購書合同購書合同「篇一」甲方：乙方：甲乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在互惠互利的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達成以下協(xié)議，以資共同信守。一、甲方義務(wù)：1.甲方提供所需圖書清單，注明書名、書號、價格、數(shù)量，并蓋上單位公章，以傳真或郵件形式告之乙方，乙方據(jù)此供書。若甲方提供的圖書價格與書本實際標注定價有差異的，以圖書實際定價為準。（詳情見附表）2.甲方收到乙方所供圖書、驗收無誤后，向乙方確認收貨信息，將書款匯至乙方賬戶（乙方賬戶:XXXXXXXXXX）。二、乙方義務(wù)：1.乙方收到甲方圖書訂單后，立即組織貨源，如遇特殊情況（書未出版、缺貨、自然災害等）不能按時供貨的，應及時通知甲方。2.乙方提供的圖書應符合國標規(guī)定的質(zhì)量、標準等方面的要求，確保正版，如有缺頁、倒裝，負責調(diào)換。3.乙方負責將甲方所購圖書配送至甲方單位。三、結(jié)算：1.雙方以圖書實際標注價格的X折扣結(jié)算。2.乙方為甲方供書合計X本共計XXXXX元（X萬X仟X佰X拾X整），折后實際金額為元（大寫：X萬X仟X佰X拾X圓整）。四、其他：1.本合同經(jīng)甲、乙雙方單位簽字、蓋章后即生效。2.本合同正本一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，另一份財政局留存。3.本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方（單位公章）：乙方（單位公章）：法定代表人：法定代表人：年月日購書合同「篇二」商品房認購書是商品房買賣雙方在簽訂商品房預售合同或商品房現(xiàn)房買賣合同之前所簽訂的文書，是對雙方交易房屋有關(guān)事宜的初步確認。內(nèi)容認購書內(nèi)容一般包括：(1)買賣雙方當事人的基本情況;(2)房屋的基本情況(如房屋位置、面積等);(3)房屋價款計算;(4)定金;(5)簽署正式買賣合同的期限。認購書常見于商品房交易中，由其引起的法律糾紛也不少?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第四條、第五條第一次以規(guī)范的形式對認購書進行規(guī)定。以下就認購書相關(guān)法律問題進行簡要分析。性質(zhì)審判實踐中，對商品房認購書性質(zhì)的認定，歸納起來有兩種觀點：一種觀點認為認購書就是正式預售合同，因為認購書是買賣雙方平等自愿基礎(chǔ)上的真實意思表示;另一種觀點認為認購書非獨立的合同，因為認購書僅是對簽訂正式合同相關(guān)事宜的約定。我們認為，認購書應屬于商品房買賣合同的預約合同，與商品房買賣合同之間是預約與本約的關(guān)系。首先，認購書是平等主體之間為設(shè)立買賣商品房民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系而簽訂的協(xié)議，根據(jù)我國合同法第二條規(guī)定，“本法所稱合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議”，認購書應為獨立的合同。其次，認購書是買賣雙方就簽訂商品房買賣合同相關(guān)事宜進行的約定，不是對商品房買賣結(jié)果進行直接確認，所以也不應屬于商品房買賣合同。最后，認購書與商品房買賣合同之間還存在許多不可預測的環(huán)節(jié)與風險，如果將認購書直接認定為商品房買賣合同，那么開發(fā)商在掌握優(yōu)勢信息的情況下，可能附加種種不合理條件，強行要求買方履行此“買賣合同”或承擔違約責任，則會嚴重損害買方的利益。效力認購書為預約合同，其效力必須區(qū)別于本約即商品房銷售合同的效力。一般認為，預約合同是談判當事人一方或雙方為將來訂立確定性合同達成的書面允諾或協(xié)議。預約和本約最根本的區(qū)別在于：預約合同僅能請求對方誠信談判，履行訂立本約的義務(wù)，不得直接就本約內(nèi)容請求履行。審判實務(wù)中，常有原告根據(jù)認購書，訴請法院判令被告履行交房，最后被判決駁回訴訟請求，原因就在于交付商品房是本約即商品房買賣合同的內(nèi)容而非認購書的內(nèi)容。認購書屬于學理上的“將行談判的預約”，即哪怕雙方當事人在預約合同中規(guī)定了交易的實質(zhì)性具體條款，但雙方當事人不受其約束，他們僅承擔繼續(xù)談判直至達成最后本約的義務(wù)，其特點：一是當事人要對違反誠信談判義務(wù)，導致不能達成本約的行為承擔責任;二是當事人如果盡到誠信的談判義務(wù)，即使不能達成本約，也不承擔任何責任。因此可以說，認購書的效力主要體現(xiàn)在以下三個方面：一是鑒于買賣雙方對交易標的物所擁有的信息不對稱，開發(fā)商應當充分披露可能影響買方訂立本約的信息。二是不應強加具有不合理條件的實際談判義務(wù)，特別是開發(fā)商不得利用自身的優(yōu)勢，免除自己的責任或加重買方的責任。三是持續(xù)談判的義務(wù)，除非出現(xiàn)重大僵局或終止談判的事由，雙方當事人應恪守誠信義務(wù)，繼續(xù)進行談判。定金賠償當前，商品房認購書中往往約定了定金條款，一般做法是購房者未能在認購書約定的期限內(nèi)繳納購房款或簽訂商品房買賣合同，開發(fā)商就沒收定金;如果以后簽訂了正式商品房買賣合同，定金則抵充房款。根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定，我們認為，商品房認購書中的定金同時有兩重屬性，第一重屬性是立約定金。立約定金是專為保證當事人能夠就某事項訂立合同而設(shè)立的，不具有擔保主合同之債的功能，第二重屬性是履約定金，即履行認購書這一預約合同本身的定金。認購書定金保證雙方當事人能夠盡最大的誠信談判，努力達成商品房買賣合同。我們認為，只有兼顧定金的這兩個屬性，才能在商品房糾紛案件中正確理解《解釋》第四條的法義。