所負責(zé)的項目發(fā)生過

重大質(zhì)量和安全事故

23.某工程由甲公司承包，施工現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),工程項目管理部的項目經(jīng)理、

技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量管理員和安全管理員都不是甲公司的職工，則甲公司的行為視

同（）。

A.用其他建筑企業(yè)的名義承攬工程

B.允許他人以本企業(yè)名義承攬工程

C.與他人聯(lián)合承攬工程

D.違法分包工程

24.甲施工單位與乙施工單位聯(lián)合承包某高速公路工程，雙方約定各方的工

作范圍并要求各自對自己施工的質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任。在施工過程中，乙承攬的工

程發(fā)生質(zhì)量事故，給建設(shè)單位造成1000萬元損失。對該損失的處理方法，正確

的表述是（）o

A.乙承擔(dān)全部責(zé)任

B.乙承擔(dān)主要責(zé)任，甲承擔(dān)次要責(zé)任

C.甲、乙承擔(dān)連帶責(zé)任

D.由雙方協(xié)商責(zé)任的分配

25.下列行為屬于違法分包的是（）。

A.總承包單位經(jīng)建設(shè)單位同意將裙樓主體結(jié)構(gòu)施工分包給某施工單位

B.總承包單位經(jīng)建設(shè)單位同意將水暖工程分包給某水電安裝單位

C.總承包單位經(jīng)建設(shè)單位同意將采暖工程分包給某機電安裝公司

D.消防專業(yè)分包單位將全部勞務(wù)作業(yè)分包給某勞務(wù)公司

26.從性質(zhì)上講，施工企業(yè)的投標行為屬于（）。

A.要約

B.要約邀請

C.承諾

D.詢價

27.要約可以撤銷的合法時間是（）。

A.要約生效前

B.受要約人已經(jīng)為履行合同做了準備工作

C.撤回要約的通知先以要約到達要約人

D.要約生效后，受要約人承諾前

28.某建設(shè)工程施工合同無效，但該工程竣工驗收合格。以下說法正確的是

（）。

A.合同無效是從訂立時起承包人的權(quán)益就不受法律保護，所以承包人無法獲

取工程價款B.因為合同無效，承包人應(yīng)要求對方賠償損失

C.因合同無效，承包人可以請求參照市場價格支付工程價款

D.雖然合同無效，但承包人可以請求參照合同約定支付工程價款

29.某水電站項目，工程竣工驗收合格并交付使用，后承包人依約向發(fā)包人

遞交了工程竣工結(jié)算文件，由于雙方分歧較大而成訴。雙方對工程結(jié)算款項支付

時間沒有具體約定，則發(fā)包人支付工程欠款的利息應(yīng)從（）起算。

A.工程竣工驗收合格之日

B.工程移交之日

C.竣工結(jié)算文件提交之日

D.起訴之日

30.某工程項目總承包單位按照合同約定將水暖工程部分分包給甲公司，甲

公司將電力安裝部分以較低的價格交由一家專業(yè)公司乙施工?？⒐ず蟀l(fā)現(xiàn)部分路

燈存在質(zhì)量問題i經(jīng)乙修復(fù)后合格，乙請求甲支付工程款未果而訴至法院。下列

說法錯誤的是（）。

A.甲乙之間的合同是違法分包合同

B.乙承擔(dān)修復(fù)費用后，甲應(yīng)按照甲乙合同約定支付工程款

C.乙承擔(dān)修復(fù)費用后，甲應(yīng)參照甲乙合同約定支付工程款

D.人民法院可以收繳甲的違法所得

31.根據(jù)《合同法》規(guī)定，因建設(shè)單位未能按約定在2月1日支付工程款，

施工單位經(jīng)催告在合理時間內(nèi)仍未支付，施工單位于4月15日通知建設(shè)單位解

除合同，建設(shè)單位存在異議，于5月8日向人民法院提出申請確認解除合同的效

力，人民法院于5月15日受理此案，則該合同從（）解除。

A.2月1日

B.4月15日

C.5月8日

D.5月15日

32.甲公司中標某商務(wù)中心建筑工程。按照承包合同約定，工程所用混凝土

由甲公司采購。施工期間，建設(shè)單位要求甲公司從自己的關(guān)系單位乙混凝土公司

采購商品混凝土。監(jiān)理單位檢測查驗合格后入場使用，后因乙公司的混凝土達不

到強制性標準要求，造成工程質(zhì)量缺陷。對此事故無須承擔(dān)責(zé)任的是（）。

A.甲公司

B.乙公司

C.建設(shè)單位

D.監(jiān)理單位

33.某施工現(xiàn)場監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙存在計算錯誤，指令施工單位立即停

止施工。停工后經(jīng)專家論證，認為設(shè)計圖紙與監(jiān)理的停工指令均有錯誤。施工單

位的停工損失應(yīng)向（）索賠。

八建設(shè)單位

B.監(jiān)理單位

c.設(shè)計單位

D.設(shè)計單位與監(jiān)理單位

34.某建設(shè)項目經(jīng)評標委員會評標后，最終確定甲單位中標，評標委員會于

2007年12月15日出具了評標報告，招標人在公示后于2007年12月23日向甲

單位發(fā)出中標通知書，甲單位于2007年12月26日收到中標通知書，則該中標

通知書于（）產(chǎn)生法律效力。

A.評標報告出具之日

B.發(fā)出中標通知書之日

C.收到中標通知書之日

D.公示期滿日

35.用人單位可以隨時單方解除勞動合同的是（）。

A.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成

嚴重影響B(tài).勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工

作

C.勞動者患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作

D.單位由于經(jīng)營不善等經(jīng)濟原因，一次性辭退部分勞動者

36.甲開發(fā)商與乙簽訂商品房買賣合同，由乙購買甲開發(fā)的樓盤中的一棟別

So交付前，甲又將此套別墅出售給丙，并辦理了產(chǎn)權(quán)登記。在乙要求甲承擔(dān)責(zé)

任的方式中，不應(yīng)采用的是（）。

A.要求甲支付違約金

B.要求甲雙倍返還定金

C.要求甲在樓盤中另提供一套價格相等的別墅

D.要求甲交付合同約定的別墅房屋

37.下列合同中，不屬于諾成合同的是（）。

A.貸款合同

B.施工合同

C.保管合同

D.加工承攬合同

38.某建筑工程項目，施工單位委托某鋼材供貨商代為采購工程所需防水材

料，供貨商考慮合作關(guān)系，承諾無須支付報酬。防水材料入場檢驗發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)

量檢驗標準，則以下說法錯誤的是（）。

A.鋼材供貨商應(yīng)自己親自完成代購行為

B.鋼材供貨商在緊急情況下可以委托第三人購買材料以保證工程進度需要

C.鋼材供貨商購買防水材料墊付的費用應(yīng)由施工單位支付

D.鋼材供貨商應(yīng)就材料質(zhì)量損失向施工單位承擔(dān)賠償責(zé)任

39.承、發(fā)包人以《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》簽訂合同，工程竣工后

承包人提請竣工驗收，但發(fā)包人長達2個月無故拒不組織驗收。此情況下，正確

處理方式是（）