工期延誤賠償終結(jié)協(xié)議書?甲方：姓名：__________________身份證號(hào)：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方：姓名：__________________身份證號(hào)：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方與乙方就[具體工程項(xiàng)目名稱]（以下簡稱"本項(xiàng)目"）的建設(shè)事宜存在工期延誤及賠償相關(guān)事宜，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下工期延誤賠償終結(jié)協(xié)議書：一、工程項(xiàng)目概述1.項(xiàng)目名稱：[具體工程項(xiàng)目名稱]2.項(xiàng)目地點(diǎn)：[詳細(xì)項(xiàng)目地點(diǎn)]3.項(xiàng)目內(nèi)容及要求：[對(duì)項(xiàng)目具體內(nèi)容及要求進(jìn)行詳細(xì)描述，包括但不限于工程范圍、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度計(jì)劃等。例如：本項(xiàng)目為[建筑物類型]建設(shè)工程，總建筑面積為[X]平方米，工程內(nèi)容包括基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、裝飾裝修工程、水電安裝工程等。工程質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí)要求。工程進(jìn)度計(jì)劃為自合同簽訂之日起[X]個(gè)月內(nèi)完成主體結(jié)構(gòu)封頂，[X]個(gè)月內(nèi)完成全部工程并通過竣工驗(yàn)收。]二、工期延誤情況說明1.實(shí)際開工日期：[具體日期]2.原計(jì)劃竣工日期：[具體日期]3.實(shí)際竣工日期：[具體日期]4.工期延誤天數(shù)：經(jīng)雙方確認(rèn)，本項(xiàng)目工期延誤共計(jì)[X]天。5.工期延誤原因：[詳細(xì)說明工期延誤的原因，如不可抗力因素（具體列舉不可抗力事件）、甲方原因（詳細(xì)說明甲方導(dǎo)致工期延誤的具體行為，如設(shè)計(jì)變更、提供施工場地延誤、支付工程款延誤等）、乙方原因（詳細(xì)說明乙方導(dǎo)致工期延誤的具體行為，如施工組織不力、人員設(shè)備不足、施工質(zhì)量問題導(dǎo)致返工等）。]三、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)工期延誤的賠償責(zé)任。有權(quán)對(duì)乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出合理的整改意見和要求。2.義務(wù)按照合同約定向乙方支付工程款，但因乙方工期延誤導(dǎo)致甲方產(chǎn)生的額外費(fèi)用（如有），甲方有權(quán)從應(yīng)付工程款中扣除。協(xié)助乙方辦理施工過程中所需的相關(guān)手續(xù)和證件，提供必要的施工條件和支持。對(duì)乙方提交的工期延誤賠償方案進(jìn)行審核，并在合理期限內(nèi)給予答復(fù)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程款及相關(guān)費(fèi)用。在甲方同意的情況下，有權(quán)對(duì)工期延誤賠償方案提出合理的調(diào)整建議。2.義務(wù)按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)工期延誤的賠償責(zé)任。采取積極有效的措施加快工程進(jìn)度，盡量減少工期延誤對(duì)本項(xiàng)目造成的影響。向甲方提交工期延誤賠償方案，包括但不限于賠償金額、賠償方式、賠償期限等，并確保方案的合理性和合法性。四、工期延誤賠償事宜1.賠償金額：經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方同意向甲方支付工期延誤賠償金共計(jì)人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此賠償金額為雙方就本項(xiàng)目工期延誤事宜的最終賠償金額，雙方均確認(rèn)不再就工期延誤問題向?qū)Ψ街鲝埲魏纹渌r償或費(fèi)用。2.賠償方式：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，將上述工期延誤賠償金一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。3.賠償期限：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定的賠償方式和期限支付賠償金，如逾期支付，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)因解除協(xié)議給甲方造成的全部損失。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：若甲方未按照本協(xié)議約定協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)、提供施工條件或支付工程款等，導(dǎo)致乙方無法正常施工或造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任：若乙方未按照本協(xié)議約定承擔(dān)工期延誤賠償責(zé)任或未按照約定的期限和方式支付賠償金，應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任。同時(shí)，乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)，如因乙方違約導(dǎo)致甲方遭受其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的地方，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（簽