《解釋》第四條規(guī)定：“如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣合同，應當按照法律關(guān)于定金的規(guī)定處理;因不可歸責于當事人雙方的事由，導致商品房買賣合同未能訂立的，出賣人應當將定金返還買受人?！比绻麅H認為認購書定金為立約定金，那么不論何種原因，只要拒絕訂立商品房買賣合同，就適用定金罰則，顯然有悖公平正義。如果開發(fā)商在訂立本合同時，附加種種不合理的條款，買方要么拒絕簽訂本合同，喪失定金，要么同開發(fā)商違心簽訂合同。因此，我們還應從履約定金分析認購書的定金。在認購書一方當事人拒絕簽訂商品房預售合同即本約的情況下，我們認為要辨別拒絕簽訂本約是否違反認購書中的誠信談判義務(wù)，例如，開發(fā)商在談判中隨意提高商品房價格，買方為此拒絕簽訂本約，那么開發(fā)商不僅無權(quán)沒收買方的本金，而且在買方主張要求適用定金罰則時，由于開發(fā)商拋出不合理條件的行為顯然構(gòu)成不履行認購書中誠信談判的義務(wù)，應雙倍返還定金?！督忉尅返谒臈l中“不可歸責于當事人雙方的事由”的規(guī)定亦應理解為，當事人雙方全面、忠實履行了預約合同中誠信談判的義務(wù)，但仍未達成本約協(xié)議的情形。在適用定金罰則后，守約方能否再主張賠償損失呢?我們認為守約方的請求應予酌定支持。根據(jù)合同法第四十二條規(guī)定：當事人在訂立合同過程中有下列情形之一，給對方造成損失，應當承擔賠償責任：(一)假借訂立合同，惡意進行磋商;(二)故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實或提供虛假情況;(三)有其他違背誠實信用原則的行為。認購書是預約合同，而且是行將談判的預約合同，違反認購書義務(wù)主要是違反誠信談判義務(wù)，對雙方當事人來說，造成的損失只能是機會的損失，應當承擔合同法第四十二條項下所規(guī)定的締約責任。締約責任賠償?shù)氖鞘丶s方信賴利益的損失。信賴利益通常是法律行為無效或可得撤銷，相對人信賴其為有效，卻因無效或撤銷的結(jié)果所蒙受的不利益，又稱為消極利益或消極合同利益，信賴利益賠償?shù)慕Y(jié)果為如同合同未曾發(fā)生一樣。據(jù)此，守約方可以要求違約方賠償其在訂立認購書及其在簽訂本合同過程中的損失，使其得以彌補恢復到認購書未曾發(fā)生以前的狀態(tài)。其他問題審判實務(wù)中，認購書效力是否以取得商品房銷售許可證為必要條件存在著較大爭議?有的認為應以取得商品房許可證為必要條件，有的則持相反觀點。我們認為，認購書簽訂的根本原因在于簽訂正式預售合同存在法律上和事實上的障礙，只有這些法律和事實上的障礙消除后才得以簽訂正式的預售合同，且這些法律和事實上的障礙合同雙方當事人是可以預期消除的。商品房預售許可證未取得之前只能簽訂認購書而非正式預售合同，且雙方在簽訂認購書時通過開發(fā)商當時的條件，可以合理預期到預售許可證的取得，因此，未取得商品房預售許可證明，認購書未必無效。《解釋》第五條規(guī)定：“商品房的認購、訂購、預訂等協(xié)議具備商品房銷售合同的主要內(nèi)容，并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款的，該協(xié)議應當認定為商品房買賣合同?！边@條解釋及時解決了以往審判實踐對認購書性質(zhì)的困惑。從該條規(guī)定可以看出，認購書成為預售合同應具備兩個條件：1.具備商品房銷售管理辦法(以下簡稱管理辦法)的主要內(nèi)容。該辦法第十六條規(guī)定了商品房買賣合同應當具備13項主要內(nèi)容：(1)當事人基本情況;(2)商品房基本狀況;(3)商品房的銷售方式;(4)商品房價款的確定方式及總價款、付款方式、付款時間;(5)交付使用條件及日期;(6)裝飾、設(shè)備標準承諾;(7)供水、供電、供熱、燃氣、通訊、道路、綠化等配套基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的交付承諾和有關(guān)權(quán)益、責任;(8)公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬;(9)面積差異的處理方式;(10)辦理產(chǎn)權(quán)登記有關(guān)事宜;(11)解決爭議的方法;(12)違約責任;(13)雙方約定的其他事項。我們在調(diào)研中，發(fā)現(xiàn)實踐中存在的爭議主要是，如果認購書缺失了其中幾項，認購書是否還可以直接認定為預售合同呢?我們認為，除了后三項外，其他各項原則上不能缺失，否則不應認定為買賣合同。因為商品房買賣合同的標的物即商品房具有特殊性，買方的最直接目的在于對房屋所有權(quán)有效的完全的行使。而對其行使完全所有權(quán)必須具備許多附加的條件，如供水、供電、產(chǎn)權(quán)登記等等，而管理辦法規(guī)定的前十項內(nèi)容恰恰是產(chǎn)權(quán)人行使所有權(quán)的必備條件，否則，買方將無法圓滿地對商品房占有、使用、收益和處分。2.出賣人已經(jīng)按照約定收取了購房款。這里的購房款既包括全部購房款，也包括部分購房款，而且后者在當前商品房買賣中出現(xiàn)的更多。其實，從法理上說，只要具備第一個條件，就應認定為正式的商品房買賣合同，但考慮到我國當前商品房交易中，買賣雙方的真實意思是簽訂預約合同，認購書內(nèi)容即使具備了管理辦法第十六條規(guī)定的商品房買賣合同主要內(nèi)容，也往往需要在日后簽訂正式買賣合同，因此，《解釋》第五條從認購書的內(nèi)容和開始實際履行兩個標準來認定認購書為正式的商品房買賣合同，符合我國商品房買賣的實際情況，也有利于法官在認購書認定上的統(tǒng)一性。