鋪磚人工砍價合同范本合同編號：[具體編號]甲方（發(fā)包方）：姓名：[甲方姓名]身份證號：[甲方身份證號碼]聯(lián)系地址：[甲方聯(lián)系地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]身份證號：[乙方身份證號碼]聯(lián)系地址：[乙方聯(lián)系地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方有鋪磚工程需求，乙方具備相應的鋪磚施工能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就鋪磚人工服務事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守。一、合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國民法典》第七百七十條等相關法律法規(guī)制定?！吨腥A人民共和國民法典》第七百七十條規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。本合同中，甲方為定作人，乙方為承攬人，乙方按照甲方要求完成鋪磚工作，甲方支付相應報酬，符合承攬合同的法律特征。二、工程概況（一）工程地點[具體工程地點]（二）工程內(nèi)容乙方負責甲方指定區(qū)域內(nèi)的鋪磚工作，具體包括但不限于地面磚鋪設、墻面磚鋪設等。鋪設的磚材由甲方提供，乙方負責搬運、鋪貼、找平、勾縫等工作，確保鋪磚工程符合相關質量標準和甲方要求。（三）工程范圍1.地面鋪磚區(qū)域：[詳細描述地面鋪磚的房間、面積等信息]2.墻面鋪磚區(qū)域：[詳細描述墻面鋪磚的位置、面積等信息]三、合同價款及支付方式（一）合同價款經(jīng)雙方協(xié)商，本鋪磚人工服務的總價款為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該價款為雙方砍價后確定的最終價格，包含乙方完成本合同約定工程內(nèi)容所需的人工費用、工具費用、管理費用等一切費用，但不包括磚材費用。（二）支付方式1.合同簽訂后，甲方應向乙方支付合同總價款的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.工程完成[X]%時，甲方應向乙方支付合同總價款的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應在[X]個工作日內(nèi)支付剩余的合同價款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。四、雙方權利和義務（一）甲方權利和義務1.權利（1）有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督，要求乙方按照合同約定的質量標準和施工規(guī)范進行施工。（2）有權在乙方施工不符合要求時，要求乙方及時整改。（3）有權在工程完工后，按照合同約定的標準進行驗收。2.義務（1）按照合同約定的時間和方式向乙方支付合同價款。（2）在乙方施工前，提供符合施工要求的施工場地，并確保施工場地通水通電。（3）按照合同約定的時間和數(shù)量提供磚材及其他相關材料，并保證材料的質量符合國家標準和施工要求。（4）為乙方施工人員提供必要的協(xié)助和便利，如提供臨時住宿、存放工具等。（二）乙方權利和義務1.權利（1）有權按照合同約定的時間和方式收取合同價款。（2）有權要求甲方提供符合施工要求的施工場地和材料。（3）在甲方未按照合同約定支付價款時，有權暫停施工，并要求甲方承擔違約責任。2.義務（1）按照合同約定的工程內(nèi)容、質量標準和施工規(guī)范進行施工，確保工程質量。（2）遵守甲方施工現(xiàn)場的管理制度，愛護甲方提供的材料和設備，不得浪費和損壞。（3）在施工過程中，做好安全防護措施，確保施工人員的人身安全和施工現(xiàn)場的財產(chǎn)安全。如發(fā)生安全事故，由乙方承擔全部責任。（4）按照合同約定的工期完成工程，不得擅自拖延工期。如因不可抗力等特殊原因需要延長工期，應提前[X]天書面通知甲方，并經(jīng)甲方同意。（5）工程完工后，清理施工現(xiàn)場，將剩余材料和工具整理歸位。五、工程質量及驗收標準（一）工程質量乙方應嚴格按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保鋪磚工程的質量。具體質量要求如下：1.磚面平整，誤差不超過[X]毫米。2.磚縫均勻一致，誤差不超過[X]毫米。3.磚與基層粘結牢固，無空鼓、裂縫等現(xiàn)象。4.陰陽角方正，偏差不超過[X]度。（二）驗收標準工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)進行驗收。驗收標準按照本合同約定的工程質量要求和國家相關標準執(zhí)行。如驗收合格，雙方應簽署驗收報告；如驗收不合格，乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)進行整改，直至驗收合格為止。整改費用由乙方承擔。六、工期（一）開工日期本工程定于[具體開工日期]開工。（二）竣工日期本工程應于[具體竣工日期]竣工，總工期為[X]天。（三）工期延誤如因以下原因導致工期延誤，乙方不承擔責任，但應及時書面通知甲方：1.不可抗力因素，如自然災害、戰(zhàn)爭等。2.甲方未按照合同約定提供施工場地、材料或支付價款。3.其他非乙方原因導致的工期延誤。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金，每延誤一天支付一次。如延誤工期超過[X]天，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔因此造成的損失。七、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照合同約定的時間和方式支付合同價款，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。2.如甲方因自身原因導致工程無法正常進行或解除合同，應賠償乙方因此造成的損失，包括但不限于已完成工程的費用、未完成工程的預期利潤等。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照合同約定的質量標準和施工規(guī)范進行施工，應負責無償返工，直至達到合同約定的質量標準為止。如因返工造成工期延誤，乙方應承擔工期延誤的違約責任。2.如乙方擅自將工程轉包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔因此造成的損失。3.如乙方違反本合同約定的其他義務，應按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金，并承擔因此造成的損失。八、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款（一）合同生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效