鈦合金焊接承攬書甲方（定作人）：姓名：______________________身份證號：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________乙方（承攬人）：公司名稱：________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________法定代表人：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方有鈦合金焊接需求，乙方具備相關(guān)焊接技術(shù)與能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，就甲方委托乙方進(jìn)行鈦合金焊接事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、焊接工作內(nèi)容1.項(xiàng)目概述：乙方負(fù)責(zé)按照甲方提供的技術(shù)要求和圖紙，對指定的鈦合金材料進(jìn)行焊接加工，具體焊接部件、規(guī)格、數(shù)量等詳見附件清單。2.技術(shù)要求：焊接工藝需符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如[具體標(biāo)準(zhǔn)編號及名稱]，確保焊接質(zhì)量達(dá)到[明確質(zhì)量等級，如一級焊縫標(biāo)準(zhǔn)]。焊接完成后的鈦合金部件需進(jìn)行無損檢測（檢測方法包括但不限于超聲波探傷、射線探傷等），檢測比例為[X]%，檢測結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。二、材料及設(shè)備1.材料提供：甲方負(fù)責(zé)提供焊接所需的鈦合金母材，確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及焊接要求，并向乙方提供材料質(zhì)量證明文件。乙方應(yīng)在收到材料后進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知甲方。如因甲方提供材料問題導(dǎo)致焊接質(zhì)量問題或工期延誤，乙方不承擔(dān)責(zé)任。2.焊接設(shè)備及耗材：乙方負(fù)責(zé)提供焊接所需的設(shè)備、工具及焊接耗材（如焊絲、保護(hù)氣體等），并確保設(shè)備性能良好、耗材質(zhì)量合格。乙方應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證焊接工作的正常進(jìn)行。如因乙方設(shè)備故障或耗材質(zhì)量問題導(dǎo)致焊接質(zhì)量問題或工期延誤，乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、工期要求1.開始日期：乙方應(yīng)在收到甲方提供的合格材料及相關(guān)技術(shù)文件后的[X]個(gè)工作日內(nèi)開始焊接工作。2.完成日期：乙方應(yīng)在開始焊接工作后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成所有焊接任務(wù)，并通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。如因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并提供相關(guān)證明文件，雙方協(xié)商確定新的工期。四、質(zhì)量要求與驗(yàn)收1.質(zhì)量保證：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定的技術(shù)要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行焊接，確保焊接質(zhì)量。在質(zhì)保期內(nèi)（質(zhì)保期自驗(yàn)收合格之日起[X]個(gè)月），如因乙方焊接質(zhì)量問題導(dǎo)致部件出現(xiàn)損壞、失效等情況，乙方應(yīng)免費(fèi)進(jìn)行維修或更換。2.驗(yàn)收流程：焊接工作完成后，乙方應(yīng)提前[X]個(gè)工作日通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)在收到通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括焊接外觀質(zhì)量、尺寸精度、無損檢測結(jié)果等。如驗(yàn)收合格，雙方應(yīng)簽署驗(yàn)收報(bào)告；如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格，整改費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。整改期限為[X]個(gè)工作日，如乙方在規(guī)定期限內(nèi)未能完成整改，甲方有權(quán)扣除相應(yīng)的承攬費(fèi)用或解除合同，并要求乙方承擔(dān)因此給甲方造成的損失。五、承攬費(fèi)用及支付方式1.承攬費(fèi)用：本次鈦合金焊接承攬費(fèi)用總計(jì)為人民幣______元（大寫______元整）。此費(fèi)用包含乙方完成焊接工作所需的設(shè)備費(fèi)、人工費(fèi)、耗材費(fèi)、檢測費(fèi)、管理費(fèi)、利潤及稅費(fèi)等所有費(fèi)用，除因甲方提出的變更要求外，甲方不再另行支付其他費(fèi)用。2.支付方式：-預(yù)付款：合同簽訂后，甲方在[X]個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付承攬費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣______元（大寫______元整）。-驗(yàn)收款：焊接工作驗(yàn)收合格后，甲方在[X]個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付承攬費(fèi)用的[X]%，即人民幣______元（大寫______元整）。-質(zhì)保金：承攬費(fèi)用的[X]%作為質(zhì)保金，即人民幣______元（大寫______元整）。質(zhì)保期滿后，如無質(zhì)量問題，甲方在[X]個(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)保金一次性無息支付給乙方。六、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)-有權(quán)對乙方的焊接工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，提出合理的意見和建議。-按照本合同約定向乙方支付承攬費(fèi)用。-向乙方提供準(zhǔn)確的技術(shù)要求、圖紙及相關(guān)資料，并對資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如因甲方提供資料錯(cuò)誤或變更導(dǎo)致乙方工作返工或工期延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用和責(zé)任，并順延工期。2.乙方權(quán)利與義務(wù)-有權(quán)要求甲方按照本合同約定支付承攬費(fèi)用。-按照本合同約定的技術(shù)要求、工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成焊接工作，未經(jīng)甲方書面同意，不得將焊接工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方。-對甲方提供的材料、圖紙及相關(guān)資料負(fù)有保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露。在焊接工作完成后，應(yīng)將剩余材料及相關(guān)資料歸還甲方。-在焊接工作過程中，應(yīng)遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，采取必要的安全防護(hù)措施，確保人員和設(shè)備安全。如因乙方原因發(fā)生安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。七、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任-若甲方未按照本合同約定向乙方支付承攬費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的承攬費(fèi)用及違約金。-因甲方原因?qū)е乱曳焦ぷ鞣倒せ蚬て谘诱`的，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此增加的費(fèi)用，并按照實(shí)際延誤天數(shù)順延工期。2.乙方違約責(zé)任-若乙方未按照本合同約定的工期完成焊接工作，每逾期一日，應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款，同時(shí)乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。-若乙方焊接質(zhì)量不符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)整改直至合格。如經(jīng)兩次整改仍不合格，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)返還甲方已支付的全部費(fèi)用，并按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方焊接質(zhì)量問題給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。-若乙方違反保密義務(wù)，向第三方泄露甲方的商業(yè)秘密或技術(shù)資料，乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。-若乙方未經(jīng)甲方書面同意將焊接工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)返還甲方已支付的全部費(fèi)用，并按照承攬費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。八、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未