購書合同「篇三」關(guān)于圖書館購書合同為推進學校圖書事業(yè)的發(fā)展，甲方擬人乙方采購一批圖書，根據(jù)《中華人民共和國合法法》的相關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)利及義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成如下協(xié)議，以供雙方信守。一、甲方權(quán)利與義務(wù)①乙方將所有圖書電子書目送到學校以便甲方進行選擇。②甲方必須提供充足的場地供乙方卸貨。二、乙方權(quán)利與義務(wù)①乙方保證所有圖書都由國家正規(guī)出版社，不得有盜版政治錯誤，格調(diào)低下，印刷質(zhì)量問題，破損的圖書，內(nèi)容貼近中專生閱讀。②乙方必須為甲方提供發(fā)貨清單兩份，以供甲方驗書。③乙方送的圖書有學校圖書館老師驗收合格為標準。三、付款方式：①甲方向乙方訂購圖書的總碼洋為：乙方按折扣給甲方優(yōu)惠。②這次甲方實付乙方所有的款項共計③乙方按照規(guī)范要求開具正式有效稅務(wù)發(fā)票。④付款方式：圖書驗收合格后甲方一次性付清乙方全部書款。四、違約責任：①乙方所供圖書如果出現(xiàn)非國家正式版社出版或盜版；乙方將承擔由此帶來的所有法律責任和經(jīng)濟責任并賠償甲方此前所有的經(jīng)濟損失。②圖書所有的運輸費用有乙方承擔。③本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，報各自管理部門備案，具有同等法律效力，合同經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。六、本合同從簽字之日起雙方都要嚴格按合同條款履行。購書合同「篇四」發(fā)包方：__________________（以下簡稱“甲方”）承包方：__________________（以下簡稱“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以資共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：______。1.2工程地點：______。1.3工程內(nèi)容及做法（詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》）。1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。（1）乙方包工、包料。（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》）；（3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》）。1.5工程期限_____歷天，開工日期______年______月______日，竣工日期_______年_____月_____日（施工期以材料進場日第二天起計算）。1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。第二條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列方式提供：甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費__________元，由甲方支付（此費用在工程價款內(nèi)）。第三條甲方義務(wù)3.1開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。3.2負責協(xié)調(diào)施工所需的水源、電源；3.3負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系；3.4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，應配合辦理相關(guān)手續(xù)；3.5參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督。3.6應按合同進度按時付款第四條乙方義務(wù)4.1指派為房屋設(shè)計師和駐地監(jiān)理，應按甲方要求提供經(jīng)認可后的設(shè)計圖并負責本合同履行；按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負責的各項事宜。4.2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；4.3嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄；4.4保證室內(nèi)上、下水管道的暢通；4.5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。第五條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見裝飾裝修工程增減項目單）。第六條材料的提供由各方提供的材料、設(shè)備，應當符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由提供方負責。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應禁止使用；如已經(jīng)使用對工程造成損失的由提供方負責。第七條工期延誤7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延；（1）工程量變化和設(shè)計變更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期順延的其他情況。7.2甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。7.3因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。第八條工程款支付方式8.1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額（含工程款總額和增加項目金額）的______%，即______元。第二次：__________________，甲方支付乙方報價單確定的總金額（含工程款總額和增加項目金額）的______%，即______元。第三次：工程完工及竣工驗收后，結(jié)算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額（含工程款總額和增加項目金額）的______%，即______元。8.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。8.3工程款全部結(jié)清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準。8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12月第九條雙方責任和工期延誤處理9.1對以下原因造成工期延誤，工期不順延：（1）因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；（2）因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。（3）乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責；（4）乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償；（5）乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責。（6）乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。9.2合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。9.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。9.4甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。第十條關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定10.1乙方設(shè)計師完成的施工圖，必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工（安裝）。10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內(nèi)驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第十三條附則13.1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。13.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。13.3本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方（業(yè)主）蓋章：__________________乙方（蓋章）：__________________住所地址：__________________企業(yè)地址：__________________工作單位：__________________法定代表人（簽字）：__________________委托代理人（簽字）：__________________委托代理人（簽字）：__________________電話：__________________電話：________________________年______月______日購書合同「篇五」購書合同范文三篇篇一：購書合同范文甲方：神華神東電力重慶萬州港電有限責任公司乙方：北京全華電力書店甲乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在互惠互利的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達成以下協(xié)議，以資共同信守。一、甲方義務(wù)：1.甲方提供所需圖書清單，注明書名、書號、價格、數(shù)量，并蓋上單位公章，以傳真或郵件形式告之乙方，乙方據(jù)此供書。若甲方提供的圖書價格與書本實際標注定價有差異的，以圖書實際定價為準。2.甲方收到乙方所供圖書、驗收無誤后，向乙方確認收貨信息，并在七日內(nèi)將書款匯至乙方帳戶（或為乙方開具轉(zhuǎn)賬支票）。二、乙方義務(wù)：1.乙方收到甲方圖書訂單后，立即組織貨源，如遇特殊情況（書未出版、缺貨、自然災害等）不能按時供貨的，應及時通知甲方。2.乙方提供的圖書應符合國標規(guī)定的質(zhì)量、標準等方面的要求，確保正版，如有缺頁、倒裝，負責調(diào)換。3.乙方負責將甲方所購圖書配送至甲方單位。三、結(jié)算：1.雙方以圖書實際標注價格的八二折扣結(jié)算。2.乙方為甲方供書144860.8元（壹拾肆萬肆仟捌佰陸拾零圓捌角零分）碼洋，折后實際金額為元（大寫：壹拾壹萬捌仟柒佰捌拾伍圓捌角陸分）。四、其他：1.本合同經(jīng)甲、乙雙方單位簽字、蓋章后即生效。2.本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方：乙方：代表：代表：電話：電話：201X年月日2011年月日篇二：購書合同范文甲方：XXXXXXXX乙方：XXX市新華書店有限責任公司甲乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在互惠互利的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法